湖南建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发（说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》 HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
湖南建设施工合同2014示范文本(HNJS-2014)
湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南省住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______1.7工程价款：_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后，双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一，本合同可被解除：合同期限届满并完成合同约定的工程内容；合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同；合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
四、合同价款及支付
4.1合同价款：人民币______元（大写：______元整），包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式：
（1）预付款：甲方在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同进度完成工程量，甲方按月支付已完成工程量的______%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满______年后，甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准：程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：湖南省____市（县）______区（镇）______街道（村）
1.3工程性质：新建/改建/扩建
1.4工程规模：______平方米
1.5工程造价：人民币______元（大写：______元整）
1.6工程类别：______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
单位名称：__________
住所地：__________
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同（示范文本）附件：工程量清单、施工图纸、技术规范甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就湖南省建设工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：__________1.6工程造价：__________1.7工程期限：__________二、施工内容2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单进行施工。
2.2乙方负责施工过程中的材料采购、施工设备租赁、劳务安排等事项。
2.3乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。
三、工程价款及支付方式3.1工程价款：__________3.2工程价款的支付方式：__________四、工程变更4.1甲方有权在施工过程中对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。
4.2工程变更导致工程量增加或减少的，甲乙双方应按照实际工程量进行结算。
五、工程质量及验收5.1乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。
5.2工程完成后，甲乙双方应共同进行工程验收，验收合格的，甲方应按照合同约定支付工程价款。
六、违约责任6.1乙方未按照甲方的要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定的质量标准的，乙方应承担违约责任。
6.2甲方未按照合同约定支付工程价款的，甲方应承担违约责任。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解；调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行约定。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高海拔地区施工增加条款：高海拔施工补贴：由于高海拔地区特殊的气候和地理条件，乙方在施工过程中可能面临较大的身体和心理压力。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。
湖南省建设工程施工合同示范文本HNJS-2008
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)5 材料和工程设备 (16)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），发包人已接受承包人对本项目的中标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南建设工程施工合同(示范文本)
【湖南建设工程施工合同】
【合同编号：________】
甲方：________（委托方名称）
统一社会信用代码：________
地质：________
方式：________
法定代表人：________
乙方：________（承包方名称）
统一社会信用代码：________
地质：________
方式：________
法定代表人：________
鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工，并达成一致意见，特制定本《湖南建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）第一章总则
合同双方确认并同意本合同的所有内容，遵守合同约定。
合同的生效期间为自双方签署之日起至竣工验收合格后的保修维修期届满之日止。
合同价格为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
合同质量标准以国家有关规定和工程文件为准，乙方应按照相关要求确保工程质量。
第二章工程范围及规模
本合同的工程范围为：________
本合同的工程规模为：________
第三章工程进度和工期保证
乙方应按照工程进度计划完成工程，并确保工程进度与合同约定一致。
工程的竣工验收时间为（具体时间），乙方应在此期限内完成工程并进行竣工验收。
第四章合同价款和支付方式
合同价款总额为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
支付方式为：________________
第五章质量保证和售后服务
乙方应提供合格的材料和设备，按合同要求完成工程，并保证
工程质量符合相关要求。
工程竣工验收合格后，乙方应提供保修维修期，并在此期间保
修工程。
第六章违约责任
若一方未履行合同义务或违反合同约定，应向对方支付违约金。
若一方严重违反合同约定，经通知后仍不改正的，对方可解除
本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第七章争议解决
合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规。
第十六条对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
协
商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第八章附件
本合同涉及以下附件：________
附件一：________工程设计图纸。
附件二：________施工进度计划。
附件三：________付款计划。
附件四：________材料清单。
附件五：________保修维修协议。
【法律名词及注释】
1.合同质量标准：________指国家有关规定和工程文件中对工程质量的具体要求。
2.工程竣工验收：________指工程完工后由甲方对工程质量进行检查、测试、验收并出具验收报告的过程。
3.保修维修期：________指工程竣工验收后，乙方为处理工程中出现的质量问题、故障提供的一定期限内的维修服务。
4.承包方：________指受甲方委托进行工程施工的一方。
5.委托方：________指向乙方发出建设工程施工委托的一方。
【本文档涉及附件】
1.附件一：________工程设计图纸
2.附件二：________施工进度计划
3.附件三：________付款计划
4.附件四：________材料清单
5.附件五：________保修维修协议。