2023年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理历年题库含答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理历年题库含答案单选题（共60题）1、在《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年）的有关规定中，监理人员不包括（）。
A.总监理工程师B.监理工程师C.监理监督员D.监理员【答案】 C2、当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械窝工，其费用索赔通常按照（）进行计算。
A.台班折旧费B.台班费C.设备使用费D.进出场费用【答案】 A3、关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）。
A.清单项目与定额子目之间是一一对应的B.一个定额子目不能对应多个清单项目C.清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的D.清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目【答案】 D4、根据动态控制原理，在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制首先应（）。
A.对项目目标进行分解B.收集项目的实际值C.进行计划值与实际值的比较D.采取纠偏措施进行纠偏【答案】 B5、以下包装物可以不使用折价回收的形式的是（）。
A.玻璃瓶B.麻袋C.油漆桶D.中型木箱【答案】 D6、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位达（）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A.3B.6C.9D.12【答案】 B7、下列选项中，属于管理措施的是（）。
A.编制进度计划B.采取纠偏措施以及调整进度计划C.用工程网络计划的方法编制进度计划D.工程资金需求计划【答案】 C8、索赔报告中，旨在解决索赔权能否成立的关键部分是（）。
A.总述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分【答案】 B9、根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了工程隐蔽。
此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。
A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【答案】 B10、关于施工投标的说法，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案单选题（共35题）1、在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。
A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人【答案】 D2、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。
A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50 年B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】 B3、（2021年真题第2批）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】 B4、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 A5、根据《刑法》，下列下刑事责任中，属于主刑的是（）。
A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.拘役【答案】 D6、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。
A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】 B7、下列关于自然人的民事权利能力和民事行为能力的表述正确的是()A.自然人的民事权利能力和民事行为能力均始于自然人的出生，终于自然人的死亡B.有民事权利能力者，不一定有民事行为能力C.有民事行为能力者，不一定有民事权利能力D.无民事行为能力者，一定没有民事权利能力【答案】 B8、自来水厂内的给水处理构筑物不包括（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关试题库(有答案)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关试题库(有答案)单选题（共40题）1、控制性进度计划的主要作用不包括（）。
A.论证总进度目标B.是项目进度动态控制的依据C.确定一个月度的资金的需求D.确定里程碑事件的进度目标【答案】 C2、某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（）。
A.信息处理工作流程组织B.物质流程组织C.管理工作流程组织D.施工作业流程组织【答案】 C3、施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，按合同约定（）。
A.不属于发包人的合同责任或风险责任B.不属于承包人的行为责任或风险责任C.属于承包人的可预见的不利外界条件D.属于分包人的风险【答案】 B4、关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。
A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理B.首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解C.首先要定义主管部门的工作任务D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表【答案】 B5、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（）。
A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，并承担相关费用B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用D.劳务分包人必须为从承包人处租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用【答案】 C6、某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程量500立方米，合同单价为600元/立方米。
该工程3月份实际完成的混凝土工程量为400立方米，实际单价700元/立方米。
至3月底，该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。
A.0.8B.0.857C.1.167D.1.25【答案】 B7、将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关题库(附答案)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关题库(附答案)单选题（共30题）1、关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（）。
A.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑B.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用C.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费D.既要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费【答案】 D2、招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后，以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（）。
A.3.125%B.9.375%C.9.355%D.9.677%【答案】 B3、成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标。
以下属于成本计划的质量指标的是（）。
A.按子项汇总的工程项目计划总成本指标B.责任目标总成本计划降低额C.设计预算总成本计划降低额D.设计预算成本计划降低率【答案】 D4、对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（）。
A.工程建设监理实施方案B.工程建设监理大纲C.工程建设监理实施细则D.工程建设监理实施规划【答案】 C5、某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第13天，工作的持续时间为4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天。
则该工作的自由时差为()天。
A.2B.3C.4D.5【答案】 A6、施工方所编制的施工企业的施工生产计划，属于（）的范畴。
A.单体工程施工进度计划B.企业计划C.施工总进度计划D.工程项目管理【答案】 B7、下列属于企业获准认证后监督管理工作主要内容的是（）。
A.内部审核B.认证结束C.认证确认D.重新换证【答案】 D8、根据《建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）》,下列属于施工阶段建设监理工作的是（）。
A.审查施工单位选择的分包单位资质B.参与设计单位向施工单位的设计交底C.核验施工测量放线D.参加业主组织的竣工验收【答案】 C9、下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（）。
2023年二级建造师之二建建筑工程实务练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建筑工程实务练习题(二)及答案单选题（共30题）1、?依据《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定。
下列说法中正确的有()。
A.分摊资产组的减值损失时，首先应抵减分摊至资产组中商誉的账面价值B.资产的折旧或者摊销金额的确定与资产是否计提减值准备无关C.资产减值损失一经确认，在以后资产持有的会计期间不得转回D.确认的资产减值损失，在以后资产持有的会计期间可以转回【答案】 A2、承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的（）天内进行核实.A.7B.14C.21D.28【答案】 A3、对同一房间内3个检测点的检测值进行处理分析时，其报告最终检测值应为( )。
A.最小值C.中间值D.平均值【答案】 D4、武汉市为抗击冠状病毒所建立的“雷神山”医院，预制构件吊装的说法错误的是（）。
A.预制构件起吊宜采用标准吊具均衡起吊就位，吊具可采用预埋吊环或埋置式接驳器的形式B.在吊装过程中，吊索与构件的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°C.预制构件吊装应采用快起.慢升.缓放的操作方式D.构件吊装校正，可采用起吊.静停.就位.初步校正.精细调整的作业方式【答案】 C5、室外楼梯临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于（）m。
A.1.00B.1.05C.1.10D.1.15【答案】 B6、主体结构防水工程，试配要求的抗渗水压值应比设计值提高（）MPa。
A.0.5MPaB.0.1MPaD.0.3MPa【答案】 C7、现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府( )管理部门申报登记,并分类存放。
A.环境B.市政C.卫生D.环卫【答案】 D8、同一天内，如果( )发生变化，需重新办理动火审批手续。
A.动火地点B.焊接人员C.焊接工艺D.看火人【答案】 A9、高层建筑物主轴线竖向投测一般采用的方法是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理题库与答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理题库与答案单选题（共30题）1、在验收和保修中，若检验不合格，属于设备质量原因，由（）负责修理、更换并承担全部费用。
A.供货方B.发货方C.发包人D.承包人【答案】 A2、施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对（）的影响。
A.进度B.质量C.成本D.安全【答案】 A3、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。
A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件【答案】 A4、在项目成本管理的程序中，首先做的是（）。
A.编制项目成本报告B.确定项目合同价C.编制成本计划D.掌握生产要素的价格信息【答案】 D5、2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为 0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了 10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。
A.20B.30C.40D.50【答案】 C6、下列有关工程量清单缺项引起合同价款调整的表述正确的是（）。
A.合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款B.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照合同约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款C.由于招标工程量清单中措施项目缺项，应按实际实施的方案直接调整合同价款D.由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照招标文件的规定调整合同价款【答案】 A7、项目组织结构模式反映了一个组织系统中（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理考试题库
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理考试题库单选题（共30题）1、下列属于建设工程项目进度控制技术措施的是（）。
A.选择工程承发包模式B.调整施工方法C.设立进度控制工作部门D.编制工程风险应急计划【答案】 B2、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指（）。
A.自检、互检、交接检B.自检、互检、专检C.抽检、自检、互检D.自检、互检、第三方检测【答案】 B3、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。
A.施工合同签订前 28dB.施工合同签订前 56dC.投标截止日前 28dD.投标截止日前 56d【答案】 C4、某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为3000m3。
投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m3。
完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13200元，利润9600元，措施项目费30000元，规费5000元。
如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m3。
A.49.88B.40.27C.42.40D.50.27【答案】 B5、某施工机械的时间定额为0.391台班/100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米/台班。
A.2.56B.256C.0.64D.64【答案】 B6、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价计算的内容包括：①计算定额子目工程量；②确定人、料、机单价；③确定组合定额子目；④测算人、料、机消耗量；⑤计算清单项目的人、料、机费；⑥计算清单项目的管理费和利润；⑦计算清单项目的综合单价，其正确的步骤为（）。
A.②→①→④→③→⑤→⑥→⑦B.①→②→④→③→⑤→⑥→⑦C.③→①→④→②→⑤→⑥→⑦D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦【答案】 C7、关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关题库(附带答案)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理通关题库(附带答案)单选题（共50题）1、关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（）。
A.项目组级合规性评价每年进行两次B.项目组级合规性评价每年进行一次C.公司级合规性评价每年进行两次D.公司级合规性评价每年进行一次【答案】 D2、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
A.7B.14C.28D.42【答案】 B3、根据《标准施工招标文件》，采用计日工计价的任何一项变更工作，应从()中支付。
A.工程建设其他费?B.暂估价?C.暂列金额?D.分部分项工程款【答案】 C4、下列选项中，不属于劳务分包人的主要义务的是()。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底B.对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责C.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故D.科学安排作业计划，投入足够的人力、物力【答案】 A5、以下关于投标报价编制原则说法错误的是（）。
A.投标报价不得低于工程成本B.报价计算方法要科学严谨，简明适用C.应该以施工方案.技术措施等作为投标报价计算的基本方法D.投标报价只能由投标人进行编写【答案】 D6、根据动态控制原理，在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制首先应（）。
A.对项目目标进行分解B.收集项目的实际值C.进行计划值与实际值的比较D.采取纠偏措施进行纠偏【答案】 B7、在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第33天，则工作A的总时差（）天。
A.11B.10C.9D.8【答案】 A8、按照我国验收规范的规定，分部工程验收合格的条件不包括()。
A.分部工程所包含分项工程的质量验收合格B.地基基础、主体结构和节能环保等分部工程应进行见证取样试验或抽样检测C.质量控制资料应该完整D.观感验收应符合要求【答案】 B9、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（）A.由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整B.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整D.参照原有措施费的组价方法调整【答案】 B2、在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标单位的（）主持制定。
A.项目经理B.法人代表C.分管投标的负责人D.技术负责人【答案】 D3、控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中（）是最重要的措施。
A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】 A4、专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。
A.要求设计院进行设计变更B.下达设计整改通知单C.下达停工令D.报告建设单位要求设计院改正【答案】 D5、根据《建设工程项目管理规划》GB/T 50326—2017，下列选项中不属于项目管理机构负责人权限的是（）。
A.决定授权范围内的项目资源使用B.参与选择大宗资源的供应单位C.主持项目管理机构工作D.进行授权范围内的任务分解和利益分配【答案】 D6、建设工程施工合同约定：基础分部工程为钢筋砼结构，工程量300m3，单价550元/m3。
基础工程施工前，施工项目经理部完成了施工用水电接口、现场办公室搭建等施工准备工作，根据施工合同及其他有关依据，确定基础分部工程施工项目成本为400元/m3，并将其分解到了现场材料采购、保管、施工管理等部门和个人。
合同中基础分部工程的工程量是由（）。
A.项目监理机构提供B.项目招标人提供C.投标人测算确定D.招标人和中标人协商确定【答案】 B7、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（），书面通知监理机构。
A.48 小时B.24 小时C.7 天D.14 天【答案】 B8、管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。
A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书【答案】 D9、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.单代号网络计划中总时差为0的工作B.与其紧后工作之间时间间隔为零C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】 C10、编制工程概算定额的基础是（）。
A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 B11、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），关于分包人工作的说法，错误的是（）。
A.按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修B.按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用C.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计D.在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表【答案】 B12、组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）关系。
A.指令B.协作C.监督D.配合【答案】 A13、第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（）。
A.制定应急救援体系B.改善作业环境C.设置安全监控系统D.加强员工的安全意识培训和教育【答案】 D14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（）。
A.相应比例的工程款B.相应额度的担保物C.质量保证金保函D.相应额度的现金【答案】 C15、过程控制的目的就在于（），保证成本项目的发生在预定范围之内，针对产生偏差的原因及时制定对策并予以纠正。
A.比较B.分析C.预测D.纠偏【答案】 D16、下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（）。
A.投资方的项目管理B.开发方的项目管理C.分包方的项目管理D.供货方的项目管理【答案】 C17、发包人应在收到承包人的签证报告（）内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已经认可。
A.12小时B.24小时C.28小时D.48小时【答案】 D18、施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。
这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。
A.直接隐患与间接隐患并治原则B.单项隐患综合处理原则C.重点处理原则D.动态处理原则【答案】 B19、为有效进行施工成本的管理，某项目经理部首先对施工成本进行了预测。
根据施工成本管理的任务和环节，项目经理部下一步的成本管理工作应为（）。
A.施工成本分析B.施工成本控制C.施工成本计划D.施工成本核算【答案】 C20、下列关于农民工工资支付的说法正确的是（）。
A.农民工工资应当以用实物或者有价证券等代替B.人工费用拨付周期不得超过3个月C.施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少2年D.分包单位拖欠农民工工资的，施工总承包单位先行清偿【答案】 D21、某施工机械预算价格为50000元，耐用总台班为2000台班，残值率为10%；一次大修费为2500元，大修次数为4次，台班经常修理费1.5元／台班，每台班发生的其他费用合计为20元／台班，则该机械的台班单价为（）元。
A.45.0B.46.50C.49D.51.50【答案】 C22、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程清单综合单价应包含（）。
A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料费、施工机械使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】 A23、某机械设备预计使用10年，每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为（）元。
A.220B.500C.227.27D.22.73【答案】 D24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），安全生产事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。
A.施工单位负责人B.项目经理C.安全员D.项目总监理工程师【答案】 A25、关于施工成本核算的说法，错误的是（）。
A.项目管理机构应编制项目成本报告B.项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算C.施工成本核算一般以分部分项工程为对象D.按照规定的成本开支范围对施工成本进行归集和分配，计算出施工成本的实际发生额【答案】 C26、工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（）。
A.参数法B.综合单价法C.分包法D.工科单价法【答案】 B27、某工程项目采用工程量清单方式招标并签订单价合同，在实施过程中进行某分项工程计量时，由于设计变更，导致承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应（）。
A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算【答案】 C28、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013] 44号），职工的劳动保险费应计入（）。
A.规费B.措施项目费C.人工费D.企业管理费【答案】 D29、编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总体层面考虑总的预备费，也要在（）中考虑不可预见费。
A.前期工作B.主要分项工程C.企业管理费D.所有的分项工程【答案】 B30、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于暂列金额的说法，正确的是（）。
A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【答案】 A31、施工方进度控制管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等，其中，工程承发包模式主要影响（）。
A.工作之间的逻辑关系B.工程实施的组织与协调C.施工技术的选用D.经济激励措施的效力【答案】 B32、关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（）。
A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度B.安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度C.安全生产许可证有效期2年，期满需要延期的，企业应于期满前2个月办理延期手续D.建筑面积1万㎡以上的工地至少配备3名以上专职安全人员【答案】 A33、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44 号)，大型机械设备进出场及安拆费属于()。
A.建筑安装工程措施费B.建筑安装工程机械费C.建筑安装工程企业管理费D.建设单位生产准备费【答案】 A34、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（）变化的各类事件。
A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【答案】 C35、在网络计划中，关键工作是指（）。
A.总时差最小的工作B.自由时差最小的工作C.时标网络计划中无波形线的工作D.持续时间最长的工作【答案】 A36、某工程由于施工现场管理混乱，最终导致一幢在建办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，该起质量事故属于（）。
A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故【答案】 C37、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【答案】 A38、通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是（）。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 D39、项目风险管理过程包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控，其正确的管理流程是（）。
A.③一②一①一④B.③一②一④一①C.②一③一④一①D.①一③一②一④【答案】 A40、目前世界经济的快速发展造成了环境的不断恶化，在20世纪80年代，联合国组建了世界环境与发展委员会，提出了()观点。
A.节约型发展B.可持续发展C.依赖型发展D.确定型发展【答案】 B多选题（共20题）1、德国DVP (建筑和房地产项目控制协会)和AHO (德国工程师和建筑师酬金协会的专业委员会)进一步拓展了与建设项目控制工作任务相关的工作阶段和工作范围，相比较传统业主方35分块的项目管理任务，工作任务增加了( )等。