工程公司井巷工程施工承包合同--示范文本
井巷工程承包合同模板新6篇
井巷工程承包合同模板新6篇篇1合同编号：__________甲方（发包方）：___________________公司名称及注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称及注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________鉴于甲方需要乙方进行井巷工程建设，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：__________井巷工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程承包范围包括井巷掘进、支护、通风、排水、供电、运输等全部井巷工程内容。
具体详见工程图纸及工程量清单。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
工期共计XX天。
3. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：不可抗力因素导致的停工；甲方同意的工期顺延的其他情况。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价暂定为人民币大写：__________元整（￥______元）。
最终造价根据实际工程量按实结算。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：工程开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为已完成工程量的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至总工程款的XX%；剩余XX%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的井巷工程施工质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按工程进度向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返修直至达到验收标准。
3. 工程保修期为一年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
井巷工程承包合同范本
井巷工程承包合同范本随着经济的发展和技术的进步，井巷工程项目日益增多，而合理的合同设计则是保证项目顺利实施的关键。
为此，本文提供了一个标准化的井巷工程承包合同范本，以供业界参考和使用。
一、合同主体合同编号：（填写合同编号）甲方（发包方）：（填写甲方全称）乙方（承包方）：（填写乙方全称）签订日期：（填写签订日期）签订地点：（填写签订地点）二、工程概述1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程内容：（具体描述井巷工程的规模、类型、技术要求等）4. 工程目的：（阐述工程建设的目的和预期效果）三、合同条款1. 工程范围及标准：详细界定工程的具体范围，包括施工图纸、技术规范等，并明确工程质量标准。
2. 施工期限：规定工程的开工日期、竣工日期及阶段性完成时间。
3. 工程造价及支付方式：明确工程总造价，包括预付款、进度款、结算款的支付条件和时限。
4. 质量保证与验收：约定质量保证措施、验收程序及不合格工程的处理办法。
5. 变更与索赔：规定工程变更的程序和索赔的条件、方式。
6. 违约责任：明确双方违反合同约定的责任和处理措施。
7. 争议解决：设定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
8. 其他条款：包括保险、知识产权、保密协议等相关事宜。
四、附件附上工程设计图纸、技术规范、施工进度表等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
五、签署确认甲乙双方应在充分理解合同所有条款后，由法定代表人或授权代表签字盖章，以示认可和承诺遵守合同规定。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
结语：。
井巷工程施工合同范本
井巷工程施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于井筒、巷道、硐室等井巷工程的施工，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
第二条合同工期2.1 本工程合同工期为_______天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
2.2 如因非乙方原因导致工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。
第三条工程质量3.1 工程质量应达到国家及行业相关标准，并满足甲方提出的特殊要求。
3.2 乙方应严格按照施工图纸、规范和甲方要求组织施工，并接受甲方的监督和检查。
第四条合同价款4.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
4.2 付款方式：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，支付至已完工程量的_______%；工程完工验收合格后支付至合同总价款的_______%；余款在质保期满后无质量问题一次性付清。
第五条材料与设备5.1 乙方应按照施工图纸和甲方要求采购材料与设备，并提供产品合格证及检测报告。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料与设备进行检验，如不符合质量要求，乙方应在甲方指定时间内无条件更换。
第六条工程变更6.1 工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量及价款调整等事项。
第七条工程验收7.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
7.2 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
如验收不合格，乙方应在甲方指定时间内无条件返工直至合格。
第八条质量保证8.1 乙方应按照国家及行业相关标准提供质量保证，质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
井巷工程 施工合同范本
井巷工程施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担井巷工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程内容：________5. 工程规模：________二、合同工期1. 本工程合同工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 如因特殊情况需要延长工期的，甲乙双方应签订书面延期协议。
延期协议应明确延长的工期和相应增加的费用。
三、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 合同价款支付方式及期限：________四、工程质量1. 工程质量应达到国家及行业现行相关标准，符合设计文件和合同要求。
2. 工程质量保修期：____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家及行业安全生产的法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制度，明确安全生产责任人，加强对施工人员的安全教育和培训。
六、工程变更1. 工程施工过程中，如发生设计变更，甲乙双方应签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更内容、变更价款及对工期的影响。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告之日起____天内组织验收。
八、违约责任1. 甲方违约责任：________2. 乙方违约责任：________九、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按以下第____种方式解决：（1）提交____仲裁委员会仲裁；（2）依法向____人民法院起诉。
十、其他约定1. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
井巷工程承包合同模板新5篇
井巷工程承包合同模板新5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲乙双方经友好协商，就甲方井巷工程承包给乙方施工事宜达成一致，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：井巷掘进、支护、通风、排水、供电、运输等全部内容。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如因甲方原因造成工程停工，工期顺延。
三、承包方式1. 本工程采用包工包料方式承包，由乙方负责采购并施工。
2. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[大写金额]人民币（¥[金额]元）。
此造价为包工包料形式之总价，包含材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方预付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时，支付工程总造价的XX%；工程竣工验收合格后，支付剩余的款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照甲方提供的施工图纸和技术要求以及国家相关施工规范进行验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方需承担全部责任并赔偿甲方损失。
六、安全施工1. 乙方必须遵守国家安全生产法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故发生，乙方需承担全部责任。
2. 甲方应对施工现场进行安全管理监督，及时提出安全隐患并责令乙方整改。
对于重大安全隐患，甲方有权停工整改。
由此造成的损失由乙方承担。
七、违约责任篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行井巷工程的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________井巷工程。
井巷工程施工合同范本
井巷工程施工合同范本1. 引言本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就井巷工程施工达成的一致意见，各方经充分协商，在平等、自愿的基础上签订本合同。
2. 合同概述2.1 项目名称本合同涉及的井巷工程项目名称为：•工程名称：________•项目地点：________2.2 工程内容本合同的工程内容包括但不限于：2.3 工期要求本合同规定的工期为________。
双方应在工期内按照合同约定完成工程施工。
3. 建设条件和要求3.1 施工条件•业主应提供符合法律法规要求的施工用地，并承担相应的土地手续办理工作。
•业主应提供工程施工所需的技术资料、施工图纸等相关文档。
•业主应提供安全保障措施，确保施工过程中的人员和设备安全。
3.2 施工要求•承包商应根据项目要求，按照设计方案进行工程施工。
•承包商应确保工程质量符合相关法律法规及工程标准的要求。
•承包商应按照约定的工期，按时交付工程。
4. 合同价格和支付方式4.1 工程奖励•若工程提前完成并符合质量标准，业主将根据合同约定支付奖励费用。
4.2 合同价款和支付方式•业主应向承包商支付合同约定的工程价款。
•支付方式：_______（如：一次性支付、分期支付等）5. 质保和维修5.1 质保期限本合同规定的质保期为________年。
质保期从工程竣工交付之日开始计算。
5.2 质保范围•承包商在质保期内，承担工程质量的整体责任，包括对施工过程中出现的质量问题进行修补和处理。
•质保范围包括_______（列举详细内容）6. 违约责任6.1 业主违约责任•若业主未按合同约定提供工程施工所需的条件和资源，承包商有权要求业主履行或赔偿相应的损失。
6.2 承包商违约责任•若承包商未按合同约定按时完成施工或工程质量不合格，业主有权要求承包商承担违约责任。
7. 法律适用和争议解决7.1 法律适用本合同的解释、生效、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
7.2 争议解决•合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至_______（指定仲裁委员会、人民法院等）解决。
井巷工程承包合同范本
井巷工程承包合同范本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将井巷工程的施工任务发包给乙方，乙方承包该工程的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________井巷工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成井巷工程的施工任务。
1.4 工程规模：__________1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包含：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及税金等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________日，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
3.2 甲方同意乙方在合同约定的工期基础上，可申请延长工期，具体延长时间双方协商确定。
四、质量与检验4.1 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 甲方有权对施工过程及工程质量进行监督、检查，并提出整改意见，乙方应按照甲方的要求及时整改。
4.3 工程完工后，乙方应按照甲方要求进行工程验收，经验收合格后，甲方支付合同尾款。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。
5.2 甲方应按照合同约定支付合同价款，并保证乙方的施工顺利进行。
5.3 双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的合法权益。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×1%。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。
井巷工程合同模板
井巷工程合同模板甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方井巷工程（以下简称“工程”）的施工事宜，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________井巷工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保等费用。
2.3 合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，合同总价不做调整。
第三条合同履行3.1 乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保等工作。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点，完成工程的相应阶段工作，并接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。
3.3 乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工。
3.4 乙方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任和费用。
3.5 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。
第四条合同价款支付4.1 本合同价款支付采取分期支付方式，具体支付时间、金额和方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）质保期满且无质量问题后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
4.2 甲方支付价款时，乙方应向甲方提供等额的发票。
4.3 乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权拒绝支付相应的价款。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西潞安潞宁煤业有限公司主副立井及相关硐室工程施工承包合同(2013年）合同编号：工程名称：工程编号：工程类别：发包方 (简称甲方) ：承包方 (简称乙方) ：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合王庄煤矿采掘衔接工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：*************工程二、工程地点：*******三、资金来源：************四、工程内容：**************五、合同价款（即工程价款）（一）合同价款的计价依据1、中煤建协字〔2007〕90号文件发布的《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）、《煤炭建设工程施工机械台班费用定额》（2007基价）、《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价）、《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》和中煤建协字[2011]72号文件发布的《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定（修订）》、中煤建协字[2012]54号文件《关于调整煤炭建设工程定额人工单价的通知》。
上述定额的缺项部分（如安装顶板离层仪、隔（抑）爆设施等项目）参照煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的补充定额和定额解释执行。
2、******采掘衔接工程施工图。
3、设计变更、隐蔽工程及零星工程等现场签证（现场签证须由甲方施工人员和工程责任部门负责人共同签证后报甲方分管矿领导审核批准）。
4、经甲方同意的施工方案或作业规程（含作业规程复查措施）。
5、井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料。
（二）工程价款计算1、依据甲方实测验收的成巷进尺及现场签证进行结算。
2、工程价款按煤炭行业现行规定的工程造价计算程序计算，工程价款结算中按预算价格和定额消耗量核减乙方使用甲方的风、水、电费用。
3、井巷工程辅助费按井巷工程辅助费综合定额的**%计取。
4、综合费率中的企业管理费、利润、组织措施费中除安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费以外的其他七项费用均按**%下浮以后计取。
斜井措施工程费为***万元。
规费中的社会保障费暂按煤炭工业邯郸工程造价管理站核准的上年度的费率计算，年终结算按本年度核准的费率进行调整。
税金按山西省工程建设标准定额站晋建标定字[2011]7号文件通知的税率（3.284%）计算。
5、人工工资单价按井下直接工98.51 元/工日、井下辅助工80.03元/工日、地面辅助工47.24元/工日、井下安装工76.04元/工日、地面安装工43.47元/工日计算，人工价差按上述单价与定额人工单价之差进行调整。
6、井巷工程周转材料摊销费价差调整系数按乙方计取的辅助费比例，参照潞矿投基便字〔2007〕109号便函规定的调整系数（即1.375调整系数）计算。
7、签证工的工资单价按井下直接工***元/工日、井下辅助工***元/工日、地面辅助工***元/工日计算，签证工单价均含各种取费和税金。
8、由于非乙方原因造成井下掘进工作面超过3小时以上的停工，按《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）总说明计取辅助费补偿费，停工天数按甲方签证计算。
停工期间在甲方不能给乙方安排其他工作的情况下，窝工工资按***元/工日计算，窝工人数按甲方签证认可的人数计算，（窝工工资已含各种取费和税金）。
停工期间应按甲方签证的停工天数计算乙方自带设备的停滞费。
9、掘进工作面搬家倒面只计算掘进工作面100米以外由乙方承担的煤流系统的设备和设施的安装和拆除费用。
第二条双方责任一、甲方责任1、负责对乙方的入井人员进行安全培训，培训考试合格发放入井资格证后方可下井施工。
2、工程开工前15天向乙方提供完整的施工图一式三份，并向乙方提供工程地质及水文资料。
组织乙方和甲方有关部门参加施工图交底会审，并做好交底会审纪要，在会审后三天送有关单位。
3、负责将乙方施工用料（包括实体性材料和周转性材料）运至作业规程规定的地点，保证乙方施工用风、水、电和矿车、胶轮车的正常供应。
负责乙方施工区域内的瓦斯检查、地质测量和巷道放线。
4、为乙方施工人员提供便携式瓦检仪、矿灯、自救器。
为乙方施工人员提供洗澡及相关办公设施，并按照甲方规定收取相应费用。
5、免费为乙方提供综掘设备（设备的经常修理费和配件费由乙方承担）。
6、组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收。
组织工程月度结算和竣工结算，及时拨付工程价款。
7、对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。
二、乙方责任1、编制作业规程或施工安全技术措施，并于开工前10天报送甲方审核批准，做好各项施工准备工作。
2、负责乙方施工区域内风、水、电管路的敷设、使用和维修工作。
3、严格按照施工图进行文明施工，确保工程质量和施工安全，按甲方生产作业计划安排的时间如期完工和交付。
4、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知和工程事故报告等。
5、负责维修和保养甲方提供的设备设施及辅助系统使用的周转性材料，因操作和使用不当造成的人为损坏应向甲方赔偿。
承担甲方提供的综掘设备的经常修理费和配件费。
6、工程竣工后及时清理现场做到工完场清，工程竣工后应备齐全部竣工资料一式两份向甲方移交。
7、严格遵守甲方的各种管理制度和相关规定，如若违反，应按照甲方的规定接受经济处罚。
第三条工程期限一、按照甲方安排的生产作业计划对乙方的工期进行考核。
二、因甲方提供的图纸、材料供应不及时以及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后工期顺延。
三、因乙方施工管理不善或者由于乙方责任造成工程质量返工、事故处理等导致延误工期时工期不予顺延，并应承担违约责任。
第四条施工与设计变更一、乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明书和国家发布的有关规范、规程和标准进行文明施工并接受甲方的监督。
二、掘进巷道中顶板离层仪的安装由乙方负责，离层仪仪器和材料由甲方供应。
三、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更后的设计进行施工。
第五条工程质量与验收一、施工及验收执行如下标准：1、《潞安矿业集团公司（安全）质量标准化精品矿井标准及考核评级办法》（潞矿生字[2005]242号文通知）。
2、潞安集团公司《关于加强矿井锚杆支护管理的特别规定》（潞矿生安劳字[2009]510号文通知）。
二、乙方施工的工程质量必须达到《掘进（安全）质量标准化精品矿井考核评级办法》规定的合格等级。
施工中发生质量事故应及时报告甲方，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。
三、工程质量验收1、月末验收和中间验收每月25日由甲方组织月末验收，乙方必须积极配合，验收合格后各方在验收证书上签字确认。
2、隐蔽工程验收乙方必须保证隐蔽工程的质量，在工程隐蔽前一天书面通知甲方参加隐蔽工程检验，检验合格经甲方在隐蔽工程验收证书上签字后方可隐蔽。
3、竣工验收乙方在工程预计竣工前5天，向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料。
甲方组织有关单位在三天内验收完毕。
验收合格后有关验收单位在验收证书上签字认可。
对于在验收中提出的问题应限期整改，直至达到本合同约定的质量标准，竣工工期应以最终验收合格日为准。
四、工程保修乙方承担的井巷工程实行质量保修制度，其保修期为竣工验收合格后12个月。
保修期间凡属乙方责任造成的质量返修，费用由乙方承担；确因特殊地质原因造成的工程返修费用由甲方承担。
第六条建筑材料的供应及价差处理一、井巷工程所需要的实体性材料和炸药、雷管统一由甲方采购和供应，实体性材料包括钢材（含锚杆、锚索、托板、托梁、w 钢带、u型拱架、工字钢棚、金属网，不含金属碹胎、金属模板）、木材（不含木碹胎、木模板）、水泥（含水泥制品）、砂、石等。
二、乙方在井下施工中使用的钢轨、道岔、钢管材料（含法兰盘等连接配件）、风筒、采区变电所至移动变压器之间的电缆，根据工程具体情况经甲方工程管理部门审核、登帐备查后由甲方免费供应。
施工结束后，乙方必须保证完好无损交回甲方，若发生数量短缺和材料损坏，甲方根据领用期的实际价格在工程结算中扣回乙方短缺和损坏的材料费。
三、上述两款所指的材料之外的其它材料由乙方自行采购。
四、乙方领用甲方的材料（不包括上述第二款约定的由甲方免费提供的周转性材料）的价差调整根据验收合格的已完成工程量，按预算定额消耗量和甲方的实际价格进行调整，因乙方施工责任造成的返工用料和超预算定额用料均不予调整差价。
五、掘进巷道中安装的顶板离层仪及附件材料由甲方免费提供，因乙方原因引起超设计数量领用离层仪和附件材料时，甲方按实际价格在结算中扣回乙方超设计数量领用的离层仪和附件材料费。
六、乙方采购材料的价差调整参照长治市建筑经济管理站公布的2013年施工同期的市场价格，其中缺项的特殊材料须经甲方组织相关部门进行市场调研后确定。
第七条施工安全一、乙方应严格遵守《安全生产法》、《煤矿安全规程》及有关安全生产的法律、法规，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。
二、乙方必须接受有关单位或部门安全方面的检查，对检查中提出的安全隐患必须及时进行整改。
三、乙方应承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
发生重大伤亡及其他安全事故应及时归口上报有关部门并告知甲方。
第八条工程价款结算与支付乙方根据验收合格的工程量按本合同约定编制工程结算报甲方审核批准后，甲方按批准月度结算的90%向乙方拨付工程价款，剩余的10%工程价款抵作质量保证金。
保修期满工程质量无乙方责任，甲方向乙方支付质量保证金。
第九条违约责任一、乙方违约责任1、工程质量不符合本合同约定的质量等级由乙方负责修理或返工，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。
2、由于乙方责任造成工程不能按甲方生产作业计划安排的时间交付使用，乙方应向甲方偿付逾期违约金。
逾期违约金为每延误一天按单位工程合同价款的万分之一计算。
二、甲方违约责任1、因设计变更或设计错误造成的返工，甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程未经验收，甲方提前使用而发生的质量问题由甲方承担责任。
第十条纠纷解决办法本合同履行中发生争议双方应及时协商解决，协商不成或未达成协议，双方同意由长治仲裁委员会仲裁。
第十一条附则一、本合同十份，甲乙双方各执正本一份、副本四份。
二、本合同自双方盖章后生效，如有未尽事宜，双方协商签订补充合同作为本合同的组成部分。
甲方：山西潞安集团潞宁乙方：河北冀东工程建设大汉煤业有限公司有限公司工程保险在建设施工中的应用委托代理人：法定代表人：委托代理人：经办人：经办人：页脚内容- 11 -。