新农村建设工程施工合同范本
农村房屋建筑施工合同5篇
农村房屋建筑施工合同5篇施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。
下面小编给大家带来农村房屋建筑施工合同，点击“合同范本”查看更多的合同。
农村房屋建筑施工合同1甲方：乙方：按照双方平等自愿协商的原则，乙方自愿承包甲方新农村房屋修建工程，具体协定如下：一、承包方式：乙方负责该工程包工包料。
二、承包价格：2149元/平方米。
三、付款方式：开工前预付总工程款的30%，正负零起来支付到总工程款的50%，主体封顶后支付到总工程款的80%，在工程验收合格后支付到总工程款的97%，剩余3%的工程款做为该工程的质量保证金。
6个月后房屋无修建质量问题后，一次性付清剩余工程款。
四、甲方的责任1、负责提供修建场地，保证三通;通路、通水及通电。
2、负责按工期检查工程进度并修建工程全过程监督和指导，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。
3、保证乙方施工中资金供应，做好村民与乙方的协调工作，如因资金不到位或村民阻挡造成的误工由甲方承担全部责任及经济损失。
五、乙方责任1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工，自觉接受甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降低施工质量要求。
2、施工期间乙方应合理使用材料并严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失。
3、施工期间乙方应充分注意安全，如出现不安全事故，甲方概不负责。
六，具体施工内容和质量要求1、施工内容：新农村居住房屋，所有房屋主体墙均为“二四墙”，具体结构为框架结构。
2、所有墙面全部由水泥砂浆毛墙毛地。
3、所有墙体砖面平整，灰浆填充实在，墙体垂直误差不超过3公分，粉刷后墙面平整误差不超过3公分。
4、屋面做防水处理。
在施工中必须安装好线管和上下水管，水管安装规范，接头密封，并做好电路。
5、门窗口预留标准，留有衔接点。
农村建房施工合同(5篇)
农村建房施工合同甲方（负责人）：_____乙方（承包人）：_____根据有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑工程概况开工期为____月下旬。
本工程为砖混结构，在_____迎宾街北面，西邻_____东至_____，建一栋二层楼门面房，连地下室实为三层建筑。
面积约300多平方米，以实际建筑面积为准。
二、合同价：本工程为甲方包料，乙方包工，包工价一次性包死，每平方米包工价为：____元人民币，总包工价以实际面积为准。
1.承包方式：工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容：从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。
及电路，上下水安装。
3.工程质量：施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
三、双方的责任1.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。
与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。
2.工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致。
3.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安全事故，甲方不承担一切责任。
四、结算付款方式为现金支付，甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、如未尽事宜由双方协商解决。
六、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方签字（手印）：_____ 乙方签字（手印）：_________年____月____日 ____年____月____日农村建房施工合同（二）甲方：_____ 姓名：_____乙方：_____ 姓名：_____本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。
农村建房施工合同(12篇)
农村建房施工合同(12篇)农村建房施工合同1甲方：乙方：经双方协商，甲方将______x的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。
一、甲方工作责任：1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地，及关系协调。
2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。
3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作责任：1、按甲方设计图纸，进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。
2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责。
3、施工安全由乙方全权负责。
4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。
6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱。
7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为，一经发现按偷一罚十处理。
8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物。
三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。
以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效。
甲方：乙方：农村建房施工合同2发包人：____________居民身份证号码：____________联系电话：____________通讯____________承包人：____________(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)通讯____________邮政编码：____________联系电话：____________统一社会信用代码：____________企业资质证书号：____________法定代表人：____________联系电话：____________委托代理人：____________联系电话：____________(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)居民身份证号码：____________联系电话：____________通讯____________根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、建房概况1.建房地点：2.建房规模：____________层，总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。
五大连池市新农村改造施工合同(优秀模板6篇)(9)
五大连池市新农村改造施工合同（优秀模板6篇）(9)五大连池市新农村改造施工合同第1篇发包人（甲方）：住址：承包人（乙方）：住址：按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式1、合同总造价：2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。
甲方支付乙方工程款%，即万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。
甲方向乙方支付该工程项目进度款%，即万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款%，即万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期1、本工程预计年月日开工，年月日完工，完工后五日内组织验收，总工期天。
2、工期顺延（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续小时停电，导致无法正常施工的若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由方负责供应。
2、方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。
因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由方负责。
五、工程质量及验收交工1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。
如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。
乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇）
农村建房包工包料施工的合同农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇）在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
农村建房包工包料施工的合同1发包方：________身份证号：________承包方：________身份证号：________甲方将位于江津区建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。
乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全（包括税费、管理费）由施工方全部负责。
二、施工要求1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更该，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，工期为________月（合计________天），即自起至止。
乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。
如因不可抗力因素（自然灾害）导致停工，其工期顺延。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。
建筑结构相关要求如下：基础：钻井个、柱子________cm、钢筋________根________、箍筋________个。
地圈梁：高________cm、宽________cm、钢筋5根________、箍筋________个，间距________cm。
构造柱：________cm，钢筋________根、________楼面板筋________个双层，间距________cm，楼面厚度10cm。
梁柱________，板面________地坪打好，排水________，管子________根，屋面天沟宽________cm，楼梯铁门一道，隐蔽部分请甲方监督。
农村建造房屋包工包料合同5篇
农村建造房屋包工包料合同5篇篇1农村建造房屋包工包料合同一、甲方（包工方）：姓名（或单位名称）：___________联系地址：_____________联系电话：_____________二、乙方（包料方）：姓名（或单位名称）：___________联系地址：_____________联系电话：_____________三、工程地点：______________________四、建设工程名称：__________________五、建筑面积：_____________________六、工程价款：_____________________（大写）________元整七、工程工期：自（年）_______（月）_______（日）起至（年）_______（月）_______（日）止。
八、质量标准：本工程按照国家建筑标准及相关规定进行施工、验收。
九、合同内容：1、甲乙双方签订本合同，甲方对乙方进行包工包料委托，负责工程施工及所需材料采购。
2、本合同金额为人民币________元整，乙方应在签订合同后三天内向甲方支付____%的款项作为工程启动费。
3、工程工期为________天，如乙方未按时完成工程，每延误一天需赔偿甲方____%的总价款。
4、施工过程中如出现质量问题或安全事故，乙方应承担一切责任及返工费用。
5、工程竣工验收合格后，甲方应当按照合同金额的____%支付尾款给乙方。
6、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并甲方支付尾款后终止。
丁、附则：1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：_________年_______月_______日本合同经双方确认，确系真实意愿，一经签字盖章即生效。
篇2农村建造房屋包工包料合同范本甲方（施工方）：乙方（业主）：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方承包乙方农村建造房屋的包工包料事宜，订立本合同。
农村修建房合同5篇
农村修建房合同5篇篇1甲方（房主）：______________ 身份证号码：____________________乙方（施工方）：______________ 身份证号码：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方在农村进行房屋修建工程达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程地点：_____________2. 工程规模：______________3. 工程内容：包括但不限于地基、主体结构、屋顶、外墙、内装修等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如有特殊情况，双方可协商顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付工程款：（1）基础工程完成后支付总造价的____%；（2）主体结构完成后支付总造价的____%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准和地方相关规定进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当负责无偿修复。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方需要变更工程内容或要求，应当书面通知乙方，并签订变更协议。
2. 乙方应在接到变更通知后尽快进行变更工程，确保工程进度。
六、双方责任1. 甲方责任：（1）甲方应按时支付工程款；（2）甲方应向乙方提供施工所需的水电等基础设施；（3）甲方有权对工程进度、质量进行检查。
2. 乙方责任：（1）乙方应按时完工；（2）乙方应确保工程质量；（3）乙方应遵守安全施工规范，确保施工安全；（4）乙方应对施工过程中的一切安全责任负责。
农村建房包工包料合同（5篇）
农村建房包工包料合同甲方：（以下简称甲方）地址：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：鉴于甲方拟建房屋，为明确双方权益和责任，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，达成如下合同：一、工程内容和标准1.1 甲方拟建房屋的地点：1.2 甲方拟建房屋的建筑面积：1.3 甲方拟建房屋的工程量清单及规格：二、工程造价及付款方式2.1 工程总造价为人民币（大写）：2.2 甲方向乙方支付工程款的方式和分期付款约定如下：（1）第一期：在合同签订后3日内，甲方支付工程款的20%（人民币）给乙方。
（2）第二期：工程进展到某一阶段时，甲方支付工程款的30%（人民币）给乙方。
（3）第三期：工程完成准备进行竣工验收时，甲方支付工程款的30%（人民币）给乙方。
（4）最后一期：工程验收合格后，甲方支付工程款的20%（人民币）给乙方。
2.3 工程款支付方式：（1）甲方以银行转账形式支付工程款。
（2）乙方提供甲方开具的发票。
三、工期和工程进度3.1 工程开始时间：3.2 工程预计完成时间：四、乙方责任和义务4.1 乙方应按照甲方要求提供详细的工程施工方案，并经甲方审核同意后才能实施。
4.2 乙方应按照工程方案要求，按时、按质完成工程施工任务，并确保施工过程中不发生安全事故。
4.3 乙方应根据双方确定的工程量清单和规格提供相应的建筑材料，并确保材料的质量符合国家相关标准。
4.4 乙方应合理安排施工进度，确保工程按照双方约定的时间进度进行。
4.5 乙方应配备足够的施工人员和相应的施工设备，确保施工效率和质量。
五、甲方责任和义务5.1 甲方应按时支付工程款。
5.2 甲方应提供施工现场的安全环境和必要的配合。
5.3 甲方应按照双方约定的工程量清单和规格提供相应的土地和基础设施。
5.4 甲方应确保将建筑用地的合法所有权和使用权转让给乙方，并保证乙方在建设工程期间的权益。
六、工程质量和验收6.1 工程质量应符合国家相关标准和要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新农村建设工程施工合同范本
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
根据《中华人民 __合同法》、《中华人民 __建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新农村建设项目商住楼工程，在双方于xx年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。
工程概况
工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程
工程地址：
建筑面积：
结构类型：框架结构、地上6+1层
设计单位：
工程内容及承包范围
乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：
1.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。
1.2安装工程：室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。
包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。
3．桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段，每个标段约25000平方米，由四个以上单体工程组成。
合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期
1.1总工期为天，自年月日开工至年月日竣工
开工日期：以开工报告日期为准。
工期违约责任
3.1 如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方按1500元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过5万元。
3.2 若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。
如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。
工期不顺延情况：
各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);
因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
内容仅供参考。