文明施工费四方监管协议书

合集下载

文明施工措施费四方监管协议

文明施工措施费四方监管协议

文明施工措施费四方监管协议引言本文档旨在规范文明施工措施费的使用和监管,确保相关资金的合理使用和监督。

本协议由建设单位、施工单位、监理单位和财务部门共同签署,具有法律效力。

一、费用归集与管理1.建设单位应按照相关规定,将文明施工措施费纳入项目预算,并向财务部门申请设立专项账户进行费用归集。

2.施工单位应按照工程进度和实际需要,向建设单位提出文明施工措施费的申请,并按时领取费用。

3.监理单位有责任对施工单位的文明施工措施费使用情况进行监督,并向建设单位提供监管报告。

二、费用使用范围1.文明施工措施费主要用于改善和提高施工现场的环境、保障工人的健康与安全等方面的费用支出。

2.具体使用范围包括但不限于:建立施工现场的临时休息室、临时厕所和洗手设施;购买和安装雨篷、围挡等文明施工设施;进行施工现场的环境保护和噪声控制等。

三、费用使用准则1.施工单位应按照工程实际需要,结合环境、健康和安全等方面要求,合理测算文明施工措施费的使用金额。

2.施工单位应制定详细的使用计划,并报建设单位审核批准后执行。

3.施工单位应严格按照使用计划使用文明施工措施费,不得私自挪用或滥用资金。

4.监理单位应定期对文明施工措施费的使用情况进行检查和核实,并报告给建设单位。

四、费用使用报告1.施工单位应每月向建设单位提交文明施工措施费的使用报告,报告应包括费用的实际使用情况、支出明细和用途说明。

2.监理单位应对施工单位的使用报告进行审核,并在需要的情况下进行实地核查。

3.建设单位应对施工单位的使用报告进行审查,确保费用使用符合相关规定和要求。

五、违约责任1.若施工单位挪用或滥用文明施工措施费,建设单位有权要求其返还资金,并按相关规定给予处罚。

2.若监理单位未能履行对文明施工措施费的监督和核查职责,建设单位有权责令其进行整改,并可以对其进行相应的扣款处理。

六、附则1.本协议自双方签署之日起生效,并在工程竣工后继续有效,直至文明施工措施费的结算完毕。

文明施工措施费四方监管协议

文明施工措施费四方监管协议

文明施工措施费四方监管协议工程项目名称:工程地点:甲方(建设单位):地址:法定代表人(委托代理人):乙方(施工单位):法定代表人(委托代理人):地址:丙方(安全文明费专用帐户银行):地址:法定代表人(委托代理人):丁方(建设工程安全生产监督机构):湖南省住房和城乡建设厅监制根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[2010]111号)规定,(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、宁乡县建筑工程安全监督站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。

第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

第二条乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;(二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、等;(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。

第四条乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。

第五条丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。

第六条甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。

甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。

若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。

第七条丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议(标准版)

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议(标准版)

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议为加强安全文明施工措施费的管理,规范办事程序,根据省住建厅《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[2010]111号)文件,对安全文明措施费支付具体规定如下:一、建设单位支付进度及比例合同工期在一年以内的工程,建设单位应在办理工程项目安全受监手续前将安全文明费一次性支付到专用账户;合同工期在一年以上的工程,应在办理工程项目安全受监手续前支付安全文明措施费的50%到专用账户,剩余50%应在该工程主体工程工作量完成50%前支付到位。

二、施工单位支取进度及比例工程开工即从专用账户支付到施工项目部甲方已支付措施费的50%(工期一年以上的为首付的60%),具体支付比例按表一的规定执行。

表一阶段基础完成50%且现场达标评价合格后主体工程量完成50%且现场达标评价合格后主体完工(市政工程完成一半以上)且现场达标评价合格后装饰(市政)工程完成工程量的50%以上且现场达标评价合格后工期为一年以内50%30%20%工期为一年以上30%30%20%20%阶段性综合评价分为优良、合格、不合格三个等级。

阶段性综合评价为合格以上的,由建设工程安全生产监督机构签署意见后,安全文明费专用账户银行按表中各阶段拨款比例向施工单位划拨相应安全文明费;评价为不合格的,不予拨付。

综合评价为不合格的,在规定期限内整改后,施工企业重新申请达标验收,评价在合格以上等级的项目,方可按表一规定拨付安全文明费。

凡拒不整改或整改后仍达不到合格要求的,其专用账户中安全文明费未拨付余额在工程完工后由建设单位收回。

对建设单位不及时支付安全文明费、施工项目部不按规定使用安全文明费或施工现场安全质量标准化不达标的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止施工,并按规定上报相关单位和人员不良行为记录。

三、安全文明费支付、支取程序1、施工单位在我站窗口领取四方监管协议并填写盖章;2、施工单位在定点银行开设安全文明费专用帐号;3、办理工程项目安全监督注册手续前,由建设单位将安全文明费打到施工单位专户上;4、施工单位工程项目部根据工程施工进度(表一),填写建筑工程安全防护文明施工措施费核实表(附表一)、安全防护、文明施工措施费用支付申请表(附表二),加盖建设单位印章的工程安全防护、文明施工措施费存款凭证复印件,监理单位、建设单位签认所发生的工程安全防护、文明施工措施费用证明文件(后期支付须提交)、该期安全防护、文明施工措施费使用计划,由安全监督机构审核签字。

2024年文明施工措施费四方监管协议

2024年文明施工措施费四方监管协议

2024年文明施工措施费四方监管协议____年文明施工措施费四方监管协议协议参与方:政府部门、施工单位、监管机构、社会组织一、背景和目的1.1 背景为促进文明施工,提高城市建设质量,增强社会责任意识,特制定本协议。

1.2 目的本协议的目的是通过四方监管机制,确保施工单位合规遵守文明施工规定,合理使用文明施工措施费用,保障城市建设的同时尽量减少对环境的不良影响。

二、责任和义务2.1 政府部门的责任和义务(1)制定相关法规和政策,明确文明施工规定;(2)监督和指导施工单位的文明施工行为;(3)建立文明施工措施费收支管理机制;(4)配合监管机构对施工单位的监管工作。

2.2 施工单位的责任和义务(1)严格按照相关法规和政策要求开展文明施工工作;(2)合理使用文明施工措施费用;(3)配合政府部门和监管机构的监督和检查工作;(4)及时整改存在的问题。

2.3 监管机构的责任和义务(1)制定文明施工措施费监督检查标准和程序;(2)对施工单位的文明施工行为进行实地监督和检查;(3)及时发现并处理违规行为,并给予相应的惩戒措施;(4)定期向政府部门和社会公开监管结果。

2.4 社会组织的责任和义务(1)参与文明施工公众意识宣传和教育;(2)提供对施工单位的监督和举报渠道;(3)为政府部门和监管机构提供专业意见和建议;(4)参与对施工单位的评估工作。

三、文明施工措施费管理3.1 文明施工措施费的征收施工单位按照相关规定缴纳文明施工措施费。

3.2 文明施工措施费的使用政府部门将文明施工措施费纳入专项账户,用于支付相关文明施工费用,并建立资金使用和管理制度。

3.3 文明施工措施费的监管监管机构负责对文明施工措施费的收支进行监管,确保资金使用的合规性和透明度。

四、监管机制4.1 监管流程(1)政府部门根据施工单位的文明施工措施费缴纳情况,将其纳入监管机构的监管范围;(2)监管机构根据监管标准对施工单位的文明施工行为进行监督和检查;(3)发现存在问题的施工单位,监管机构将提出整改意见,并设定整改期限;(4)整改期限内,监管机构对施工单位进行复查,并对整改情况进行评估;(5)评估结果会作为施工单位参与后续项目的重要依据。

文明施工措施工费四方监管协议

文明施工措施工费四方监管协议

文明施工措施工费四方监管协议协议主体:甲方:施工单位(以下简称施工单位)法定代表人/授权代表人:注册地址:联系电话:乙方:监理单位(以下简称监理单位)法定代表人/授权代表人:注册地址:联系电话:丙方:业主单位(以下简称业主单位)法定代表人/授权代表人:注册地址:联系电话:丁方:政府部门(以下简称政府部门)法定代表人/授权代表人:注册地址:联系电话:鉴于施工单位、监理单位、业主单位、政府部门对于施工现场施工过程中的文明施工措施的监管具有共同的责任和义务,为了规范和明确各方的权利和责任,根据相关法律法规,特制定本协议。

一、协议目的本协议的目的是为了保证施工现场施工过程中文明施工措施的有效贯彻执行,确保施工单位合规施工,保障施工单位、监理单位、业主单位、政府部门的合法权益。

二、监管内容1. 施工单位负责制定文明施工措施方案,并在施工现场显著位置公示。

监理单位、业主单位、政府部门有权查看和审核方案,并对方案进行指导和调整。

2. 施工单位必须按照文明施工措施方案的要求进行施工,确保施工现场的环境整洁、秩序井然,减少对周边环境的污染和噪音干扰。

3. 监理单位有权对施工现场进行定期巡查,并将巡查情况书面报告给业主单位和政府部门。

监理单位发现施工单位存在违规行为或未能按照文明施工措施方案进行施工的,有权提出整改要求,并要求施工单位进行整改。

4. 业主单位有权对施工现场的施工情况进行实时监管,并要求施工单位立即整改任何存在的问题。

如施工单位未能按照要求进行整改的,业主单位有权暂停施工并要求追究责任。

5. 政府部门负责对施工现场的文明施工措施进行监督,及时处理施工过程中的环境污染、噪音扰民等问题。

政府部门有权对施工单位进行处罚并要求整改。

三、责任和义务1. 施工单位的责任和义务:(1)制定文明施工措施方案,并按照方案要求进行施工;(2)配合监理单位、业主单位、政府部门的巡查和监管工作;(3)积极整改存在的问题,并承担由此引起的费用;(4)负责文明施工措施的宣传和培训工作;(5)对于监理单位、业主单位、政府部门的意见和要求要及时响应和执行。

安全文明费四方监管协议书

安全文明费四方监管协议书

安全文明费四方监管协议书协议编号:_________甲方(项目业主):_________乙方(施工单位):_________丙方(监理单位):_________丁方(设计单位):_________鉴于甲乙双方就__________项目(以下简称“本项目”)的建设事宜达成合作协议,为确保本项目施工现场的安全与文明施工,根据《建筑法》、《安全生产法》及相关法律法规的规定,甲乙丙丁四方就本项目安全文明费的使用和管理,经协商一致,订立本协议如下:一、安全文明费的拨付与管理1. 甲方应按照国家相关规定及时足额拨付安全文明费至专用账户,由乙方负责管理。

2. 乙方应建立健全安全文明费使用的管理制度,确保资金专款专用。

3. 丙方应对乙方使用安全文明费的情况进行监督,确保资金使用的合规性。

4. 丁方应在设计阶段充分考虑施工安全和文明施工的要求,为安全文明费的合理使用提供设计支持。

二、各方职责1. 甲方职责:- 负责按时拨付安全文明费,并监督资金使用情况。

- 定期组织四方会议,协调解决安全文明施工中的重大问题。

2. 乙方职责:- 负责安全文明费的管理和使用,确保资金用于施工现场的安全生产和文明施工。

- 定期向甲方和丙方报告安全文明费的使用情况。

3. 丙方职责:- 对乙方使用安全文明费的情况进行监督检查,发现问题及时指出并督促整改。

- 参与四方会议,提出监理意见和建议。

4. 丁方职责:- 在设计工作中充分考虑施工安全和文明施工的要求。

- 对施工图纸中涉及安全文明施工的内容进行解释和指导。

三、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的职责,导致施工现场发生安全事故或文明施工不达标的,应承担相应的法律责任。

2. 如因一方的原因造成安全文明费的浪费或挪用,该方应赔偿其他各方因此造成的损失。

四、其他事项1. 本协议自四方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式四份,甲、乙、丙、丁各执一份,具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜,四方可另行协商解决。

2024年文明施工措施工费四方监管协议

2024年文明施工措施工费四方监管协议

2024年文明施工措施工费四方监管协议____年文明施工措施工费四方监管协议协议参与方:甲方:建设工程施工单位乙方:建设工程业主单位丙方:施工监理单位丁方:相关政府部门鉴于甲方为乙方提供的建设工程施工服务,为确保施工过程的规范、文明,保障施工人员的安全和环境的卫生,各方依据国家相关法律法规,特此制定本协议。

第一条:目的和原则1. 甲方承诺对建设工程施工过程中的文明施工进行监管,倡导绿色环保和可持续发展的原则。

2. 乙方负责对施工现场进行监督,确保施工单位的合规操作。

3. 丙方负责对施工过程进行监理,维护公正、公平的原则。

4. 丁方负责对相关政府部门的监管,确保相关政策法规的执行。

第二条:施工现场安全和卫生1. 甲方负责制定施工现场安全和卫生管理方案,并报乙方审核通过后执行。

2. 乙方负责确保施工现场的安全和卫生设施完备,并按照相关规定提供给甲方使用。

3. 丙方负责对施工现场的安全和卫生进行监督,及时发现和纠正违规行为。

4. 丁方负责对甲方和乙方的安全和卫生管理进行定期检查和评估,对存在问题提出整改要求。

第三条:文明施工行为1. 甲方应派遣经过培训的施工人员上岗,严禁使用不合格材料和设备。

2. 乙方应提供充足的人力资源和技术支持,确保施工单位按照规范操作。

3. 丙方负责记录施工现场的文明施工行为,及时通报甲方和乙方。

4. 丁方负责对施工现场进行巡查,及时制止违规行为,并对违规人员进行处理。

第四条:环境保护和资源利用1. 甲方应采取措施减少施工过程对环境的影响,避免噪音、粉尘等污染。

2. 乙方应提供合适的施工场地,确保环境保护设施的正常运行。

3. 丙方负责监督施工过程中的环境保护工作,及时提醒甲方和乙方改进措施。

4. 丁方负责对环境污染和资源利用情况进行监测和评估,对违规单位进行处罚。

第五条:施工成本和费用管理1. 甲方应按照规定使用施工材料和设备,杜绝浪费和滥用。

2. 乙方应提供合理清单明细,确保施工费用的合理性和透明度。

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议

建设工程安全文明施工措施费四方监管协议一、协议背景为确保建设工程安全、文明施工,减少事故发生,提高工程质量,保护劳动者合法权益,特制定本协议。

二、协议目的本协议的目的是明确建设工程安全文明施工措施费的使用规定,实现资金的合理使用和监管,确保施工措施费的使用与施工安全相关联。

三、协议参与方本协议的参与方包括:1. 建设单位:_________________________2. 监理单位:_________________________3. 总包单位:_________________________4. 分包单位:_________________________四、施工措施费征收和使用1. 施工措施费征收建设单位按照相关法律法规的规定,根据工程造价的一定比例收取施工措施费,并将其划拨至指定的专用账户,用于建设工程安全文明施工的相关费用支出。

具体的比例按照国家相关规定和标准执行。

2. 施工措施费使用(1)使用范围:施工措施费主要用于建设工程的安全生产和文明施工方面的费用支出,包括但不限于:a. 安全设施的购置和安装;b. 安全培训的费用;c. 安全监测和检测费用;d. 施工现场的卫生整治费用;e. 安全标识标牌的制作和安装;f. 安全巡查和监管的费用;g. 安全文明施工奖励和惩罚措施的支出等。

(2)使用程序:施工措施费的使用需要经过四方共同协商,并通过签订施工措施费使用申请单进行申请,经建设单位审核后,由监理单位、总包单位和分包单位三方签字同意后方可支出。

费用支出必须符合相关法律法规和工程实际的要求。

(3)使用目标:施工措施费的使用目标是确保施工现场的安全、文明、有序、高效。

五、施工措施费监管1. 财务监管(1)建设单位应设立专门负责施工措施费的使用与监管的财务部门,制定相应的管理制度,明确财务监管的职责与权限。

(2)监理单位应当对施工措施费收支进行监督和审核,并定期向建设单位提供施工措施费的使用情况汇报。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:
建筑工程安全防护文明施工措施费
四方监管协议书
工程项目名称:
工程地点:
甲方(建设单位):
地址:
法定代表人(委托代理人):
乙方(施工单位):
法定代表人(委托代理人): 地址:
丙方(安全文明费专用帐户银行):
地址:
法定代表人(委托代理人):
丁方(建设工程安全生产监督机构):
湖南省住房和城乡建设厅监制
根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建…2010‟111号)规定,(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。

第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

第二条乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:
(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;
(二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批
文、、等;
(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。

第四条乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。

第五条丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。

第六条甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。

甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。

若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。

第七条丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。

第八条丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。

第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。

第十条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。

第十一条乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。

第十二条丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:
(一)不及时划拨安全文明费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;
(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。

第十三条丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

第十四条四方约定的其他内容:
第十五条乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。

第十六条本协议自四方签字并盖章后生效。

第十七条安全文明费支付方案应符合以下规定:合同工期在一年以内的工程,建设单位应在办理工程项目安全受监手续时将安全文明费一次性支付到位;合同工期在一年以上两年以内的工程,应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%,剩余50%应在工程开工满一年前支付到位;合同工期在二年以上的工程,应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%,开工满一年前,再支付安全文明费的30%,开工满二年前将剩余费用全部支付到位。

建筑工程安全防护文明施工措施费核实表
建设单位(盖章)
注:1、本表一式三份,建设单位、工程造价管理部门、工程安全生产监督机构各一份。

2、建筑工程安全防护、文明施工措施费简称“安全文明费”。

3、本表作为建设单位申请办理工程项目施工许可的依据。

相关文档
最新文档