新建住宅小区供配电工程委托建设合同
小区配电工程合同范本
小区配电工程合同范本一、合同双方甲方（委托方）： __________地址： __________联系人： __________乙方（承包方）： __________地址： __________联系人： __________二、工程概况1. 工程名称：小区配电工程2. 工程地点： __________3. 工程范围：包括但不限于配电室建设、线路铺设、设备安装及调试等（具体工程范围详见附件一《工程量清单》）4. 工程期限：自合同签订之日起至______年__月__日止三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元2. 支付方式：预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；进度款：根据工程进度，乙方每完成合同约定工程量的__%，甲方支付已完工程量的__%；竣工款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付至工程总造价的__%；质保金：剩余__%作为质保金，质保期满__年后无质量问题一次性支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量和安全。
2. 验收标准：工程验收标准按照附件二《工程质量验收标准》执行。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后__日内组织验收。
五、工程变更1. 变更程序：工程施工过程中如需变更，双方应签订书面变更协议。
2. 变更费用：因工程变更产生的费用增减，按照实际工程量及合同约定的单价进行调整。
六、违约责任1. 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项的，应按逾期天数的__%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，并负责整改直至达到约定标准。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：1. 提交______仲裁委员会仲裁；2. 依法向工程所在地的人民法院起诉。
新建住宅供配电工程建设合同协议
新建住宅供配电工程建设合同协议新建住宅供配电工程建设合同协议一、合同生效条件及参照标准1.1 本协议合用于新建住宅供配电工程的设计、施工及验收阶段。
1.2 本协议的有效生效条件为双方在书面上签署并加盖公章。
1.3 本协议所涉及的工程设计、施工及验收等环节，参照国家相关法律、法规以及相关规章制度执行。
二、工程范围及要求2.1 供电工程范围：2.1.1 主路线工程：包括电缆敷设、线缆沟、变电站建设等。
2.1.2 配电路线工程：包括住宅楼的配电箱、路线布设等。
2.2 工程要求：2.2.1 供电电源：符合国家标准的供电电源。
2.2.2 供电容量：根据住宅需求合理确定。
2.2.3 路线布置：合理布置，确保住宅各处可获得稳定供电。
三、工程进度及支付方式3.1 工程进度：3.1.1 设计阶段：由甲方委托专业的设计公司负责设计，并在合理时间内提交设计图纸。
3.1.2 施工阶段：丙方作为承包商，按照设计图纸和合同要求进行施工，并保证工期的及时完成。
3.1.3 验收阶段：验收由双方共同参预，确保工程达到合同约定的质量标准。
3.2 支付方式：3.2.1 设计阶段支付：甲方应在收到设计方案后的10个工作日内支付设计费用的50%。
3.2.2 施工阶段支付：乙方应按照合同约定，按进度支付工程款项。
3.2.3 验收阶段支付：丙方应在工程验收合格后的10个工作日内支付剩余工程款项。
四、工程质保及责任4.1 工程质保：4.1.1 设计质保：设计方应对自身设计质量负责，保证设计方案符合国家相关标准。
4.1.2 施工质保：施工方应确保施工质量达到行业标准，并承担在质保期内修复工程中浮现的质量问题。
4.2 违约责任：4.2.1 如有一方未履行合同义务或者违反合同约定，应承担相应的违约责任。
4.2.2 如因特殊原因导致工程，双方商议解决，如无法商议一致，可依法向有关机构寻求法律途径。
五、附件本所涉及附件如下：1. 工程设计图纸2. 工程施工进度计划3. 工程验收报告六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同生效条件：指合同生效的前提条件。
小区配电工程施工合同
小区配电工程施工合同小区配电工程施工合同本合同由以下双方共同订立，即甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”或者“施工方”）。
双方本着平等自愿的原则，根据法律法规，就小区配电工程施工事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 业主委托乙方进行小区配电工程的施工，包括但不限于电缆敷设、电力设备安装、路线接线等内容。
1.2 施工地点为（填写详细地址），具体工程范围详见附件（详细列出各项施工内容）。
二、合同内容2.1 施工标准：乙方在施工过程中应严格遵守国家有关配电工程的规范和标准，保证施工质量符合规定。
2.2 工期安排：乙方应根据实际情况制定详细的工期计划，并提前向业主提交，并在施工过程中严格按照计划进行施工。
2.3 施工费用：施工费用总额为（填写具体金额），双方应按照合同约定的付款方式进行支付。
2.4 变更和索赔：任何一方在施工过程中如需变更合同内容或者提出索赔，应及时书面通知对方，并经双方商议一致后进行调整。
2.5 安全保障：乙方应制定安全施工方案，并采取相应的措施确保施工过程中的安全，避免事故发生。
三、质量保证3.1 乙方承诺，所有施工过程均符合国家有关配电工程的规范和标准，并按照业主要求进行验收。
3.2 施工完成后，乙方提供一定期限的质量保修服务，对于因施工方原因导致的故障或者问题，乙方承担修复或者更换责任。
四、保险责任4.1 乙方应购买相应的施工险和人身伤害险，并按时续保，确保施工期间的工人和设备得到有效保障。
4.2 如因乙方的过失导致施工期间发生意外事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
5.2 如因一方的严重违约行为导致工程无法按计划完成，则无违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
六、附件本涉及的附件包括但不限于：1. 工程范围及施工图纸2. 工期计划表3. 施工费用明细表4. 安全施工方案等七、法律名词及注释本合同涉及以下法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国《合同法》2. 劳动法：指中华人民共和国《劳动法》3. 施工险：指承包商在施工期间购买的保险，用于覆盖施工过程中的意外损失。
2024年住宅供配电工程建设合同协议书范本
住宅供配电工程建设合同协议书范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行住宅供配电工程建设的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：住宅供配电工程，包括但不限于变配电设备安装、电缆敷设、配电箱安装、调试等（具体工程内容以附件一《工程量清单》为准）。
1.4工程规模：________________1.5工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，达到验收合格标准。
二、合同工期2.1工程开工日期：________________2.2工程竣工日期：________________2.3合同工期为：____天（日历日），自工程开工之日起计算。
如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
三、合同价款及支付方式3.1工程总造价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式和比例如下：a)工程开工后，支付合同总价的30%；b)工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；c)工程进度达到80%时，支付合同总价的30%；d)工程竣工验收合格后，支付合同总价的10%。
3.3工程质保金为合同总价的5%，质保期满后无息退还。
四、甲方权利与义务4.1提供施工图纸、技术规范及工程量清单等施工所需资料；4.2提供施工场地，保证施工顺利进行；4.3按约定支付工程进度款；4.4配合乙方进行工程验收；4.5按约定支付工程质保金。
五、乙方权利与义务5.1严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工；5.2保障施工安全和质量，遵守国家相关法律法规；5.3按约定提交工程进度报告；5.4配合甲方进行工程验收；5.5按约定退还工程质保金。
新建住宅小区供配电工程委托建设合同（精选多篇）
新建住宅小区供配电工程委托建设合同（精选多篇）第一篇：新建住宅小区供配电工程委托建设合同小区供配电设施建设合同乙方：甲方根据新建住宅小区开发建设需要，依照相关规范和要求，委托乙方承担新建住宅小区供配电设施建设的全过程服务工作。
双方就供配电设施建设委托事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。
第一条建设工程基本情况1.项目名称：。
2.项目地点：。
3.项目规划建筑总面积：平方米（建设工程规划许可证：）。
（项目立项文件：）第二条本项目委托建设实施范围1.居民住户供配电设施：从上级电源点出线至小区居民用户电表箱的所有供配电设施(包括电表、不包括电表箱）。
2.配套公建供配电设施:从上级电源点出线至产权分界点甲方：的所有供配电设施。
产权分界点为距该小区专用配电室10kV高压总进线开关柜本体外壳1米处。
3.受甲方委托，经双方协商，配套公建供配电设施建设范围从产权分界点延伸至小区专用配电室低压出线柜处的所有供配电设施（包括低压出线柜)。
4.小区内以下项目不属于委托建设范围，由甲方自行负责建设：（1）小区规划建筑红线内开关站、配电室、工具间、专用二次室、电表间等供配电设施建筑物、构筑物、用房、用地；（2）小区规划建筑红线内消防、防涝、通风等土建工程和辅助设施；（3）居民住户供配电设施中室外低压分支箱至电表箱之间所有的电缆桥架、井道等电力配套设施；（4）大型商场、酒店、会所等场所外部供电线路、专用变、自备电源及其配套设施；（5）自备应急供电系统及临时基建施工用电。
第三条委托建设内容1.本合同第二条约定的本项目委托建设实施范围供配电设施委托招标、物资采购、工程监理、施工建设、验收送电。
2.小区供配电设施建设标准按照《安徽省居住区供配电技术标准》（DB34/T1469-2011）执行。
第四条工程建设费用及支付方式本新建住宅小区工程项目总建筑面积，按阜阳市规划局批准的《建设工程规划许可证》核定的建筑总面积计算，其中，住宅建筑面积平方米，住宅配套公建面积平方米，商业（办公）建筑面积平方米，地下建筑面积平方米，合计计费建筑总面积平方米。
配电工程委托代建合同
配电工程委托代建合同甲方（委托方）：_______________乙方（代建方）：_______________鉴于甲方需进行配电工程建设，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，经双方协商一致，现就配电工程委托代建事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________________2. 工程地点：_________________________________3. 工程规模及主要技术参数：（在此详细描述工程的规模和技术要求）4. 工程投资估算总额为：_______________________5. 工程计划开工日期：_________________________6. 工程计划竣工日期：_________________________二、代建范围及责任1. 乙方负责工程项目的整体规划、设计、采购、施工、调试等全过程管理。
2. 乙方需按照国家相关标准和行业规范执行工程建设，确保工程质量。
3. 乙方应保证工程进度，按合同约定时间完成工程建设任务。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价为：_________________________________2. 付款方式：（具体说明预付款、进度款、结算款等支付条件和比例）3. 任何由于市场价格波动或工程变更导致的成本增减，应及时通知对方并作相应调整。
四、质量保证及验收标准1. 乙方须建立严格的质量管理体系，确保所有施工活动符合质量要求。
2. 工程验收应依据《建设工程质量验收通用规范》及相关电力行业标准执行。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程建设，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任，赔偿乙方损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
住宅配电设计合同范本3篇
住宅配电设计合同范本3篇篇一住宅配电设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________一、工程概况1.1 工程名称：____________________住宅配电设计项目1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 设计阶段：初步设计/施工图设计工程名称：指甲方委托乙方进行设计的具体项目名称。
工程地点：指工程项目的具体地理位置。
工程规模：指项目的规模大小，如占地面积、建筑面积等。
工程性质：指项目的新建、改建或扩建性质。
设计阶段：指项目设计过程中所处的阶段，如初步设计、施工图设计等。
）二、设计内容与范围（1）配电系统设计：包括低压配电系统、高压配电系统、配电柜、配电线路等；（2）电气设备选型：根据甲方需求及国家标准，选择合适的电气设备；（3）电气布线设计：包括室内布线、室外布线、电缆敷设等；（4）电气安全防护设计：包括防雷、接地、短路保护等；（5）电气节能设计：合理利用能源，降低能耗。
2.2 设计范围：（1）甲方提供的项目资料范围内的设计；（2）甲方指定的设计深度及成果要求。
配电系统设计：指对住宅项目的电力供应系统进行设计，包括低压配电系统、高压配电系统等。
电气设备选型：指根据甲方需求及国家标准，选择合适的电气设备，以满足项目需求。
电气布线设计：指对住宅项目的电气线路进行设计，包括室内布线、室外布线等。
电气安全防护设计：指对电气系统进行安全防护设计，包括防雷、接地、短路保护等。
电气节能设计：指在设计过程中考虑节能措施，合理利用能源，降低能耗。
）三、设计周期3.1 乙方应按照甲方的要求，在合同签订后______日内完成设计工作。
3.2 如因甲方原因导致设计周期延长，乙方有权要求甲方支付相应的费用。
四、设计费用4.1 设计费用为人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
2024-新建住宅供配电设施工程建设合同
新建住宅供配电设施工程建设合同合同编号：__________第一章：合同双方基本信息（甲方名称）：法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________（乙方名称）：法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________第二章：工程概况2.1工程名称：新建住宅供配电设施工程2.2工程地点：__________2.3工程范围：本工程包括但不限于__________第三章：合同价款及支付3.1合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2支付方式：合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的__________%作为预付款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.3预付款支付时间：合同签订之日起__________个工作日内。
3.4余款支付：乙方完成本工程并通过甲方验收合格后，甲方应向乙方支付余款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.5支付时间：验收合格之日起__________个工作日内。
第四章：工程期限4.1工程开工日期：__________4.2工程竣工日期：__________4.3工程总日历天数：__________天第五章：工程质量5.1工程质量标准：本工程质量应达到__________标准。
5.2质量保证：乙方应按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。
5.3质量验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的验收资料，甲方应在验收合格后__________个工作日内支付余款。
5.4质量问题处理：如工程存在质量问题，乙方应在甲方通知之日起__________个工作日内进行整改，直至达到甲方要求的质量标准。
第六章：工程变更与调整6.1工程变更：在工程实施过程中，如甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小区供配电设施建设合同甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________甲方根据新建住宅小区开发建设需要，依照相关规范和要求，委托乙方承担新建住宅小区供配电设施建设的全过程服务工作。
双方就供配电设施建设委托事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。
第一条建设工程基本情况1. 项目名称：_______________________________________ 。
2. 项目地点： ______________________________________ 。
3. 项目规划建筑总面积： ___________ 平方米（建设工程规划许可证： ___________ ）。
（项目立项文件： __________________ ）第二条本项目委托建设实施范围1. 居民住户供配电设施：从上级电源点出线至小区居民用户电表箱的所有供配电设施（包括电表、不包括电表箱）。
2. 配套公建供配电设施：从上级电源点出线至产权分界点的所有供配电设施。
产权分界点为距该小区专用配电室10kV高压总进线开关柜本体外壳1米处。
3. 受甲方委托，经双方协商，配套公建供配电设施建设范围从产权分界点延伸至小区专用配电室低压出线柜处的所有供配电设施（包括低压出线柜）。
4. 小区内以下项目不属于委托建设范围，由甲方自行负责建设：（1）小区规划建筑红线内开关站、配电室、工具间、专用二次室、电表间等供配电设施建筑物、构筑物、用房、用地;（2）小区规划建筑红线内消防、防涝、通风等土建工程和辅助设施；（3）居民住户供配电设施中室外低压分支箱至电表箱之间所有的电缆桥架、井道等电力配套设施；（4）大型商场、酒店、会所等场所外部供电线路、专用变、自备电源及其配套设施；（5）自备应急供电系统及临时基建施工用电。
第三条委托建设内容1. 本合同第二条约定的本项目委托建设实施范围供配电设施委托招标、物资采购、工程监理、施工建设、验收送电。
2. 小区供配电设施建设标准按照《安徽省居住区供配电技术标准》（DB34/T1469-2011）执行。
第四条工程建设费用及支付方式本新建住宅小区工程项目总建筑面积，按阜阳市规划局批准的《建设工程规划许可证》核定的建筑总面积计算，其中，住宅建筑面积平方米，住宅配套公建面积 ___ 平方米，商业（办公）建筑面积 ________ 平方米，地下建筑面积________ 平方米，合计计费建筑总面积 ____________ 平方米。
本新建住宅小区工程项目供配电工程费用，按《阜阳市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）》（阜政办秘[2016]9号）文件规定标准130元/平方米收取，暂定总价（含税）Y ____________ 元（大写： __________ ）。
甲方以此支付工程款，具体支付方式如下：1. 第一次：甲、乙双方签订合同后10个工作日内，在临时施工用电通电前，甲方支付乙方合同暂定工程总价款（含税）的10% 计人民币 ________________ 元（大写： ___________________________ ）,用于工程前期及设计等。
2. 第二次：在正式用电图纸设计答复后10个工作日内、工程开工前，甲方支付乙方合同暂定工程总价款（含税）的80%计¥___ 元（大写： ______________ ）,用于工程直接建设。
3. 第三次：在工程正式验收送电前，开发建设单位应按建筑总面积（其中计容建筑面积以最终核实的面积为准）乘以收费标准计算确定的工程总价一次性交清剩余的供配电设施建设工程费用。
甲方应及时提供有关面积实测报告，用以确定最终费用。
双方费用结清前，乙方不予装表接电。
4. 本工程建设费用不包括开发建设单位负责住宅项目建设期间临时施工用电的所需费用（包括施工费、临时接电费）以及高可靠性供电费用、双电源建设所需的费用，上述费用的收取按有关规定执行。
5. 甲方在《阜阳市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）》（阜政办秘[2016]9号）文之前通过规范招投标程序确定的工程设计单位或工程监理单位，相关设计费用或监理费用按工程竣工后审计确定的金额支付，从本工程建设费用中扣除。
6. 供配电工程前期费用（各种土地征用、青苗赔偿、政策处理、市政规费等）由甲方负责缴纳。
第五条工程期限1. 建设工期：工程开工至工程验收合格送电，工期时间—天。
工程开工时间以甲方工程场地符合进场施工条件、乙方经合法程序确定的施工单位进场施工日期算起。
2. 施工期间如因遇雨、雪天气等不可抗力、甲方不能及时办理施工所需各种前置手续、甲方未按本合同约定及时支付工程款、乙方工程设备材料未到货等原因造成停工，工期顺延。
3. 因政府行政行为或第三方原因而造成的工程延期，双方均无责任，甲乙双方另行商定竣工送电日期。
第六条双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方应按合同约定及时支付工程价款，如因合同价款支付不及时导15 致的后果由甲方负责。
2. 甲方应按照乙方有关供配电设施的建设要求提供详实的小 区场地内的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
3. 甲方小区内与供电有关的土建设计图纸应经甲、乙双方会 审同意后方可实施，相关施工图纸应在约定时间内提供给乙方并 向乙方进行设计交底。
4. 乙方进场前，甲方应按照本项目规划和设计要求提供项目 建设所需的建设用地用房、高低压线缆路径走廊，相关设备线路 路径和设计位置应经规划批准并可实施；清除地面、架空和地下 障碍，提供施工所需的场地及运输通道，保证施工期间通畅，并 在开工后继续负责解决施工场地遗留问题。
5. 甲方负责与本工程所涉及的市政部门或第三方（单位、居 民、街道办等）联系，协调解决施工中发生的民事纠纷和赔偿工 作；负责办理施工所需各种手续。
6. 甲方应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构 筑物的保护。
7. 甲方应协调施工现场各施工企业相互交叉作业关系，及时 处理有关问题。
8. 工程竣工送电前，甲方应配合做好已进场设备材料的安全 保管工作。
9. 甲方应保证户表线施放安装的准确性，并于工程结束前 天提供详细的住户户表申请和安装资料。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲、乙双方约定的时间要求按期完工、送电。
2. 乙方应制定施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场 计划，并提供给甲方。
3. 乙方应根据工程建设需要设置施工必备的照明、围栏及警 示，做到安全文明施工，并承担由于自身责任造成的经济赔偿。
4. 乙方配电设备的选型应执行国家有关技术规范和标准，采 用运行安全可靠、技术先进、节能环保型的设备。
5. 乙方施工中应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护等管理规定。
6. 工程施工过程中，乙方应加强现场安全教育，采取必要的安全措施，因乙方原因发生的各类纠纷、诉讼、赔偿费用由乙方承担。
7. 乙方应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8. 乙方应按国家法律、行政法规等有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。
9. 乙方应保证工程建设质量符合国家标准、行业标准、安徽省地方标准及国家电网公司相关标准规范要求。
10. 乙方有义务督促工程建设相关单位尽快完成工程建设施工，施工工期及相关督促措施以乙方和施工单位签订的本项目工程施工合同的相关约定为准。
第七条其他约定事项1. 甲方应根据乙方相关规定，代表业主办理有关用电的相关手续，并负责以书面形式告知业主、业主委员会和物业管理公司。
2. 由于甲方的原因引起设计重大变更，致使乙方停工、返工、窝工等造成损失的，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以赔偿，工程期限按实际情况顺延；3. 如甲方及工程项目有关的情况发生变化（如甲方或项目名称、地址、联系方式等），甲方应于变更之日起10 日内通知乙方。
4. 甲方结清本工程尾款并办结相关手续后，甲乙双方按规定办理相关供配电设施资产无偿移交事宜。
5. 甲方委托乙方建设的内部非居民住宅供配电设施以及产权分界点以外的供配电设施（居民住户为表箱内电表出线开关本体及向居民户内延伸部分、配套公建为从产权分界点开始向各用电点延伸部分）建成后，由产权单位负责维护及日常运行管理工作。
6. 未尽事宜，经双方协商一致后，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条违约责任1. 甲方未履行本合同约定的义务导致工期延误，甲方应承担赔偿责任。
2. 甲方未履行本合同约定的义务给乙方或第三方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
3. 乙方未履行本合同约定导致项目工期延误，乙方应承担赔偿责任。
4. 乙方未履行本合同约定的义务给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
5. 在合同履行过程中，任何一方擅自终止或变更本合同，应赔偿另一方因终止或变更合同所受到的损失。
第九条不可抗力条款因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
合同当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
本条所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第十条争议的解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方可通过友好协商解决；协商不成，双方选择向本项目工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同的生效、变更1. 遇国家或市级及以上人民政府有关政策发生变化、调整，双方应根据新的规定协商后修改合同。
2. 本项目相关规划、设计、工程建设内容发生重大调整时，甲方应于10天内向乙方提出，双方应重新签订合同（或补充条款），给乙方造成损失的按本合同违约条款处理。
第十二条其他1. 因本合同履行需要所涉及的附件及所签订的补充协议均应经双方共同签字、盖章确认，上述文件与本合同具有同等的法律效力。
2. 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，各份具有同等法律效力。
3. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至工程送电并结清合同价款后终止（法律另有规定的除外）。
甲方名称（盖章）：法定代表人：（签字）或委托代理人：（签字）乙方名称（盖章）：法定代表人：（签字）或委托代理人：（签字）。