精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题考试A卷附答案
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题考试A卷(附解析)
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题考试A卷(附解析)姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计50题。
多选题（共50题，每题2分。
选项中，至少有2个符合题意）1、关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有( )。
A.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员B.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人C.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者D.是施工承包合同中的权利、义务和责任主体E.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同2、某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。
工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。
对此，以下说法正确的有（）。
A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任B．甲可与发包协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E．若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任3、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有( )。
A.进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述4、施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。
在进行施工项目管理时，施工定额可以用于（）。
A．签发限额领料单D．编制施工作业计划C．结算计件工资D．工程价款的结算E．签发施工任务单5、为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在确定了项目目标计划值后的施工过程中，应做的工作是（）。
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题考试A卷附解析
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题考试A卷附解析姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：150分钟，满分为120分,每题1.5分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计80题。
多选题（共80题，每题1.5分。
选项中，至少有2个符合题意）1、为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在确定了项目目标计划值后的施工过程中，应做的工作是（）。
A．调整项目目标B．采取纠偏措施进行纠偏C．收集工程进度的实际值D．比较项目目标的实际值与计划值E．将工程进度目标逐层分解2、下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）。
A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析C.合同实施趋势分析D.实施偏差的费用分析E.合同终止的原因分析3、下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（）。
A.事故现场会B.岗前三级教育C.变换岗位时的安全教育D.安全生产会议E.安全活动日4、若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有( )。
A.报价计算错误的风险B.物价、人工费上涨的风险C.工程变更的风险D.设计深度不够导致误差的风险E.投资失控的风险5、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有( )。
A.不立即组织事故抢救B.伪造或者故意破坏事故现场C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报或者瞒报事故E.迟报或者漏报事故6、工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是（）。
A．施工总承包方B．施工总承包管理方C．分包施工方D．施工劳务分包方E．材料及设备供应方7、根据《建设施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有( )A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程造价管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款8、下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有( )、A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析C.合同实趋势分析D.实施偏差的费用分析E.过程控制要求高9、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（）。
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题测试A卷(附解析)
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题测试A卷(附解析)姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计50题。
多选题（共50题，每题2分。
选项中，至少有2个符合题意）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（）。
A.承包人承担的损失超过其承受能力B.外汇汇率变化影响合同价款C.一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时D.工程造价管理部门公布的价格调整E.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款2、下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有( )A.构建施工监督控制的组织体系B.用工程网络计划技术进行进度管理C.选择合理的合同结构D.采取进度风险的管理措施E. 编制与施工进度相适应的资源需求计划3、根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有( )。
A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守4、某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。
工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。
对此，以下说法正确的有（）。
A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任B．甲可与发包协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E．若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任5、建设工程施工组织总设计的编制依据有（）。
A.相关规范、法律B.合同文件C.施工企业资源配置情况D.建设地区基础资料E.工程施工图纸及标准图6、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的有点有( )。
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题测试A卷附解析
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题测试A卷附解析姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：150分钟，满分为120分,每题1.5分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计80题。
多选题（共80题，每题1.5分。
选项中，至少有2个符合题意）1、大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。
A.项目实施总体部署B.总进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.施工准备与资源配置计划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施2、如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。
对于该类合同，在具体的运用中（）。
A．投标报价时，人们常常注重合同的总价格B．投标报价时，人们常常注重合同的单价C．施工过程的工程款结算时，以合同单价优先D．当工程越发生变化，可以以合同单价为准调整总价E．实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据3、若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有( )。
A.报价计算错误的风险B.物价、人工费上涨的风险C.工程变更的风险D.设计深度不够导致误差的风险E.投资失控的风险4、某公司在对某工程编制施工组织总设计时，收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，还应该进行的工作是（）。
A．拟定施工方案B．作业区施工平面布置图设计C．施工方法和施工机械的选择D．质量保证措施和安全施工措施E．确定施工的总体部署5、关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有( )。
A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算B.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任D.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用E.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和(或)损坏的原因6、根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于 I 类建筑的有（）。
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题练习A卷附解析
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专题练习A卷附解析姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：150分钟，满分为120分,每题1.5分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计80题。
多选题（共80题，每题1.5分。
选项中，至少有2个符合题意）1、施工生产中计量控制的主要工作包括（）。
A．投料计量B．施工测量C．施工机械设备数量计算D．监测计量E．施工人员数量计算2、下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有( )A.计量器具B.建筑构配件C.新型模板D.工程设备E 安全防护设施3、根据《建设施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有( )A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程造价管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款4、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有( )。
A.进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述5、某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（）。
A.工作BB.工作CC.工作DD.工作EE.工作G6、某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是( ) 。
A.工作C、E、I、L组成关键线路B.工作H的总时差为2天C.工作A、C、H、L为关键工作D.工作D的总时差为1天E.工作G的总时差与自由时差相等7、建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（）。
A.造成的费用增加数额已得到第三方核认B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告8、在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有（）。
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题考试A卷附答案
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专题考试A卷附答案姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计50题。
多选题（共50题，每题2分。
选项中，至少有2个符合题意）1、下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有( )A.工程施工质量B.工程施工进度C.业主工程款项支付D.政府质量监督部门的质量检查E.施工成本的增加和减少2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有( )。
A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供维任项目经理的证明文件D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任E.发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理3、下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有( )。
A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故4、如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。
对于该类合同，在具体的运用中（）。
A．投标报价时，人们常常注重合同的总价格B．投标报价时，人们常常注重合同的单价C．施工过程的工程款结算时，以合同单价优先D．当工程越发生变化，可以以合同单价为准调整总价E．实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据5、根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（）。
A.过程方法B.以内部实力为关注焦点C.循证决策D.全员积极参与E.领导作用6、在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题 专项考试A卷附解析 80题
精选2019版二级建造师《建设工程施工管理》多选题专项考试A卷附解析 80题姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：150分钟，满分为120分,每题1.5分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计80题。
多选题（共80题，每题1.5分。
选项中，至少有2个符合题意）1、关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。
A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划2、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有（）。
A. 进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述3、项目动态控制的纠偏措施的主要内容包括（）。
A．组织措施 B．技术措施C．经济措施 D．管理措施E．预防措施4、下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有( )。
A.计量器具B.建筑构配件C.新型模板D.工程设备E 安全防护设施5、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。
A.50人以上100人以下重伤B.5000万元以上1亿元以下直接经济损失C.3人以上10人以下死亡D.1亿元以上直接经济损失E.1000万元以上5000万元以下直接经济损失6、监理公司编制的工程建设监理规划一般包括的内容有（）。
A．监理工作范围B．监理工作依据C．监理工作制度D．监理机构的组织形式E．监理机构的发展目标7、混凝土的优点包括( )。
A.耐久性好B.自重轻C.耐火性好D.抗裂性好E.可模性好8、需要编制施工组织总设计的项目有（）。
A．地产公司开发的别墅小区B．新建机场工程C．新建跳水馆钢屋架工程D．定向爆破工程E．标志性超高层建筑结构工程9、根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（）。
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专项测试A卷附答案
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 50题专项测试A卷附答案姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计50题。
多选题（共50题，每题2分。
选项中，至少有2个符合题意）1、下列施工企业员工的安全教育中,属于经常性安全教育的有（）。
A.事故现场会B.岗前三级教育C.变换岗位时的安全教育D.安全生产会议E.安全活动日2、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括( )。
A.其他项目费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（）。
A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任E.发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理4、工程于某年1月开工，根据进度安排，同年2月份计划完成土方量4000m3，计划单价80元／m3。
时至同年2月底，实际完成工程量为4500m3，实际单价为78元／m3，通过赢得值法分析可知（）。
A．进度提前完成40000元工作量B．进度延误完成40000元工作量C．费用节省9000己D．费用超支9000元E．费用节省31000元5、根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（）。
A.按规范要求统一折叠B.由建设单位负责编制C.编制总说明及专业说明D.有一般性变更时必须重新控制E.真实反映项目竣工验收时实际情况6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精选2019年二级建造师《建设工程施工管理》多选题 80题专
题考试A卷附答案
姓名:_________ 考号:_________ 单位:_________
检测须知：
1、考试时间：150分钟，满分为120分,每题1.5分。
2、本卷为单项选择专题训练，共计80题。
多选题（共80题，每题1.5分。
选项中，至少有2个符合题意）1、施工生产中计量控制的主要工作包括（）。
A．投料计量
B．施工测量
C．施工机械设备数量计算
D．监测计量
E．施工人员数量计算
2、按照《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列项目属于建筑安装工程费用目的有（）。
A．直接费
B．设备购置费
C．利润
D．建设期利息
E．税金
3、某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是( ) 。
A.工作C、E、I、L组成关键线路
B.工作H的总时差为2天
C.工作A、C、H、L为关键工作
D.工作D的总时差为1天
E.工作G的总时差与自由时差相等
4、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。
施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是 9000m3。
若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有( )。
A.已完工作预算费用360万元
B.费用偏差为90万元，费用节省
C.进度偏差为40万元，进度拖延
D.已完工作实际费用为450万元
E.计划工作预算费用为320万元
5、某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有( )
A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工
B.不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工
C.如监理人逾期不予批准承包人的书面透知，则承包人可以通知监理人，将工
程受影响部分视为变更的可取消工作
D.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约
E，要求发包人延长工期，支付合理利润
6、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限包括（）。
A．接受政府委托，有权对工程建设参与各方行为进行检查
B．有权对工程质量检查情况进行通报
C．有权对差劣工程采取开具质量整改通知单及局部停工通知单
D．有权对建设参与各方的违法行为进行刑事处罚
E．收取建设工程质量监督费，用于建设工程质量监督建设
7、关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有( )。
A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算
B.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作
C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任
D.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用
E.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和(或)损坏的原因
8、下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有( )
A.安排施工顺序
B.比选施工方案
C.计算主要技术经济指标
D.编制施工准备计划
E.编制资源需求计划
9、建设工程施工成本考核的主要指标有（）。
A.竣工工程实际成本
B.施工成本降低额
C.施工成本降低率
D.局部成本偏差
E.累计成本偏差
10、某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（）。
A.工作B
B.工作C
C.工作D
D.工作E
E.工作G
11、施工方进度控制的措施主要包括（）。
A．组织措施
B．技术措施
C．经济措施
D．法律措施
E．行政措施
12、施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）等进度计划。
A．施工总进度纲要
B．不同深度的施工进度计划
C．不同功能的施工进度计划
D．不同计划周期的施工进度计划
E．不同项目参与方的施工进度计划
13、混凝土的优点包括( )。
A.耐久性好
B.自重轻
C.耐火性好
D.抗裂性好
E.可模性好
14、下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有( )
A.计量器具
B.建筑构配件
C.新型模板
D.工程设备
E 安全防护设施
15、施工管理的工作流程组织包括（）。
A．信息处理工作流程组织
B．咨询工作流程组织
C．物资流程组织
D．确定发包模式流程组织
E．管理工作流程组织
16、下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是( )。
A.设置质量控制点
B.复核原始坐标
C.规划施工场地
D.布置施工机械
17、需要编制施工组织总设计的项目有（）。
A．地产公司开发的别墅小区
B．新建机场工程
C．新建跳水馆钢屋架工程
D．定向爆破工程
E．标志性超高层建筑结构工程
18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有( )。
A.不立即组织事故抢救
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.在事故调查处理期间擅离职守
D.谎报或者瞒报事故
E.迟报或者漏报事故
19、在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的
管理权力有( )
A.对外进行纳税申报
B，制定企业经营目标
C，选择施工作业队伍
D.组织项目管理班子
E.指挥工程项目建设的生产经营活动
20、某建设工程网络计划如下图（时间单位：月），该网络计划的关键线路有（）。
A.①-②-⑤-⑦-⑩
B.①-④-⑥-⑧-⑩
C.①-②-⑤-⑥-⑧-⑩
D.①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E.①-④-⑥-⑧-⑨-⑩
21、下列施工企业员工的安全教育中,属于经常性安全教育的有（）。
A.事故现场会
B.岗前三级教育
C.变换岗位时的安全教育
D.安全生产会议
E.安全活动日
22、木材干缩变形导致的现象有( )。
A.表面鼓凸
B.开裂
C.接榫松动
D.翘曲
E.拼缝不严
23、关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有( )
A.确定施工总进度目标
B.确定里程碑事件的进度目标
C.确定施工作业的具体安排
D.确定一定周期内的人工需求
E.确定一定周期内的资金需求
24、按建标（2003）206号文件的规定，措施费包括（）。
A．脚手架费
B．材料检验试验费
C．钢筋混凝土模板及支架费
D．夜间施工增加费
E．二次搬运费
25、下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有( )
A.工程项目原材料检验报告
B.施工试验记录
C.工程质量事故记录文件
D.隐蔽工程验收记录文件
E. 交接检查记录
26、下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有( )
A.构建施工监督控制的组织体系
B.用工程网络计划技术进行进度管理
C.选择合理的合同结构
D.采取进度风险的管理措施
E. 编制与施工进度相适应的资源需求计划
27、施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（）。
A.项目合同文件
B.项目管理实施规划
C.组织经营方针
D.项目实施条件
E.组织管理制度
28、下列施工安全制度保证体系的制度中，发球岗位管理类的有（）。
A．安全生产组织制度
B．安全生产奖惩制度
C．安全生产验收制度
D．安全生产值班制度
E．劳动保护用品的购入、发放与管理制度
29、施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有（）。
A．确保项目建设资金的落实到位 B．建立技术管理体系
C．主持工程竣工验收 D．主持编制项目管理实施规划E．接受审计
30、施工项目竣工质量验收的依据主要包括（）。