房地产配套供配电建设协议合同
住宅配套电网工程合同书
住宅配套电网工程合同书【合同书范本】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________（以下简称“该项目”）的配套电网工程达成一致，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就该项目的施工、管理、验收及保修等事宜达成如下协议：一、项目概述本项目位于_____________（地址），旨在为该住宅区提供安全、稳定、高效的电力供应。
包括但不限于户外变电站建设、配电网络布设、室内外电缆敷设、电能计量装置安装及调试等。
二、工程质量与标准1. 乙方必须按照国家现行的相关电力工程施工规范和标准进行施工。
2. 所有材料、设备均应符合国家标准或行业标准，不得使用无合格证明的产品。
3. 工程竣工后，须通过相关电力部门和第三方检测机构的检验。
三、工程进度1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，则双方应协商确定新的工期。
四、费用支付1. 工程总造价为人民币________元整，包含全部材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付30%预付款；工程进度达到50%时支付40%；剩余30%在工程完工并通过验收后支付。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，应由乙方负责无偿修复直至达标。
六、争议解决若履行合同过程中出现争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
房地产供配电工程合同范本
房地产供配电工程合同范本一、合同双方甲方（发包方）：________房地产开发有限公司乙方（承包方）：________电力工程有限公司二、工程概况1. 项目名称：________住宅小区供配电工程2. 工程地点：________市________区________路3. 工程规模：总建筑面积约________平方米，共计________户住宅。
三、工程内容1. 设计工作：乙方负责提供完整的供配电系统设计方案，包括电气图纸、设备选型等。
2. 施工安装：乙方负责按照设计方案进行供配电系统的施工安装，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、调试等。
3. 质量标准：乙方必须严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量。
四、合同金额本工程总造价为人民币________万元，包含设计费、材料费、人工费等所有费用。
五、工期要求1. 设计阶段：自合同签订之日起________天内完成设计方案。
2. 施工阶段：自设计方案确认之日起________天内完成施工安装。
3. 竣工验收：施工完成后________天内组织竣工验收。
六、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后支付总金额的________%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，分阶段支付工程款，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
七、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间完成工程，将按日支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的________%。
2. 若甲方未能按时支付工程款，将按日支付滞纳金，滞纳金总额不超过应付款项的________%。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
房地产配套供配电建设合同简洁范本(增加多场景)
房地产配套供配电建设合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方拥有位于____________________的房地产项目，并拟对其进行供配电建设，乙方愿意承担该项目供配电建设的相关工作。
经双方友好协商，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就该项目供配电建设事宜达成如下协议：第一条合同目的1.1本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电建设项目的顺利进行。
第二条合同范围2.1乙方负责为甲方提供房地产配套供配电建设的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等一站式服务。
第三条合同金额3.1本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第四条付款方式4.1预付款：甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
4.2进度款：乙方按照合同约定的施工进度，向甲方提交进度款申请。
甲方在收到进度款申请后七个工作日内进行审核，审核无误后支付相应进度款。
4.3竣工款：项目竣工并验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工款申请后七个工作日内，支付合同总价款的60%。
4.4质保金：项目竣工并验收合格满一年后，甲方在收到乙方提交的质保金申请后七个工作日内，支付合同总价款的10%。
第五条工期5.1乙方应在合同签订后立即组织设计、施工等相关工作，确保在______年______月______日前完成供配电建设项目的施工。
第六条质量保证6.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行供配电建设，确保项目质量符合甲方要求。
6.2乙方提供的设备、材料应具有质量合格证明，并在质保期内承担因设备、材料质量问题导致的维修、更换等责任。
第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款10%的违约金。
房地产供电合同协议书
房地产供电合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！房地产供电合同协议书甲方（供电方）：乙方（用电方）：鉴于甲方拥有供电资源，乙方需要供电，双方经友好协商，就供电事宜达成如下协议：第一条 供电内容1.1 甲方同意向乙方提供稳定、合格的电力供应，确保乙方正常使用。
1.2 乙方应按照甲方的供电条件和标准使用电力，不得擅自改变用电性质和范围。
第二条 供电方式和期限2.1 甲方通过现有供电设施向乙方供电，供电方式为交流电。
2.2 供电期限自双方签订合同之日起至________年______月______日止。
第三条 用电负荷和计费3.1 乙方承诺用电负荷不超过________千伏安（kVA），并按照甲方的用电负荷标准进行使用。
3.2 乙方同意按照甲方制定的电价标准进行计费，电价为人民币（大写）：____元/千瓦时（kWh）。
3.3 乙方应按照实际用电量按时支付电费，甲方应在收到电费后及时为乙方开具发票。
第四条 供电质量和维护4.1 甲方应保证供电质量，确保乙方正常使用电力。
如因供电设施故障导致乙方停电，甲方应在接到通知后及时进行修复。
4.2 乙方应负责用电设施的维护和管理，确保用电安全。
如因乙方原因导致供电设施损坏，乙方应承担修复费用。
第五条 违约责任5.1 甲方未按照约定提供电力供应的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未提供电力供应期间乙方应支付的电费的2倍。
5.2 乙方未按照约定支付电费的，甲方有权暂停供电，并要求乙方支付逾期付款的滞纳金。
第六条 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（供电方）：乙方（用电方）：签订日期：____年____月____日。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同第一章合同背景本合同由供电公司（以下简称甲方）与房地产开发商（以下简称乙方）签订，旨在规定供电公司向乙方提供配套供配电服务的相关事宜。
第二章合同内容1. 供电范围及工程规模甲方将根据乙方的需求，在房地产项目区域内提供供电服务，包括但不限于：●供电线路的规划、建设和维护。
●电力接入点的设置和电表安装。
●供配电设备的选型和安装。
●供电系统的监测、运行和维护。
●供电故障的及时处理。
●其他与供电相关的工程事项。
2. 工程进度及验收标准乙方应按照甲方要求的工程进度计划进行建设，并保证工程质量符合相关法律法规和标准。
甲方有权对工程进行监督和验收，验收标准可参考相关国家或地方的电力行业标准。
3. 资金支付及结算方式乙方应按照合同约定的工程进度和质量完成相应工作节点，并按照甲方提供的结算方式进行资金支付。
甲方有权对乙方的工作进行质量评估，如发现工程存在质量问题，有权暂停付款，直至问题得到解决为止。
4. 设备保修及维护责任供配电设备如在合同约定的保修期内发生故障，乙方应及时进行修复或更换，并承担相应费用。
保修期过后，乙方可提供维修保养服务，乙方应提供相关维修保养计划和费用报价。
5. 合同变更和解除任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方并经双方协商一致后签署变更协议。
同时，合同双方均有权根据合同约定的解除条款解除本合同。
6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应首先通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
第三章附件1.供电范围图纸2.工程进度计划表3.电力行业标准参考资料附件一：供电范围图纸附件二：工程进度计划表附件三：电力行业标准参考资料附：法律名词及注释1.供配电设备：指用于接收、分配、转换和保护电能的设备，如变压器、开关柜等。
2.工程进度计划：描述工程各阶段的完成时间安排和工作任务。
房地产配套供配电建设合同范本(最新版)
房地产配套供配电建设合同范本(最新版)合同编号：__________合同各方当事人：乙方具有供配电设施建设的资质和经验，愿意为甲方提供供配电设施建设服务；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.2 工程地点：__________。
1.3 工程规模：__________。
1.4 工程质量标准：__________。
第二条工程价款2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度，向甲方提交工程进度款申请。
甲方应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量支付相应款项。
2.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程价款。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程计划和进度要求，组织施工。
3.2 乙方应保证工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方提供的技术要求、施工图纸等，组织施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应按照甲方和行业的规定，组织验收。
验收合格的，双方签署验收报告。
4.3 工程质量保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期限内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。
双方同意，在合同签订后至合同终止或履行完毕之日起__________年内，对对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
6.2 甲方未按照本合同约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程价款的__________%。
6.3 双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年-房地产配套供配电建设规定合同(复合场所版)
房地产配套供配电建设规定合同第一章总则第一条本合同依据《合同法》、《电力法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第二条本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电设施建设符合国家标准和行业规范，保障供配电设施的安全、可靠、经济运行。
第三条本合同适用于房地产配套供配电设施的新建、改建、扩建、维修和拆除等活动。
第二章定义和术语第四条本合同中所称的“房地产配套供配电建设”是指为满足房地产项目供电需求，进行供配电设施的设计、施工、验收、运行和维护等活动。
第五条本合同中所称的“甲方”是指房地产项目的开发企业或其合法授权的代表。
第六条本合同中所称的“乙方”是指承担房地产配套供配电建设的电力设施建设单位。
第七条本合同中所称的“供配电设施”是指为房地产项目提供电力供应的设施，包括变电站、配电室、电缆线路、配电箱等。
第三章权利与义务第八条甲方权利与义务：（一）甲方负责提供房地产项目的供电需求资料，包括用电负荷、用电性质、用电时间等。
（二）甲方负责提供供配电设施建设的施工场地，并确保施工场地符合安全、环保等要求。
（三）甲方负责按照合同约定支付供配电设施建设的费用。
（四）甲方负责对供配电设施建设过程进行监督和检查，并参与验收。
第九条乙方权利与义务：（一）乙方负责根据甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并编制施工方案。
（二）乙方负责按照设计文件和施工方案进行供配电设施的施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。
（三）乙方负责供配电设施的验收、运行和维护，并确保供配电设施的安全、可靠、经济运行。
（四）乙方负责按照合同约定收取供配电设施建设的费用。
第四章合同履行第十条乙方应按照甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并在设计完成后提交甲方审批。
第十一条甲方应在收到乙方提交的设计文件后，及时进行审批，并将审批结果通知乙方。
如需修改，乙方应根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同1. 引言2. 合同目的本合同的目的是确保房地产项目得到可靠、稳定的电力供应，并规定供电公司和房地产开发商在供配电建设过程中的责任和义务。
3. 合同范围本合同适用于房地产项目的配套供配电建设。
供电公司负责提供稳定的电力供应，并协助房地产开发商完成供电设施的建设、维护和管理。
4. 供电公司的责任和义务4.1 提供电力供应供电公司应根据房地产开发商的需求，为房地产项目提供稳定的电力供应，并确保供电质量符合国家标准。
4.2 设施建设供电公司应根据房地产项目的实际需求，合理规划供电设施的建设方案，包括变电站、电缆线路等，并确保设施的可靠性和安全性。
4.3 设施维护供电公司负责对供电设施进行定期检测和维护，确保设施处于良好运行状态。
4.4 监督管理供电公司应派遣专业人员对供配电设施的建设、维护和管理进行监督，确保符合相关法律法规和标准。
5. 房地产开发商的责任和义务5.1 提供需求信息房地产开发商应向供电公司提供详细的电力需求信息，包括用电负荷、用电特点等，并及时更新。
5.2 设施配合房地产开发商应根据供电公司的要求，配合完成供配电设施的建设，包括提供必要的土地、空间等。
5.3 使用规范房地产开发商应合理使用电力资源，不得超负荷使用电力，确保供电设施的正常运行和供电质量。
5.4 缴纳费用房地产开发商应按照国家和地方相关规定，按时缴纳供电费用，并保证费用的准确性和及时性。
6. 保密条款供电公司和房地产开发商应对在合作过程中涉及到的商业秘密和相关信息予以保密，不得泄露给第三方。
7. 合同的生效与终止7.1 生效条件本合同经双方签字盖章，并经法律程序审批后生效。
供电公司不能继续提供电力供应房地产开发商解散或破产双方协商一致解除合同其他法律法规规定的终止情况。
8. 合同的争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他条款9.1 本合同一式两份，供电公司和房地产开发商各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
住宅供配电工程建设合同项目名称：甲方：有限公司乙方：有限公司供配电工程建设合同甲方（发包人）：置业有限公司乙方（承包人）：工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、竣工验收、协调供电及保修。
四、总建筑面积：约万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。
（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。
本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。
按合表计量。
（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。
（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。
全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。
（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。
不含小区配电室土建、楼内低压线路进线管预埋或电缆竖井预留、户表箱预埋。
（五）各地块配电室内的基础，按电力部门设计要求，配合土建施工，对标高、位置及电力规范要求进行技术控制。
（六）增加备用电源系统，取消发电机及机房，确保小区备用电的安全使用及电力、消防部门验收合格。
（七）所有小区配电室的变压器为：“干式变压器”（容量按设计）。
（八）本项目全部的按甲方要求的临时用电设施（包括目前在建的2#、5#地块已有的临时用电甲方已投入的费用万元）及供电保证。
（九）乙方负责为甲方按合表方式办理全部相关审批手续，甲方配合（提供项目资料）。
二、承包方式：由乙方包工包料（包材料供应，包工程施工，包检测，包竣工验收和交接，包工期、安全、质量和文明施工等）。
第三条合同价款与调整一、计价方式：本合同工程价款采用固定综合单价计价方式确定。
二、合同价款：1、本项目规划总建筑面积：约万平米，其中一期（***地块）开发约 **万平米；固定综合单价RMB**元/平方米，本项目工程暂定合同总价（下称“合同总价”）约为万元（大写：万元），其中一期暂定合同总造价（下称“一期合同总价”）约万元（大写：万元）。
项目最终以实际完成送电建筑面积按实结算工程量。
2、该固定综合单价包含且不限于：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、包装运输装卸费、安全防护及文明施工措施费、成品及半成品保护费、赶工费、检测费、水电费、综合管理费、利润、规费、税金及有关的检测费、验收等所有费用（包括双回路供电等全部相关费用）。
3、本合同为固定综合单价包干，如履约过程中出现与本工程有关的任何价格波动等情况，合同单价不予调整。
三、其他约定：1、乙方已清楚并考虑本项目供配电环境、周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计要求等，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。
乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取其他任何费用。
2、按国家及行业规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
3、现场签证：本工程原则不出现变更签证，若特殊情况出现设计变更及签证，乙方要统一编号后全部按甲方认可的方式，按定额项目计价增减。
签证单必须先报签后施工，并必须在实际发生并检查合格的十天内完成实际工程量签证手续。
第四条结算与价款支付1.价款结算：（1）本工程按全项目整体设计，按甲方的开发分期进行施工（无法分割部分除外），按每期完成的实际供电面积进行结算.（2）每开发分期施工完成并经甲方、监理、电力及相关主管部门验收合格后，乙方在30日内向甲方提供包括验收报告、材料合格证明、检、试验合格报告单、隐蔽工程签证及结算所需的其他资料并审核合格后，甲方应于30日内进行结算确认。
2.价款支付：（1）本合同签订后，乙方按甲方工程进度计划，办理完毕审批手续后10日内，甲方支付乙方开工面积价款10%的工程预付款。
该笔工程价款划（汇）入本合同约定的乙方的开户银行，乙方只能用于缴纳本项目相关费用，剩余部分用于该工程施工，不得转入与本工程无关的第三方账户或挪作他用。
（2）每期施工完成并经电力及相关主管部门验收合格后，根据甲乙双方确认的结算书支付工程结算款。
其中工程结算总价款的50%由甲方以房产抵顶形式支付。
工程结算总价款的5%作为工程质量保修金。
剩余工程结算款在甲乙双方签署结算总价50%的房源的买卖合同后二个月内，支付乙方应付款部分款项的25%，余款一年内分批支付给乙方。
甲方每次支付工程结算款时乙方需开具甲方认可的等值发票。
（3）施工完成，经电力及相关主管部门验收合格并结算完成后，甲方应于30天内与乙方签定工程结算总价款50%价值房源的买卖合同，以抵付50%工程结算款。
办理该部分抵顶房屋过户所发生的税费均由乙方负责承担。
抵顶工程结算款的房产具体办理程序按甲方销售程序进行办理。
（4）本合同签订，如乙方要求经甲方同意后亦可先行抵顶部分房产给乙方，抵顶房屋价值原则不超过本期开工面积乙方承包价值的50%。
（5）支付工程款，乙方需提供请款报告，完工证明、等额的发票及甲方要求的其他资料，遵守甲方的有关规定。
（6）甲方给乙方的抵顶房价格按售楼处标价下浮*%执行。
乙方如销售抵顶房，不得低于甲方售楼处标价的90%，否则甲方有权拒绝办理购房手续，责任乙方自负。
（7）账户信息：乙方开户银行：账号：第五条工程工期与关键节点工期一、本工程的一期工程（***地块）总工期为：30天，具体开工日期以甲方下发的开工令为准，乙方必须服从和配合甲方的其他与电力有关的专项工程的验收时间安排，并确保其验收过程的电力供应。
二、乙方在签署本合同以前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边的一切情况，同时该工期已充分考虑可能出现的一般规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素。
乙方进场后不得以不熟悉现场及周边情况和施工图纸为理由等提出工期延长的要求。
三、乙方进场施工前7日，将详细施工方案（包括节点工期安排）报甲方审查批准。
四、如因乙方原因不能按照约定工期（包括施工关键节点工期）除经甲方同意顺延的工期除外，乙方应承担工期延误的违约责任。
承包工程中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，返修或重做导致工期延误的，均视为工期延误，乙方应承担工期延误的违约责任。
乙方逾期完工的，每逾期一日应支付甲方违约金5000元/天，关键节点逾期违约金按3000元*项/天计算。
当违约金金额达到该期合同总价的10%或可能影响到甲方的交房日期时，甲方有权单方面解除本合同，另行分包，所造成的损失由乙方承担。
五、其他开发分期工期根据甲方的开发计划要求，另行约定，但原则应在30天以下。
第六条工期顺延一、由于以下原因造成工期延误，经甲方书面确认工期可相应顺延。
1、甲方原因未具备施工条件；2、甲方未能支付本合同约定的工程款，使施工不能正常进行；3、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、因甲方原因致使工程量增加超过15%及设计变更影响工期时；5、现场无法提供乙方可操作的施工工作面；6、不可抗力及自然灾害；7、甲方同意工期相应顺延的其他情况；二、乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容、原因向甲方、监理单位书面提出报告，甲方在收到报告后10日内予以答复。
甲方逾期不予答复，乙方可视为延期要求已被确认同意。
乙方逾期未报告的，工期不予顺延，乙方逾期完工的，按照本合同约定承担逾期完工违约责任。
第七条工程质量要求一、本工期的质量等级标准为合格，且约定：1、符合国家、省、市有关规范、规定；2、乙方承包范围内工程要通过监理、甲方、质监站、电业局等相关部门的验收并合格；二、乙方应当严格按照甲方批准的正式施工图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家规范和本地区规定做好试件和材料等的试、检验，确保工程质量及工程资料符合相关标准要求。
在验收时由于乙方原因导致工程质量未能达到合同约定的工程质量合格标准及国家和本地区规范、规定要求的，乙方应向甲方支付本期合同总价20%的违约金，经返工重做仍不能符合上述标准的，甲方有权解除本合同，所造成的损失由乙方承担。
三、工程所用材料、设备等约定：1、乙方依照图纸设计、当地电业局要求，以及国家相关规定，提供各种材料、设备清单和相应的品牌名称，以甲方审核同意为准。
2、约定主要材料、设备（包括：变压器、自动投入过载装置、负荷过载开关、高压电力电缆、大功率二次保护电气产品（如：接触器、继电器等））必须为著名商标品牌以上的品牌产品，其他必须为国产一线品牌以上产品，不得使用冒牌、不知名品牌及假冒伪劣产品。
四、优化设计的技术指标、所用材料必须符合国家规范及地方标准、规定要求，且必须经甲方批准同意，否则不得使用。
五、乙方其它职责还包括但不仅限于以下内容：1、编制施工技术方案、确定施工技术措施；2、提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；3、施工所用的材料、设备必须符合国家标准与规范、设计要求及合同约定的标准；六、乙方的施工过程，必须全程接受质量监督部门、监理以及甲方的随时检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。
甲方或监理发现由于乙方原因导致工程存在达不到标准、规范及合同约定的质量要求，乙方除限期无条件改正外，并承担由此造成的甲方损失。
若乙方未予以整改或整改后仍不能达到甲方要求或合同约定的质量标准的，甲方有权要求乙方支付2000元/日的违约金直至改正合格并经甲方验收通过为止，同时乙方应赔偿由此而造成的甲方损失。
七、乙方在施工前及施工过程中，应对图纸、及设计说明进行审阅，应及时发现图纸中的问题、疏漏、错误及设计要求的材料、设备的规格、参数等不符合规范要求的，应及时向甲方、监理、设计提出修改或解释，否则所造成的损失由乙方自负。