二次结构承包合同
二次结构承包合同范本6篇
二次结构承包合同范本6篇二次结构承包合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况二、承包方：包人工、包文明施工。
1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责：1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口留，直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责：1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
3、乙方应对工程施工全过程的质量负责，其工作内容如下：熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检、互检、保养机具，操作完毕后场地清理;清理落地灰并过筛利用，清理建筑垃圾集中到现场指定地点存放，以便收集外运;构造柱、过梁等砼构件分项工程的钢筋制作、绑扎及安装，模板制作、支设及拆除，清理模板上粘附的水泥砂浆及模板的小修理、刷隔离主剂等。
二次结构专业分包合同
二次构造专业分包合同二次构造是在一次构造(指主体构造的承重构件局部)施工完毕以后才施工的,是相对于承重构造而言的,二次构造分包合同怎么写呢?以下是在 WTT 为大家整理的二次构造分包合同范文，感谢您的阅读。
二次构造分包合同范文 1甲方：负责人乙方负责人：依照《中华人民共和国合同法》、北京市政府的有关规与建设单位签订的《建设工程施工合同》四川瑞祥龙腾建筑劳务公司的规章制度。
为了进一步落实班组的责任制，经双方协商全都，签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、承包单价 275 元立方，安排的零工元承受劳务方式计价的，分包合同价款单价为元/㎡，其中：地上机构㎡，初装修元/㎡，施工中发生的零工单价为元/工日，停工、窝工单价元/日，结算时按图纸的实际完成量结算。
五、承包方式：包工不包料，包安全。
但材料用量按实际工程量套定额标准计算，超出用量由乙方负责。
六、乙方必需 1 人以上负责资料，日班、夜班现场总负责各 1 人以上。
七、工期要求：依据甲方的进度打算，从乙方进场之日起计算。
其次条工程结算一、按分包工程工程内容，在甲方收到业主的工程款后3 天内付给乙方已经完成工程量的 75%，其余施工进展中，按当月完成量的 75%支付。
二、乙方必需将工人的工资发到每个工人的手中并由工人亲自签名确认，将各人工资表送交甲方存档。
乙方不得苛扣工人的工资，否则甲方有权对乙方处以 5000 元/次的罚款。
三、整体工程竣工验收合格后，甲方在半个月内一次性全部予以结清，须提前退场的按公司的相关规定结算。
第三条工程质量甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方依据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失;造成甲方工期延误的，应赔偿给甲方造成的损失。
第四条安全生产一、甲方对乙方担当的工程做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供给的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因上述违反规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
二次结构施工合同范本(6篇)
二次结构施工合同范本（6篇）二次结构施工合同范本（6篇）二次结构施工合同范本篇1 甲方：________________________________ 乙方：________________________________甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。
根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。
一、主要工作范围1、本工程施工图范围内全部二次结构工程2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输；3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
5、沙石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输，即到各工作的所有垂直、水平运输工作内容并包括水泥、白石灰的`搬动；6、所有墙体拉筋的安装。
7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日做到工完料尽、场地清理，达到现场文明管理的要求；8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，均有乙方承担。
9、钢筋范围：包括构造柱钢筋，锚拉筋，圈梁，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等钢筋制作、植筋、绑扎及提供扎丝均由乙方承担10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
11、泥工范围：所有构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构浇筑均由乙方承担12、散水，屋面:按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。
二次结构承包合同
二次结构承包合同1. 合同概述2. 合同条款2.1 项目描述2.2 合作期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为X年/月/日至X年/月/日。
2.3 价格和支付方式2.3.1 乙方在完成合同约定的工作后，甲方应向乙方支付合同总价款。
总价款为X金额，如下所示：•X% 的总价款应在工作开始前支付。
•X% 的总价款应在工作进行中支付。
•X% 的总价款应在工作完成后支付。
2.3.2 付款方式为现金/银行转账，具体以双方协商一致为准。
2.4 保证和责任2.4.1 乙方保证其提供的材料和施工符合相关法律法规和国家标准，且在整个施工过程中保持质量和安全。
2.4.2 乙方应对施工期间发生的任何事故负有全部责任，并承担由此产生的一切费用和损失。
2.4.3 如果由于乙方原因导致项目延期或施工质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此产生的一切损失。
2.5 变更和解除合同2.5.1 双方一致同意，在合同履行过程中，如果发生不可抗力或不可预见的事件，导致无法继续履行合同，应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
2.5.2 如果需要修改合同内容，双方应通过书面形式达成一致意见，并对修改后的合同内容进行签字确认。
2.5.3 如任何一方违反合同规定且在X天内不能解决争议，对方有权终止合同，并追究违约方的法律责任。
2.6 保密条款双方应对涉及本合同的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露或使用。
3. 合同履行3.1 乙方责任3.1.1 乙方负责根据甲方提供的项目要求和设计方案进行施工，并按时完成工作。
3.1.2 乙方应按照合同约定的标准和质量要求进行施工，确保工程质量。
3.1.3 乙方应派遣具备相关资质和经验的员工参与项目施工，并确保施工过程中的安全。
3.2 甲方责任3.2.1 甲方应向乙方提供本项目的详细要求和设计方案，并提供必要的技术支持和协助。
3.2.2 甲方应按合同约定的时间和方式支付款项，并提供必要的场地和材料。
二次结构施工合同范本
二次结构施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
乙方：（承包方）
地址：
一、合同背景与目的
1.甲方拟进行二次结构施工工程，并委托乙方负责施工工作。
2.为确保双方权益，明确施工合同的内容、责任和义务，特订立本合同。
二、施工工程范围和内容
1.施工项目：
2.详细工程内容：
（1）工程进度计划：
（2）施工材料与设备：
（3）工程主要标准和要求：
（4）其他补充说明：
三、工程价款与支付方式
1.工程价款：
2.工程款支付方式：
（1）预付款：
（2）工程进度款：
（3）竣工结算款：
（4）其他补充说明：
四、质量验收和保修期
1.质量验收标准：
2.工程保修期：
（1）保修期限：
（2）保修修理内容及方式：
（3）其他相关事项：
五、违约责任
1.甲方违约责任：
（1）违约责任金额：
（2）其他违约责任事项：
2.乙方违约责任：
（1）违约责任金额：
（2）其他违约责任事项：
六、纠纷解决
1.出现纠纷时，双方应友好协商解决。
2.协商不成，可提交甲方所在地法院进行诉讼。
七、其他约定
1.双方确认合同内容真实有效，共同签字盖章后生效。
2.合同正本两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：签字：。
二次结构承包合同
二次结构承包合同甲方：乙方：为明确双方权利和义务关系和方便工程顺利进行，本着平等、自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，自愿签订本合同。
工程地点：承包范围：一、承包项目二次结构工程包括放线、砌砖、支筋、钢筋的下料与绑扎、二次浇筑、施工技术人员、堵所有二次结构工程施工洞口、养护、二次结构剔凿、清理、抹灰包括内外抹灰、楼梯、地面、胶灰顶、喷浆、贴网、台阶、散水、砌砖抹灰、地下室地面、房顶及室外工程所有人工和机械。
按图施到交工为止。
二、甲方义务：甲方向乙方提供工作场地水电三通及住宿、原材料。
物料机、搅拌机(维修乙方自理)。
按本合同约定向乙方支付劳动报酬工程款。
三、乙方义务：乙方自备在施工当中的各种机械、用具和小五金。
生活自理，在施工过程中因乙方自身责任造成的质量、进度、安全等罚款，由乙方承担。
四、工程结算：按图纸结算，总平方为，每平方元，总工程款为元。
有增加或减少的按实际工程量结算(具体参照大包方核报平方面积结算)。
付款方式：砌砖完工，付总工程款的，抹灰完工甲方验收后付总工程款，二次结构完工验收以后付工程款，剩余在工程验收交工后一次性付清。
五、工期要求：根据甲方要求和结合实际工期为天，乙方进场当天算数。
乙方如有计划不周，组织不力、技术力量不足，造成工期延误，使甲方受到不必要的损失，甲方保留索赔的权利，若达不到进度要求，每超一天罚款____元，同时，甲方有权安排其他班组进常因甲方提供材料延误工期的，由甲方负责，造成乙方误工、窝工、返工的，相关费用和损失由甲方承担。
六、质量要求：严格按图施工，必须达到规范要求及甲方合同约定验收标准。
七、安全：在施工期间，必须加强队伍管理教育，所有人员必须遵守甲方的规章制度和管理条例，不准打架斗殴，如有发现，每次罚款____元。
在施工期间，如有违章操作工伤自负，甲方不承担任何责任。
八：其它：乙方自已材料自行保管，其中费用包括在承包单价中。
在施工期间不得无故停工、罢工和价格争议，若有发现，甲方有权拒绝支付工程款。
二次结构承包合同(4篇)
二次结构承包合同甲方：乙方：工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。
一、承包内容：____天鹅湖1____楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，所有主辅材垂直倒运，拉结筋的制作焊接和标识，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。
2.内墙抹灰。
二、承包形式：人工费清包三、工期要求：服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为年____月____日。
四、质量要求：按图纸技术要求施工，达到甲方及监理的施工质量要求。
五、工程价款：1.工程二次结构总包价按____元每立方米，其中砌体按___元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米___元每米，拉结筋按___元每处两根，模板按接触面积___元每平方米。
2.内墙抹灰___元每平米，按实际抹灰发生量计算。
六、付款方式：乙方工人进场甲方预付乙方____元工人生活费，每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的____%，主体完工后付款至总工程量的____%。
余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。
七、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。
每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。
因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。
八、甲方责任：提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门及时验收，及时办理工程量认可，按合同及时支付乙方人工费;由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担;由甲方原因造成乙方停工、误工的，由甲方按每人每天____元补偿乙方损失，与工程量无关。
二次结构承包合同_二次结构承包合同范本（精选5篇）
二次结构承包合同_二次结构承包合同范本（精选5篇）二次结构承包合同_二次结构承包篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构: 剪力墙结构4、建筑面积：5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围：二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除，文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容：(1)砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等;(2)室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;(3)砼二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及零星砼构件等内容，二次构件的模板制作、安装及拆除，二次构件钢筋植筋、制作及绑扎，砼搅拌、运输及浇筑，构件需要预制的采用现场预制及安装;(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等;(5)天棚批顶、抹灰等;(6)屋面工程：防水找平层、保温层珍珠岩及保温板铺设、隔离层铺设、细石砼找平、钢丝网片、屋面瓦、屋面铺砖等;(7)室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;(8)变形缝的制作安装;(9)物料机的搭设、防护及拆除，文明施工;(10)材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;(11)预留洞口、架眼的封堵;(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;(13)样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;(14)建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收标准。
三、质量要求及工程验收：1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工，因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西仁兴达建筑劳务有限公司
二次结构
劳
务
分
包
合
同
陕西仁兴达建筑劳务有限公司
2012/11/22
甲方：陕西仁兴达劳务有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
身份证号：
据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑市场管理条例》、《安全生产法》《安全生产管理条例》等有关法律、法规和相关文件规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商达成以下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及承包形式等。
1.工程地点：三原县
2.工程名称：康桥小区保障性住宅8号楼
3.承包范围内容、方式：
（1）施工图纸所展示的全部二次结构工程中阳台栏板、泛水梁、预制、现浇过梁、构造柱
（2）承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为主体二次结构工程，包模板(阳台栏板)、包人工、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
二：承包价款及支付形式：
1.
单价内均以包括阳台栏板所需一切辅料；已包括乙方个人所得税、差旅费、工程高度超高的人工降效费、层高超高的人工增加费、劳保劳防用品，
福利、医药费及办理各种证件等一切费用在内。
2. 付款方式：根据工程实际情况乙方进场后自备生活费至施工到标准层五层发
放生活费，生活费以后结算时在乙方工程款中扣除。
3 标准层五层以上进度按月完成工作量的 70 %在次月甲方收到工程款后支付。
4 .所承包的二次结构工程按期完成后一个月内付至 80 %，余款待工程竣工结
算后 1 个月付清。
三、质量要求：
1. 二次结构工程中的阳台栏板质量达到清水模板,必须符合国家及市施工规范
及有关部门验收为准.如验收不符要求，造成返修的人工费、材料费用在乙
方工程款中扣除。
达不到验收质量标准，根据合同条款第二条第一款的单价
陕西仁兴达建筑劳务有限公司
中再扣总工程款的 2 %乙方自愿作赔偿甲方的损失。
2. 乙方须按本工程特点编制施工工艺、方案报甲方审核批准后实施。
其工艺方
案应符合确保工程安全质量的前提下省工省料原则。
3. 施工程序必须按建筑工程操作规程，施工验收规范及本工程编制的施工组
织设计、技术措施和技术交底进行每道工序的施工，并做好班组与班组之
间的施工连接工作。
对施工中出现的质量问题，经检查后必须根据整改单
及时整改，整改达到要求后方可进行下道工序施工。
由于整改引起对其它
班组的误工和工程延期，项目部将根据情节轻重给予经济处罚。
经整改后
质量仍没有达到协议要求的，甲方有权对乙方重新调整队伍，直至清退出
场，由此带来的一切后果由乙方承担，并在已完成的工程款中扣除40%作赔偿。
4. 乙方在施工中材料必须存放整齐、合理，由项目部指定地点安放，装卸自
理。
严格遵守现场管理制度，严禁浪费材料，如发现浪费材料，甲方将给
予浪费材料的二至三倍处罚，有意破坏财物者，给予三至五倍
的处罚，并在乙方款项中扣除。
5. 严禁转包，发现转包，本清包协议立即终止；或因乙方原因退场，一切损
失由乙方承担，劳务费按已完成工程量价款的60 %结算。
四、工期要求：
1、本工程施工的工期天数应满足甲方总承包合同的要求,
2、若业主或甲方需要对工程工期顺延或提前, 同时工程工期相应顺延或提
前,乙方必须无条件服从。
3、乙方必须保证足够的劳力，若乙方延误工程的工期按下列办法予以处罚：
①在1天内，甲方按300元／天对乙方处以罚款；
②在1天至3天内，甲方对乙方处以1000元／天的罚款；
③超过3天以外则甲方对乙方处5000元／天的罚款；
④如乙方工期、质量达不到甲方要求的，甲方可随时更换班组。
五、安全生产：
1. 签订本协议的同时，必须签订安全协议书，本工程安全目标为市标化、区文
明工地。
2. 乙方应委派一名兼职安全员，每天进行上岗交底，上岗检查，做好班组安全
生产上岗记录。
3. 配合项目部做好工人的三级教育。
4. 严禁违章指挥，违章作业，乙方因违章作业而发生的伤亡，一切经济损失、
医药费用、行政主管部门的处罚费用均由乙方负担，并要接受甲方的批评教育与处罚。
因非乙方责任造成公伤事故发生的费用，医药费（医保规定可
报销的）伍仟元内由乙方承担，超过壹万元的部分由乙方承担 40 %，余
款由甲方承担（乙方违章作业发生的除外）。
5．洞口、临边围护，未经项目部同意不得擅自拆除。
4.乙方承诺：乙方有义务向甲方提出安全生产建议。
六、承包队伍管理：
1.承包人不得擅自招用社会上闲散人员，所有人员必须要有身份证、务工证、
上岗证、及其它务工必须的证件。
2.进场后两天，必须先到甲方项目部办理登记手续，填写员工登记表，递交身
份证复印件核实身份，本项目办证率100%，办证费用乙方自理。
如未按规定及时办证，持有效证件上岗，一经查出，按上级部门处罚款的十倍处罚，平
时项目部发现一人缺证罚款50元，依次类推，责任全部属乙方。
在施工过程中违章处罚5次，在罚个人的同时罚乙方500元。
3.无身份证人员不准进入工地，未经甲方同意一律不准带家属进入工地。
七、文明施工：
1. 乙方在施工期间必须坚持安全生产、文明施工的原则，遵守甲方的各项规章
制度、配合有关单位的检查、建立安全教育制度、搞好环境卫生、作到安全
标化文明工地。
2.进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并自觉保护好安全用品，安全帽
班组统一领取，工程结束或人员中途退场须立即交还甲方，如遗失或认为损坏的将在工程款中扣除每顶 20元。
八、安全管理：
1. 乙方承包人是自然的治安负责人，应对工地及本班组治安负起责任，积极
配合当地警署和本项目部搞好治安工作。
2.乙方必须与甲方签订治安管理协议书。
3.乙方人员必须按市有关条例与规程作业结合本工程规程制度，若乙方在施工
过程中不接受安全操作规程作业而引起的一切安全事故、他人造成事故由他
人负责，甲方一律不负担任何经济、法律责任。
均由乙方自行承担。
4.严格遵守甲方及公司项目规章制度，自觉维护正常施工和生活秩序，不准私
自乱拉、乱接电源，发现上述现象，罚款500元/次，未经项目部同意不准带女性和小孩进入施工现场和务工，一经查获采取罚款200—500元每次每人，以上罚款金额从进度款中直接扣除。
九、双方职责：
1.甲方职责：
（1）甲方提供多层板(除支设阳台栏板所需材料,支设阳台栏板所需模板由乙方自行解决)和电源到现场。
（2）为乙方提供铁丝、钉子、三级配电箱、小太阳灯给乙方无偿使用，其它的小型机工具及劳保劳防用品等全部由乙方负责自理。
2.乙方职责：
（1）乙方应亲自在场组织工程的施工，管理职工、教育职工、遵纪守法配合甲方检查、管理工作、协调双方关系。
（2）乙方应提前向项目部上报下阶段所需材料。
（3）乙方必须遵守咸阳市的法纪法规，不得擅自使用“三无”人员，按规定办好各种手续（暂住证、劳务证、上岗证、记录证、综合保险等）
费用由乙方自负。
（4）乙方人员在施工期间要遵章守法，不违法乱纪、打架、偷窃、嫖娼，一经发现将给予条例罚款一切责任由乙方负责、并勒令其退出施工现
场。
（5）乙方必须按国家施工规范和设计图纸组织施工，确保落实甲方的进度计划，无条件服从甲方现场管理人员的指挥，不得无理取闹，否则每
天每次罚款500元。
（6）乙方必须负责好本班施工现场，卫生包干区的清理工作。
十、其它事项：
1.若业主方面的原因，造成工程停、缓建在3个月内，乙方不得向甲方提出
索赔和追加任何费用。
2.电渣压力焊工程所需一切小型机工具由乙方自备不计费用。
陕西仁兴达建筑劳务有限公司
3.乙方借用甲方设备及工具应由乙方及时保养维修，如遗失或被盗应由乙方
按进价赔偿，人为损坏应承担相应按新价双倍的赔偿。
4.乙方必须保证工完场清，未及时清理经指正不改的，甲方有权安排他人工
作处理，费用按三倍扣除由乙方承担。
乙方职工不得故意损坏工地财产，
一经发现加倍处罚，并从工程款中扣除。
5.施工过程中的质量、安全、卫生的处罚，参照项目部的处罚条例执行。
6.本协议的价款内已包括民工享受的全部费用。
7.本合同条款在解释时如有矛盾，则按技术要求高、不损害甲方利益的条款
执行。
十一、本协议双方签字后生效，共二份。
，甲方一份，乙方一份。
十二、本协议附：
1.现场安全管理检查奖罚制度；
2.项目安全奖罚制度；
3.本协议所列附件与本协议有同等效力。
4.本合同签订之日起交付保证金￥:5000.00元(大写:五千元正),工程施工至五
层结束后退还保证金.
甲方：陕西仁兴达劳务有限公司乙方：
电话：电话：
签定日期：年月日签定日期：年月日。