建筑安装工程借款合同_1
工程补充协议 工程补充协议书(6篇)
工程补充协议工程补充协议书(6篇)随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。
那么写协议真的很难吗？以下是可爱的小编为家人们找到的6篇工程补充协议书，欢迎参考阅读，希望能够帮助到大家。
工程补充协议书篇一甲方（全称）：______建设集团有限公司乙方（全称）：项目内部责任人___________ 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。
由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。
较终管理费结算经双方核实后一次付清。
2、乙方项目负责人，为该项目一负责人，须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的'建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。
如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。
3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。
甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。
甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。
二、其他事项本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________乙方：________________年____月____日____年____月____日工程补充协议书篇二乙方(全称)：________本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20_ _______年___的月___的日签订合同编号为___的《视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。
建筑工程税费的法律规定(3篇)
第1篇一、引言建筑工程作为我国国民经济的重要组成部分，其税费问题一直是社会各界关注的焦点。
税收是国家财政收入的重要来源，对于建筑工程税费的法律规定，对于规范税收秩序、保障国家财政收入、促进建筑工程行业的健康发展具有重要意义。
本文将从建筑工程税费的概念、法律规定、征收管理等方面进行详细阐述。
二、建筑工程税费的概念建筑工程税费是指在建筑工程过程中，根据我国相关法律法规，由建设单位、施工单位、材料供应商等缴纳的各种税费。
主要包括以下几种：1. 增值税：对建筑工程中的货物、劳务等增值部分征收的税费。
2. 印花税：对建筑工程中的合同、凭证等征收的税费。
3. 土地增值税：对土地转让、出租等行为征收的税费。
4. 房产税：对房产的拥有者征收的税费。
5. 城建税、教育费附加、地方教育附加等地方性税费。
三、建筑工程税费的法律规定1. 增值税《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，增值税的税率为6%，对建筑工程中的货物、劳务等增值部分征收。
具体征收范围包括：（1）建筑工程中的建筑材料、设备等货物销售；（2）建筑工程中的劳务服务，如设计、施工、监理等；（3）建筑工程中的建筑安装工程。
2. 印花税《中华人民共和国印花税暂行条例》规定，印花税的税率为0.05%，对建筑工程中的合同、凭证等征收。
具体征收范围包括：（1）建筑工程承包合同；（2）建筑工程设计、监理合同；（3）建筑工程保险合同；（4）建筑工程借款合同等。
3. 土地增值税《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，土地增值税的税率为30%，对土地转让、出租等行为征收。
具体征收范围包括：（1）土地使用权出让；（2）土地使用权转让；（3）土地使用权出租等。
4. 房产税《中华人民共和国房产税暂行条例》规定，房产税的税率为1.2%，对房产的拥有者征收。
具体征收范围包括：（1）住宅房产；（2）非住宅房产；（3）房产租赁等。
5. 城建税、教育费附加、地方教育附加等地方性税费《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》规定，城建税的税率为3%，对建筑工程中的增值税、营业税等税费征收。
各种合同模板
·房屋租赁合同样本/contract/show.asp?id=2019 ·劳动合同书样本/contract/show.asp?id=2131 ·有限公司章程范本/contract/show.asp?id=283 ·合作协议书范本(二) /contract/show.asp?id=2695 ·合作协议书/contract/show.asp?id=2018·房屋买卖合同/contract/show.asp?id=80·企业承包合同范本/contract/show.asp?id=37 ·二手房屋买卖合同/contract/show.asp?id=883 ·房屋租赁协议/contract/show.asp?id=71·商铺租赁合同/contract/show.asp?id=300·离婚协议书范本/contract/show.asp?id=244·土地租赁合同/contract/show.asp?id=299·个人合作协议/contract/show.asp?id=1951·公司员工聘用合同/contract/show.asp?id=2249 ·股权转让协议书/contract/show.asp?id=870·工矿产品购销合同/contract/show.asp?id=326 ·店铺租赁合同/contract/show.asp?id=353·离婚协议书/contract/show.asp?id=1689·土地承包合同/contract/show.asp?id=106·果园承包合同(二) /contract/show.asp?id=342 ·招生代理协议(二) /contract/show.asp?id=1747 ·加工协议/contract/show.asp?id=2453·电梯保养合同/contract/show.asp?id=1623·银行委托培训协议/contract/show.asp?id=1540 ·自费出国留学中介服务合同/contract/show.asp?id=2187·宽带接入电信服务协议/contract/show.asp?id=1673·集体土地搬迁补偿协议/contract/show.asp?id=2647·律师调解协议书/contract/show.asp?id=2045 ·林业承包合同/contract/show.asp?id=2231·委托聘请兼职外教协议书/contract/show.asp?id=2259·商业合同(通用) /contract/show.asp?id=332·广告发布合同书/contract/show.asp?id=1032 ·涉外劳动合同/contract/show.asp?id=2155·劳动合同书/contract/show.asp?id=790·解除或终止劳动合同协议书/contract/show.asp?id=1873·房地产销售代理合同/contract/show.asp?id=2425 ·船舶租赁合同(机渔船) /contract/show.asp?id=2132·育龄妇女计划生育合同书/contract/show.asp?id=2159·知识产权转让协议书/contract/show.asp?id=1515 ·产品授权经销合同(一) /contract/show.asp?id=2128·软件授权使用协议/contract/show.asp?id=2280 ·医疗纠纷(事故)和解协议书/contract/show.asp?id=2239·室内设计委托协议(一) /contract/show.asp?id=2186·加工制作合同/contract/show.asp?id=1152·国营企业职工劳动合同(一) /contract/show.asp?id=2194·购销合同(房产3) /contract/show.asp?id=2270 ·翻译合同(3) /contract/show.asp?id=2421·搬运合同(一) /contract/show.asp?id=2389·建筑合同(中英版) /contract/show.asp?id=2176 ·餐饮服务有限公司总经理聘任合同/contract/show.asp?id=2248·股东出资协议书/contract/show.asp?id=1655 ·国有土地使用权收购合同/contract/show.asp?id=2226·货物进口合同范本/contract/show.asp?id=1071 ·商品房代理销售合同/contract/show.asp?id=2498 ·前期物业服务合同(示范文本) /contract/show.asp?id=2209·外架工程劳务作业承包合同/contract/show.asp?id=2177·专利许可合同(一) /contract/show.asp?id=2171·房地产项目转让合同/contract/show.asp?id=1665 ·商品房转让合同/contract/show.asp?id=207·商务中介合同/contract/show.asp?id=2067·房屋买卖(置换)合同样本/contract/show.asp?id=1523·加盟合同(直营连锁) /contract/show.asp?id=224 ·门面转让协议/contract/show.asp?id=1129·建筑工程合同策划/contract/show.asp?id=2310 ·网站建设合同/contract/show.asp?id=2196·计划外用工劳动合同书/contract/show.asp?id=2230·定做合同/contract/show.asp?id=2166·软件开发合同(一) /contract/show.asp?id=2027 ·印刷品制作合同/contract/show.asp?id=2156·公司合伙合同(最新) /contract/show.asp?id=2701 ·派遣员工劳务合同/contract/show.asp?id=2112 ·购销合同(工矿产品３) /contract/show.asp?id=474 ·肖像许可使用合同/contract/show.asp?id=2282 ·岗位聘任(用)合同书/contract/show.asp?id=2235 ·煤炭运输合同/contract/show.asp?id=2142·分店承包合同(分公司) /contract/show.asp?id=298 ·中国太平洋保险公司产品责任险条款/contract/show.asp?id=35·演艺经纪合同/contract/show.asp?id=2332·特许加盟合同书/contract/show.asp?id=1929·合作办学协议(一) /contract/show.asp?id=1122 ·天津市改制股份制企业发起人协议书(官方范本) /contract/show.asp?id=1995·加工合同(二) /contract/show.asp?id=2441·委托持股协议(1) /contract/show.asp?id=2071 ·退伙协议/contract/show.asp?id=111·合资经营企业协议参考格式/contract/show.asp?id=2005·委托持股协议(3) /contract/show.asp?id=2065 ·房屋出租启事/contract/show.asp?id=2241·租用教室协议书/contract/show.asp?id=2536·建设工程招标代理委托合同书/contract/show.asp?id=2107·软件开发合同(三) /contract/show.asp?id=2021 ·物流合同/contract/show.asp?id=2606·最高额抵押借款合同/contract/show.asp?id=2169 ·合伙型联营合同/contract/show.asp?id=2232·租赁经营合同/contract/show.asp?id=142·合作承包协议书(货运) /contract/show.asp?id=1467·房屋装潢合同/contract/show.asp?id=2202·供电合同/contract/show.asp?id=200·茶叶购销合同/contract/show.asp?id=339·定期租船合同(一) /contract/show.asp?id=2285·运费结算协议/contract/show.asp?id=1724·经济适用房买卖合同/contract/show.asp?id=885·设立有限责任公司合同/contract/show.asp?id=88 ·外墙清洗合同/contract/show.asp?id=2611·委托招商引资协议书/contract/show.asp?id=1837 ·质量保证协议书/contract/show.asp?id=1378·抵押协议书/contract/show.asp?id=632·居室装饰装修工程施工合同文本/contract/show.asp?id=2550·福州市旧机动车买卖合同/contract/show.asp?id=2476·水利工程建设监理合同样本/contract/show.asp?id=1893·内部承包工程协议/contract/show.asp?id=2134 ·建筑安装工程施工合同/contract/show.asp?id=2144·劳动协议/contract/show.asp?id=136·房屋租赁定金意向协议书/contract/show.asp?id=2568·劳动解约合同/contract/show.asp?id=263·商标使用授权协议/contract/show.asp?id=2665 ·商品房租赁合同/contract/show.asp?id=11·软件外包合同范本(个人) /contract/show.asp?id=1072·建材订货合同格式范本/contract/show.asp?id=2109·建筑安装工程承包合同/contract/show.asp?id=288 ·江苏省全日制劳动合同书/contract/show.asp?id=2225·工伤保险条例/law/show.asp?num=200786192566 ·租赁合同中英文/contract/show.asp?id=2167·房屋委托租赁协议/contract/show.asp?id=2371 ·设备买卖合同/contract/show.asp?id=414·家政合同/contract/show.asp?id=2398·广告赞助协议/contract/show.asp?id=2275·外贸SOHO和外贸出口代理方的合同范本1 /contract/show.asp?id=1512·食品购销合同/contract/show.asp?id=60·进口三方协议/contract/show.asp?id=2294·经销商合作协议/contract/show.asp?id=2508·网络布线合同/contract/show.asp?id=1100·办公大楼的物业管理委托合同/contract/show.asp?id=2542·刑事委托代理合同/contract/show.asp?id=2403 ·赞助协议(三) /contract/show.asp?id=2263·网站开发协议书/contract/show.asp?id=1884 ·赞助协议(二) /contract/show.asp?id=2269·建筑装饰工程施工合同(甲种本) /contract/show.asp?id=90·中华人民共和国刑法/law/show.asp?num=2005215114808·广告策划/contract/show.asp?id=2302·酒店委托经营管理合同/contract/show.asp?id=2137·雇佣协议/contract/show.asp?id=1474·建筑安装工程招标书/contract/show.asp?id=831 ·男女同居协议范本/contract/show.asp?id=2091 ·餐饮供货协议样本/contract/show.asp?id=2395 ·销售合同条款/contract/show.asp?id=1949·挂靠合同书/contract/show.asp?id=2002·上海自愿离婚协议(上海民政局统一格式) /contract/show.asp?id=2090·行业媒体合作协议/contract/show.asp?id=275 ·委托设计合同(三) /contract/show.asp?id=2198 ·技术开发(委托)合同(范本) /contract/show.asp?id=2170·林地承包合同/contract/show.asp?id=2049·委托理财合同/contract/show.asp?id=309·电梯设备安装合同/contract/show.asp?id=1359 ·委托代销协议/contract/show.asp?id=540·技术保密管理规定/contract/show.asp?id=2514·实习合同范本1 /contract/show.asp?id=2433 ·赞助协议(一) /contract/show.asp?id=1564·水泥买卖合同/contract/show.asp?id=2696·店铺转让合同/contract/show.asp?id=2312·合作开发合同(三) /contract/show.asp?id=2013 ·清洁服务合同书(样本) /contract/show.asp?id=2599·独家经销协议(中英文) /contract/show.asp?id=2161·设备租赁合同补充协议/contract/show.asp?id=1297·建筑工程承包合同/contract/show.asp?id=134 ·委托收款授权书/contract/show.asp?id=302·后勤食堂供货协议范本/contract/show.asp?id=1585·培训合同/contract/show.asp?id=2479·加工订货合同/contract/show.asp?id=66·房屋拆迁产权调换协议/contract/show.asp?id=2158·聘用合同(聘请合同) /contract/show.asp?id=257 ·以房抵债协议(一) /contract/show.asp?id=1264 ·设计封面合同/contract/show.asp?id=2272·软件开发保密协议/contract/show.asp?id=1013 ·合作合同/contract/show.asp?id=273·土地承包权转让合同/contract/show.asp?id=1924 ·临时租车协议/contract/show.asp?id=2488·临时工劳动合同书/contract/show.asp?id=2661 ·劳务派遣合同/劳务代理合同/contract/show.asp?id=245·离婚协议书2 /contract/show.asp?id=2084·反担保保证合同/contract/show.asp?id=2023 ·私人借款合同/contract/show.asp?id=1626·还款协议/contract/show.asp?id=72·用工合同范本/contract/show.asp?id=352·用工合同/contract/show.asp?id=258·办公设备维修保养合同/contract/show.asp?id=2103·委托招标代理合同/contract/show.asp?id=2113 ·医疗器械采购合同/contract/show.asp?id=267 ·酒店宾馆预订合作协议书/contract/show.asp?id=1754·委托检验协议书/contract/show.asp?id=2293 ·车辆买卖合同/contract/show.asp?id=206·药品代理经销合同(范本) /contract/show.asp?id=2012·汽车维修合同范文/contract/show.asp?id=2150 ·福建城市房屋拆迁补偿安置协议(官方范本) /contract/show.asp?id=2101·技术服务合同(七) /contract/show.asp?id=2537 ·设备采购合同模板/contract/show.asp?id=1402 ·股东出资协议书范本/contract/show.asp?id=1934·合同转让协议/contract/show.asp?id=2315·生产合作协议书/contract/show.asp?id=1637 ·房地产项目居间合同/contract/show.asp?id=2304 ·OEM合作协议书/contract/show.asp?id=2157·借款协议/contract/show.asp?id=310·购销合同书/contract/show.asp?id=1904·合伙合同范本/contract/show.asp?id=1926·房屋出售居间合同(一) /contract/show.asp?id=2296·咨询服务合同/contract/show.asp?id=67·咨询服务协议书/contract/show.asp?id=1286·特许加盟合同样本/contract/show.asp?id=222 ·赞助合同书/contract/show.asp?id=2096·室内装饰设计合同书/contract/show.asp?id=1974 ·设备维修合同/contract/show.asp?id=1278第（2）帖·设备搬迁合同/contract/show.asp?id=1741·招生代理协议(一) /contract/show.asp?id=2445 ·赔偿协议/contract/show.asp?id=2072·钢材购销合同/contract/show.asp?id=1483·产品代理合同/contract/show.asp?id=293·水泥购销合同样本/contract/show.asp?id=2217 ·车库租赁合同/contract/show.asp?id=2678·解除合同协议书/contract/show.asp?id=890·实习协议书/contract/show.asp?id=977·注册商标转让合同范本/contract/show.asp?id=260 ·英文合同范文/contract/show.asp?id=2185·汽车租赁合同1 /contract/show.asp?id=2337·合作建房合同/contract/show.asp?id=348·和解协议书范例/contract/show.asp?id=2039·劳动合同范本/contract/show.asp?id=255·设备租赁协议书/contract/show.asp?id=1294·反担保协议/contract/show.asp?id=2446·离婚协议书格式/contract/show.asp?id=240·合伙合同(二) /contract/show.asp?id=2273·房屋合租合同/contract/show.asp?id=1267·保安服务合同/contract/show.asp?id=1867·有限公司增资扩股的股东协议/contract/show.asp?id=1864·劳动争议仲裁申请书/contract/show.asp?id=1682 ·民事诉讼委托代理合同/contract/show.asp?id=2402·独家代理合同协议/contract/show.asp?id=239·物业服务合同/contract/show.asp?id=346·联合办学协议书/contract/show.asp?id=1823·食堂承包合同/contract/show.asp?id=286·解除合同协议书/contract/show.asp?id=334·钓鱼啦/·汽车租赁合同范本/contract/show.asp?id=2331 ·广告代理合同(一) /contract/show.asp?id=2234 ·厂房(仓库)租赁合同书/contract/show.asp?id=217 ·房屋中介合同/contract/show.asp?id=889·股份有限公司章程/contract/show.asp?id=86·地区总代理协议书/contract/show.asp?id=2486 ·酒店委托管理合同(参考一) /contract/show.asp?id=2125·入股合同协议书/contract/show.asp?id=2260·合伙合同/contract/show.asp?id=394·执行和解协议书范例/contract/show.asp?id=2245 ·法律咨询/faq·意向协议书/contract/show.asp?id=2378·股权股份转让协议/contract/show.asp?id=204 ·公司章程修正案/contract/show.asp?id=2766·安全生产责任状/contract/show.asp?id=324·场地租赁合同/contract/show.asp?id=78·机械设备采购合同模板/contract/show.asp?id=2426·变更、终止、解除劳动合同通知书/contract/show.asp?id=262·中外合作经营合同范本(1) /contract/show.asp?id=2149·租车协议/contract/show.asp?id=2572·二手房买卖合同/contract/show.asp?id=208·房屋拆迁补偿协议/contract/show.asp?id=873 ·外贸销售合同样本中英文/contract/show.asp?id=2179·中英文合同意向书范本/contract/show.asp?id=2139·临时工合同/contract/show.asp?id=351·食堂承包协议/contract/show.asp?id=287·合作意向书/contract/show.asp?id=1073·合伙协议(合伙合同) /contract/show.asp?id=43 ·合作经营协议书/contract/show.asp?id=2692·劳务协议/contract/show.asp?id=867·煤炭购销合同/contract/show.asp?id=1289。
建设工程项目合同管理
第一节 建设工程项目合同概述
2.建设工程项目合同的法律特征 (1)合同主体的严格性。 (2)合同标的的特殊性。 (3)合同履行的长期性及连续性 (4)合同的复杂性。 (5)合同的多变性与风险性。
上一页 下一页 返回
第一节 建设工程项目合同概述
四、建设工程项目合同体系
建设工程合同体系从合同主体的角度论述可以看出，在一个 工程项目中，存在着多种多样、复杂的合同关系，合同的数 量少的儿十份，多的上百份。这些合同都与这个特定的工程 项目有关，而形成厂项目的合同体系。在这个体系中，业主 的合同关系和承包商的合同关系是主要的两大类合同关系。 业主方的主要合同通常包括监理(咨询)合同、勘察设计合同、 施工合同、物资采购合同以及各种借款合同等。业主签订的 这些合同通常称为主合同。
上一页 下一页 返回
第一节 建设工程项目合同概述
定义与类型:建设工程合同是承包人进行工程建设、发包人支 付价款的合同，包括工程勘察、设计、施工合同。 合同形式:应采用书面形式。 招标投标活动:应依据有关法律规定公开、公平、公正地进行。 总承包、分承包:总承包人、分承包人、发包人各负责任。
上一页 下一页 返回
上一页 下一页 返回
第二节 建设工程施工合同的签订与 审查
3.签订施工合同必须具备的条件 (1)初步设计已经批准。 (2)工程项目已经列人年度建设计划。 (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。 (4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。 (5)招投标工程中标通知书已经下达。
上一页 下一页 返回
第二节 建设工程施工合同的签订与 审查
4.签订施工合同应重点考虑的问题 (1)合同签订应该遵守的基本原则，如工期、质量标准、价 格水平的可接受条件。 (2)合同签订的程序。 (3)合同的文件组成及其主要内容。 (4)合同签订的形式，主要指合同形式的选择，如总价合同、 单价合同、成本加酬金合同等。
维修工程合同交什么印花税
维修工程合同交什么印花税维修工程合同作为一种具有法律效力的经济合同，其签订和履行过程中涉及到一定的税收问题。
根据我国相关税法规定，维修工程合同需要缴纳印花税。
那么，维修工程合同交什么印花税呢？一、维修工程合同的印花税税目根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，维修工程合同应缴纳的印花税税目主要包括以下几种：1. 建筑安装工程承包合同：包括各类建筑物、构筑物、线路、管道、设备等的建筑、安装、维修、改造工程承包合同。
2. 加工承揽合同：包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。
3. 购销合同：包括各类商品、原材料、设备、产品等的购销合同。
4. 财产租赁合同：包括各类动产和不动产的租赁合同。
5. 货物运输合同：包括各类货物运输、仓储保管合同。
6. 借款合同：包括各类借款、贷款、担保合同。
7. 财产保险合同：包括各类财产保险、责任保险、信用保险等合同。
8. 技术合同：包括技术开发、转让、许可、服务等合同。
二、维修工程合同的印花税税率维修工程合同的印花税税率根据不同税目有所不同，具体税率如下：1. 建筑安装工程承包合同：万分之三。
2. 加工承揽合同：万分之五。
3. 购销合同：万分之零点三。
4. 财产租赁合同：千分之一。
5. 货物运输合同：千分之一。
6. 借款合同：万分之零点零五。
7. 财产保险合同：千分之一。
8. 技术合同：万分之三。
三、维修工程合同印花税的计算方法维修工程合同印花税的计算方法如下：1. 按比例税率计算：根据合同金额乘以相应税率，计算出应缴纳的印花税金额。
2. 按件定额计算：根据合同件数乘以每件合同的定额税率，计算出应缴纳的印花税金额。
需要注意的是，如果维修工程合同的印花税额不足1角的，免征印花税；如果是一角以上的尾数，四舍五入。
四、维修工程合同印花税的缴纳义务人维修工程合同印花税的缴纳义务人为合同的签订双方，即甲方和乙方。
双方均应按照合同金额和相应税率计算应缴纳的印花税金额，并在合同签订时各自在所执合同上贴花完税。
自建房承包合同(八篇)
自建房承包合同甲方（发包方）：身份证号码：乙方（承包方）：身份证号码：甲方将位于惠州市____村自住房的建房施工工程承包给乙方施工。
为明确双方权利和义务，本着平等、互利、诚信的原则，根据本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：一、承包方式：采用包工不包料方式承包：甲方提供建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。
乙方负责施工过程中组织、管理工人，指挥工人施工，施工人员的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系，乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。
施工工人用工合同及工资由乙方负责，如有劳资等用工纠纷与甲方无关，乙方须负全责并处理好。
二、施工范围：在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层，一层毛坯房约100m2（以实际面积计算）。
乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工（如有更改，双方应提前协商），承建结果以甲方实际情况而定，如出现其他情况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工（如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工）;乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。
三、承包工程内容及金额：按滴水平方面积计算，毛坯房三层按叁佰叁拾圆整（￥330.00元）每平方米结算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山（协助围网）、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。
其他：泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款，按排山面积每平方柒圆整（￥7.00元）结算;甲方应付原三层外墙贴瓷，每平方按墙面面积计算，门窗不除，每平方叁拾圆整（￥30.00元）结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整（￥600.00元），如甲方有协助做就减少贰佰圆整（￥200.00元）;甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整（￥200.00元）、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整（￥230.00元）的百分之七十结算（以曾来方屋主的样式做）;协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计，有贴瓷片按每平方伍拾圆整（￥50.00元）结算。
蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司、汤增国等民间借贷纠纷民事二审民事判决书
蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司、汤增国等民间借贷纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】安徽省蚌埠市中级人民法院【审理法院】安徽省蚌埠市中级人民法院【审结日期】2022.05.13【案件字号】(2022)皖03民终1598号【审理程序】二审【审理法官】魏宏波卞新春王国强【审理法官】魏宏波卞新春王国强【文书类型】判决书【当事人】蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司;汤增国;陆家才【当事人】蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司汤增国陆家才【当事人-个人】汤增国陆家才【当事人-公司】蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司【代理律师/律所】杨传清安徽润天律师事务所【代理律师/律所】杨传清安徽润天律师事务所【代理律师】杨传清【代理律所】安徽润天律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】蚌埠市金河建筑安装工程有限责任公司【被告】汤增国;陆家才【本院观点】汤增国向金河公司、陆家才主张民间借贷，提供的借条、转款凭证等证据足以证明双方存在借贷合意且借款已实际交付的事实，金河公司、陆家才作为借款人应承担偿还责任。
【权责关键词】追认撤销代理合同诚实信用原则第三人反证证据交换自认合法性质证诉讼请求维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，一审法院查明的事实清楚，本院依法予以确认。
另查明，国家企业信用信息公示系统载明陆家才系金河公司总经理。
【本院认为】本院认为，汤增国向金河公司、陆家才主张民间借贷，提供的借条、转款凭证等证据足以证明双方存在借贷合意且借款已实际交付的事实，金河公司、陆家才作为借款人应承担偿还责任。
金河公司虽对借款事实不予认可，认为公章系陆家才私自加盖，但对借条上金河公司印章的真实性无异议。
通过国家企业信用信息公示系统查询金河公司企业信息，显示陆家才系金河公司总经理，且金河公司在上诉状中自认公章在2013年至2017年12月由陆家才保管、使用，公章作为具有独立法人资格的公司表达意志的一种重要方式而陆家才作为金河公司总经理持有金河公司的公章并为汤增国出具借条作为交易相对人的汤增国有充分理由相信金河公司系以借款人的身份在借条中加盖公章至于金河公司陈述的陆家才私自加盖公司公章的抗辩主张金河公司作为具有独立主体资格的法人应当明确知悉公章的重大意义并负有妥善保管公司公章的义务且公章如何管理属于公司的内部管理问题并不因此影响公司在外部法律关系中相关法律行为的效力亦即不能以此对抗善意第三人故对金河公司的上述抗辩理由本院依法不予采信。
平原县明星建筑安装工程有限公司、赵宗国等民间借贷纠纷民事二审民事判决书
平原县明星建筑安装工程有限公司、赵宗国等民间借贷纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】山东省德州地区（市）中级人民法院【审理法院】山东省德州地区（市）中级人民法院【审结日期】2022.02.22【案件字号】(2021)鲁14民终3901号【审理程序】二审【审理法官】张忠星高振平郑卫华【审理法官】张忠星高振平郑卫华【文书类型】判决书【当事人】平原县明星建筑安装工程有限公司;赵宗国;郭平和【当事人】平原县明星建筑安装工程有限公司赵宗国郭平和【当事人-个人】赵宗国郭平和【当事人-公司】平原县明星建筑安装工程有限公司【代理律师/律所】张海霞山东指南针律师事务所;李新燕山东指南针律师事务所;陈仲春山东宏论律师事务所;刘洪涛山东中鲁律师事务所【代理律师/律所】张海霞山东指南针律师事务所李新燕山东指南针律师事务所陈仲春山东宏论律师事务所刘洪涛山东中鲁律师事务所【代理律师】张海霞李新燕陈仲春刘洪涛【代理律所】山东指南针律师事务所山东宏论律师事务所山东中鲁律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审改判【原告】平原县明星建筑安装工程有限公司;赵宗国【被告】郭平和【本院观点】《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020年8月20日实施)第二十五条第一款规定：“借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持”。
【权责关键词】无效撤销无权代理表见代理合同基本原则证据不足自认关联性证明责任（举证责任）高度盖然性财产保全诉讼请求【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审期间，各方当事人均未提交新的证据，对一审法院查明的事实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020年8月20日实施)第二十五条第一款规定：“借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号
：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑安装工程借款合同_1
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
建筑安装工程借款合同
订立合同单位
____________________，以下简称借款方；
中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条
借款方向贷款方借款人民币大写______元，用于______。
预计用款为一九__年______元；一九____年______元；一九____年______
元；一九___年_______元；一九____年______元；一九____年______元；
第二条
自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为____％。
借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息２０％。
第三条
借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止，用国家规定的
还款资金偿还全部贷款。
预定为一九____年______元；一九____年______元；一九____年______
元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其
他开户银行代为扣款清偿。
第四条
因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同
条款，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第五条
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。
第六条
贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执
行，财务活动，物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约
使用部分按原定利率罚息５０％。
第七条
本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中国人民共和国合同法》的有关
规定办理。
第八条
本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门，总行，分行各一
份。
借款方________盖章
贷款方_______盖章
负责人__________
负责人____________
地址__________
地址__________
一九____年____月____日订