电梯加装合同
既有房屋电梯加装合同7篇
既有房屋电梯加装合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]乙方（电梯安装公司）：[乙方名称]鉴于甲方有对既有房屋进行电梯加装的意愿，乙方具备电梯安装的专业资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就既有房屋电梯加装事宜达成如下协议：一、项目概述1. 双方同意对甲方指定的既有房屋进行电梯加装工程。
2. 工程内容包含电梯设备的采购、安装、调试、验收等环节。
3. 工程涉及的房屋及其周围环境需符合电梯加装的相关法律、法规和标准。
二、合同范围与要求1. 乙方负责为甲方既有房屋加装电梯，包括但不限于设计、制造、运输、安装、调试等环节。
2. 乙方应确保所提供的电梯设备符合国家相关质量标准，确保安装质量。
3. 工程进度：自合同签订之日起，乙方应在约定时间内完成电梯加装工程，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
4. 工程验收：工程完工后，乙方负责组织验收，并提交相关验收资料。
验收合格后，方可交付使用。
5. 质保及维保：乙方应提供一定期限的质量保证，并承担相应维保责任。
具体质保期限及维保事项另行签订协议约定。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价：[具体金额]。
该费用包含但不限于设计费、制造费、安装费、调试费、验收费等所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付款项：签订合同后支付XX%作为预付款；设备到货安装后支付XX%；工程验收合格后支付余款。
3. 发票：乙方应在每次收款后向甲方提供合法有效的发票。
四、双方责任与义务1. 甲方责任：（2）提供施工所需的水电等资源；（3）协调处理施工过程中的相关问题；（4）按时支付合同款项。
2. 乙方责任：（1）确保电梯加装工程的质量与安全；（2）按照约定时间完成工程；（3）承担质保及维保责任；（4）遵守施工现场的相关规定，确保文明施工。
五、违约责任与赔偿1. 若甲方违反合同约定，未按时支付款项或妨碍施工等，应承担违约责任。
小区加装电梯物业合同8篇
小区加装电梯物业合同8篇篇1甲方（电梯安装方）：__________乙方（物业管理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就小区加装电梯物业事宜达成如下协议：一、合同背景及目的随着小区规模不断扩大和居民生活品质的提升，为满足居民日常生活需求，提升小区居住环境，甲方决定在小区内加装电梯。
乙方作为物业管理方，需对加装电梯过程中的物业服务进行规范管理。
双方本着友好协商、互利共赢的原则，共同签订本合同。
二、合同内容1. 工程概况本次加装电梯的地点、数量、规格、技术标准等详见附件一《电梯安装工程概况》。
2. 工程实施（1）甲方负责电梯的安装、调试及验收工作，确保电梯质量安全。
（2）乙方负责提供电梯安装所需的场地、电源等基础设施，并确保施工期间的安全。
（3）双方共同组织验收，验收合格后，电梯交付乙方使用。
3. 物业服务（1）乙方负责电梯的日常运行、维护、保养及抢修工作，确保电梯正常运行。
（2）乙方应建立健全电梯管理制度，确保电梯安全、节能、环保。
（3）乙方应定期对电梯进行检查、维修，确保电梯设施完好。
4. 费用支付（1）甲方支付乙方电梯安装、调试及验收等费用，具体金额详见附件二《费用支付明细》。
（2）乙方应按照约定提供物业服务，甲方按照约定支付物业服务费用。
5. 违约责任（1）如因甲方原因导致电梯安装延误、质量不达标等，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方相应损失。
（2）如因乙方原因导玫电梯运行不正常、维护不到位等，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
6. 合同的变更和解除（1）本合同的变更和解除需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
（2）合同解除后，乙方应确保电梯设施完好无损，移交甲方管理。
三、合同的生效及履行1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的履行地点为__________。
3. 本合同的履行期限为长期。
4. 双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
老房加装电梯施工合同8篇
老房加装电梯施工合同8篇篇1甲方（业主委员会）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方老房加装电梯施工一事，达成以下合同协议：一、工程概况本工程为对甲方原有的老房加装电梯项目。
项目包括电梯设备采购、安装，包括土建工程、钢结构井道工程及其他配套设施的改造安装等。
项目地址位于________，工程总造价为人民币________元整（￥________）。
二、工程期限本工程自合同签署之日起开工，工期预计为______个月。
如遇特殊情况，双方协商工期顺延。
三、工程内容1. 电梯设备及配套设备的采购、安装和调试。
包括电梯控制柜、导轨、滑轮等零部件的采购和安装。
同时，也包括供电系统的改造及调试等。
2. 钢结构井道的设计和安装。
井道的设计要符合安全、耐用等标准，并且需要保证建筑外观的整体协调。
3. 土建工程的改造和加固。
包括墙体开洞、地面加固等工程，以确保电梯安装的安全性和稳定性。
4. 安装监控系统和应急救援设备。
包括电梯运行监控系统及应急救援设备等。
同时应确保所有设备符合相关安全标准和质量要求。
四、工程费用及支付方式乙方应按照国家和地方现行的相关技术标准和规范进行施工和验收，确保工程质量符合相关规定和标准的要求。
验收时，甲方应组织相关部门进行验收，乙方应提供必要的技术资料和相关证明文件。
如验收不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。
六、质量保证与维护保养乙方应对工程的质量和售后服务负责，保证电梯的正常运行和使用寿命。
工程完工后，乙方应提供必要的技术培训和操作指导。
同时，乙方应提供一定期限的维护保养服务，确保电梯的正常使用和安全运行。
如发生设备故障或质量问题，乙方应及时响应并提供维修服务。
具体维护周期和维护费用按照双方协商确定的方式执行。
合同正文结尾处应有明确的生效条款双方签字盖章及日期等要素以保证合同的合法性和有效性并约束双方履行合同义务切实保障甲乙双方的合法权益。
签署加装电梯协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（业主）：【业主姓名】【业主身份证号码】【业主联系电话】【业主住址】乙方（电梯安装公司）：【公司名称】【公司法定代表人】【公司营业执照号码】【公司联系电话】【公司住址】鉴于：1. 甲方所居住的【楼栋名称】位于【楼栋地址】，该楼栋始建于【建筑年代】，共计【楼层数】层，目前【楼栋名称】内部未安装电梯，给居住在【楼层数】层以上的业主带来极大的不便。
2. 甲方与乙方就【楼栋名称】加装电梯事宜进行了充分协商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就加装电梯的相关事宜达成以下协议：一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的位置：位于【楼栋名称】的【具体位置】。
2. 电梯品牌及型号：【电梯品牌】【电梯型号】。
3. 电梯数量：1部。
4. 电梯规格：【电梯规格】。
5. 电梯使用年限：按照国家相关标准执行。
二、加装电梯的费用及支付方式1. 加装电梯的总费用为人民币【总费用】元，包括但不限于电梯设备费、安装费、土建改造费、相关税费等。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付电梯设备费【设备费】元；（2）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付安装费【安装费】元；（3）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付土建改造费【改造费】元；（4）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付相关税费【税费】元。
3. 甲方逾期支付费用的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
三、加装电梯的施工及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯加装施工，确保施工质量。
2. 电梯加装施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至合格。
四、电梯的使用及维护1. 电梯投入使用后，甲方应遵守国家有关电梯使用规定，合理使用电梯。
2. 电梯的日常维护保养由乙方负责，乙方应按照国家相关标准和规范进行维护保养，确保电梯安全运行。
电梯加装合同范本(通用6篇)
电梯加装合同范本(通用6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯加装合同范本(通用6篇)电梯加装合同范本第1篇甲方：（安装委托方）住所地：法定代表人：职务：乙方：（安装承揽方）住所地：法定代表人：职务：鉴于：甲方向乙方购买了 12 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据_《特种设备安全监察条例》。
加装电梯标准合同范本3篇
加装电梯标准合同范本3篇篇一加装电梯标准合同范本身份证号：____________地址：__________________统一社会信用代码：____________地址：__________________一、工程概述1.1 工程名称：加装电梯工程1.2 工程地点：甲方房产所在地1.3 工程内容：根据甲方需求，在甲方房产加装一部电梯，包括电梯设备、电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施。
二、工程价款2.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（1）合同签订后3个工作日内，支付工程总价款的30%作为预付款；（2）电梯设备安装完毕，经甲方验收合格后，支付工程总价款的50%；（3）电梯工程全部完工，经甲方验收合格后，支付剩余的20%工程款。
三、工程质量及标准（1）电梯设备：符合《电梯安全监察规定》及相关标准；（2）电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施：符合《建筑设计防火规范》及相关标准。
3.2 乙方应保证电梯设备在正常使用条件下，使用寿命不少于10年。
四、工期4.1 工程工期：自合同签订之日起，乙方应在____个工作日内完成电梯加装工程。
4.2 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、验收及保修5.1 电梯加装工程完工后，乙方应向甲方提交验收报告。
甲方应在收到验收报告后3个工作日内组织验收。
5.2 电梯加装工程经验收合格后，乙方应提供不少于2年的保修服务。
六、安全生产及环保6.1 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
6.2 乙方应采取措施，确保施工过程中不对周围环境造成污染。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：________________名词解释：1. 委托方：指甲方，即拥有房产并委托乙方进行电梯加装的单位或个人。
既有住宅加装电梯 合同6篇
既有住宅加装电梯合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]乙方（电梯安装公司）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、平等、诚信的原则，就既有住宅加装电梯事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于该住宅小区的既有住宅出于改善居民生活质量的需要，决定加装电梯。
双方签订合同，旨在明确双方的权利和义务，确保电梯加装工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程地点：[具体地址]。
2. 工程内容：既有住宅加装电梯，包括电梯设备采购、安装、调试及验收等。
3. 工程期限：[具体工期]。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（¥[大写金额]元整）。
该价格包含但不限于设备采购、安装、调试等费用。
2. 支付方式：签订合同后支付定金，设备到货后支付进度款，工程完工并通过验收后支付尾款。
具体支付时间和比例按双方约定执行。
四、工程实施及质量保证1. 乙方负责电梯设备的采购及安装工作，并保证所采购设备的质量符合国家标准。
2. 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程安装过程中，乙方应接受甲方的监督和管理，确保工程进度。
4. 工程完工后，双方应共同组织验收，确保电梯运行平稳、安全。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供符合安装条件的现场环境和相关设施；（2）监督乙方施工进程和工程质量；（3）按照合同约定支付款项。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成电梯设备的采购及安装工作；（2）确保工程施工安全和工程质量；（3）提供必要的技术支持和服务；（4）协助甲方办理相关报批手续。
六、保修与维护1. 电梯安装验收合格后，乙方负责保修期内的保修工作。
保修期执行国家规定标准。
2. 保修期满后的维护工作由甲方负责，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延工期并追究甲方违约责任。
旧楼加装电梯 合同4篇
旧楼加装电梯合同4篇篇1旧楼加装电梯合同甲方：xxx电梯有限公司乙方：xxx小区业主委员会根据《城市老旧小区改造工程指导意见》，为了提高小区居民的生活质量，改善交通条件，本着互惠互利的原则，双方经友好协商，就加装电梯事宜达成如下协议：一、合同签订地点和日期双方于xxx年xx月xx日在xxx小区业主委员会签订本协议，并自愿履行本协议。
二、电梯加装位置确定1. 确定电梯加装位置为大楼正门附近，占地面积需与小区物业管理方协商确定。
2. 加装电梯需保证不影响小区其他居民正常生活，不损害小区建筑结构。
三、项目建设周期1. 电梯加装项目工程周期为xxx个月，在施工期间需提前告知小区居民，并做好封闭施工的交通保障工作。
2. 施工期间需保证小区居民生活环境整洁，不扰民。
四、费用及支付方式1. 电梯加装总费用为xxx万元，其中，甲方承担xxx%，乙方承担xxx%。
2. 乙方合计支付xxx万元作为前期拨付款，用于项目前期准备工作。
3. 电梯工程结束后，乙方需按实际情况支付尾款。
五、维护保养责任1. 电梯投入使用后，甲方承担电梯的维护保养工作，并做到定期巡检，确保电梯运行安全。
2. 乙方需定期缴纳电梯维护保养费用，费用标准由双方共同商定。
六、违约责任1. 任何一方未按约定履行义务，均视为违约，违约方需赔偿对方因此而造成的一切损失。
2. 本合同一经签订即生效，不可撤销。
七、争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可向有关部门申请调解。
八、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
乙方：xx小区业主委员会甲方：xx电梯有限公司签字盖章日期：年月日篇2旧楼加装电梯合同合同编号：_____甲方（业委会）：_____乙方（电梯公司）：_____鉴于甲方为其所管理的旧楼安全升级，提供更加便捷的居住条件，现与乙方就加装电梯事宜达成如下协议：一、甲方为本次加装电梯项目的委托方，乙方为本次加装电梯项目的承包方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电梯加装合同
合同编号：HSEE-XHT-2018-068
项目名称：___________ _清苑度假村电梯加装____________________
项目所在地：_______湖北___省______利川_____市（县）____谋道___ __镇
项目地址：__________ 苏马荡风景区清苑度假村__________________
用户名称（合格证指定单位）：_______清苑度假村________________________
甲方（买方）乙方（卖方）
单位名称：________ 清苑__ ______ _ 单位名称：_ 浙江华夏电梯有限公司
地址：_______________ ___ 地址：_ 湖州市南浔区向阳西路1588号
电话：____________ __ __ 电话：_ (0572)3032362 __ 传真：______________ _ ___ 传真：_ (0572)3033061_______ __ _ _ 邮编：_____________ _____ 邮编：_ 313009___
开户银行：___________ _______ 开户银行：_ 银行账号：____________ _____ 银行账号：___ _ __ 税务登记号：___________ ______ 税务登记号：_
甲方盖章：乙方盖章：
甲方法定代表人或乙方法定代表人或
委托代理人签字：___________________ 委托代理人签字：_____________________
______年_____月___日_____年_____月___日
1设备型号、数量及价格：
单位：人民币万元设备名称电梯型号层/站/门单价数量小计观光电梯SUM-01 7/4/4 25 2 50
合同总价合计: 50 万元（大写：）伍拾万元整
注：每台观光电梯的单价包含设备、运输安装及土建、钢结构井道、玻璃幕墙等一应费用2 付款方式
2.1 甲方应于本合同签订当日支付合同总价的%，计：万元（大写：）作为定金。
2.2 电梯井道基础施工完成、钢材到货之后3个工作日内，甲方应支付本合同总价的%计：万元（大写：）。
2.4钢结构井道、廊桥及玻璃幕墙施工完毕，电梯设备安装完成并通过质量技术监督局检验合格后结清合同尾款，计：万元（大写：）。
3 安装施工期
3.1安装工期自开始安装施工之日起至厂检合格之日止，安装施工前的准备、厂检合格之后的申报和检验不应列在安装工期之内。
3.2甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况具备安装条件后，有甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。
3.3本合同拟定预计开工日期为年____月日，预计完工日期为年月____日。
若因甲方原因无法按时开工，则须以书面形式正式通知乙方。
3.4 非乙方原因造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试、验收、移交（如停电、恶劣天气、业主意见不统一）的，乙方对所造成的延迟和误工不负责任且不承担甲方由于电梯按照工期延误而造成的一切损失和费用。
4 电（扶）梯安装相关的工作责任和费用
4.1甲方责任和费用
4.1.1甲方在收到电（扶）梯设备后提供就近的卸货和存储地点；方便安装现场妥善保管电（扶）梯设备。
如在电（扶）梯进场安装后货安装完毕，因甲方原因发生停工或无法按期报检验收，则该期间的保管责任由甲方承担。
4.1.2甲方在乙方进场安装施工时现场提供足够面积、具备防盗措施和防风雨保护要求的库房和工具室；在乙方进场后，负责施工现场安全保卫工作。
4.1.3提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到乙方指定的电源箱位置上口。
4.1.4因内部通话功能的需要，从机房到传达室或监控室的布线工作及电缆材料（4*1.5平方毫米的PVC圆形电缆）由甲方负责。
该电缆的长度不超过1000米。
与强电电线或电缆隔离。
4.1.5负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业的协调工作并负责支付相关费用。
4.1.6负责提供扶梯吊装场地和吊装点。
4.1.7负责安装施工期间所需的水、电供应并承担费用。
4.1.8根据政府规定要求配合乙方向当地特种设备安全监督管理部门办理开工及验收手续。
4.1.9电（扶）梯产品未经验收合格，甲方不能擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
4.2乙方责任和费用
4.2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
4.2.2在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
4.2.3在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。
如在电（扶）梯进场安装后或安装完毕，因乙方原因发生停工或无法按期报检验收，则该期间的保管责任由乙方承担。
4.2.4按照国家电（扶）梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。
4.2.5遵守施工现场的有关规章制度。
4.2.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。
4.2.7负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。
4.2.8负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
4.2.9 负责向当地特种设备安全监督管理部门进行开工、验收申报及现场验收工作，并承担政府监督检验费用（含砝码租赁费）。
5 免费保修
5.1 本合同产品的质量保证期为电梯验收合格之日起12个月或乙方发货之日起的18个月，先到为准。
若产品分批验收，免费保修期分批计算。
5.2如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
5.3鉴于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电（扶）梯设备交付使用后，应由乙方进行有偿保养并由双方于免费保养期满前15天签订《电（扶）梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在有偿保养期内提供有货价格的配件。
6 价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电（扶）梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。
7 争议解决
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决，协商不成诉讼解决。
协商不成则应提湖州市南浔区人民法院诉讼解决。
8 不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过时的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火宅、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似自然或社会事件，且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断旅行其在本合同项下的义务。
9 违约条款
9.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为：每延误一周，违约金为安装合同延误部分金额的千分之五，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本安装合同中延误部分金额的百分之十。
9.2甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一天，违约金为延迟支付部分的千分之一，此违约金以此类推，直到支付完本合同相关款项的当天为止。
9.3 在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。
10 其他事项
10.1甲方应以转账方式，按乙方指定账户及账号向乙方支付合同价款；甲方不以转账方式或未按乙方指定账户及账号付款的，乙方均不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户为：
户名：赵杨波
开户银行：湖北农村商业银行利川营业部
行号：402541200138
帐号：6210135643943456
10.2本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后；任何修改须经双方代表共同签署并盖章。
10.3双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
10.4 本合同文本自双方签字与盖章（包括双方于首页盖章处加盖合同章或公章，并由双方加盖骑缝章）时起生效。
本合同文本正本一式二份，甲方执一份，乙方执一份。