维修工程劳务合同
关于维修劳务合同范本(5篇)
关于维修劳务合同范本（5篇）关于维修劳务合同范本（5篇）关于维修劳务合同范本篇1 甲方：乙方：甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。
一、工程范围1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。
2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。
①11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。
②11#～23#楼弱电施工图以内安装内容（注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿所有线路）。
③11#～23#楼水电图以内全部安装内容（包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线；空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责）。
④室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。
室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。
⑤乙方不负责室内、室外的消防系统的安装；但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理（临时用电、用水全部材料由甲方提供）。
⑦主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。
⑧主楼楼层内及室外的安装材料。
甲方只提供主材（如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器），其余辅材和机具一律由乙方负责购买（如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等），但乙方所购买的材料必须质量合格，一旦甲方发现乙方使用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方承担。
⑨乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责承担，还要受到经济处罚，（设计变更的除外）。
维修工 劳务外包合同4篇
维修工劳务外包合同4篇篇1维修工劳务外包合同甲方：（委托方）__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________乙方：（受托方）__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________鉴于甲方为了维护设备设施的正常运行，委托乙方对其设备设施进行维修保养工作，甲乙双方经友好协商，遵循平等自愿、公平互利的原则，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方应根据甲方提供的维修保养计划和要求，对设备设施进行巡检、维修、保养等工作，确保设备设施的正常运行。
2. 维修工作的具体内容包括但不限于：设备维护、设备故障排查与修复、设备保养、备件更换等。
3. 维修工作的具体要求由甲方向乙方提供，乙方应按照要求进行操作并保证维修质量。
二、服务费用1. 甲方应按照实际维修工作的情况向乙方支付服务费用。
2. 服务费用的支付方式为（选择一种）：一次性支付/月结支付/季度支付。
3. 服务费用的具体金额由甲乙双方协商确定，支付方式由双方商定。
三、维修时间1. 维修工作的时间由乙方根据实际情况灵活安排，确保设备设施随时处于正常状态。
2. 若因不可抗力等原因导致维修工作延迟或暂停，乙方需及时通知甲方并商议解决方案。
四、保密条款1. 在履行本合同过程中，双方可能会接触到一些商业机密信息，双方应严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
2. 如因双方一方未履行保密责任而导致信息泄露，应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用或提供必要的合作支持，导致维修工作无法正常进行，应承担违约责任。
2. 若乙方未按照本合同约定的内容履行维修工作，导致设备设施损坏或影响正常运行，应承担相应的赔偿责任。
六、解决纠纷本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交至甲方所在地人民法院解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章生效，至维修工作结束之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程劳务合同(共8篇)
工程劳务合同(共8篇)工程劳务合同篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。
二、承包范围、方式、内容(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
(二)承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等，具体是：包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。
包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的.爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
(三)承包内容：1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。
6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。
(四)其它约定1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
零星劳务维修合同6篇
零星劳务维修合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（维修服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方的零星劳务维修事项达成如下协议：一、合同标的1. 乙方根据甲方的需求，提供零星劳务维修服务，包括但不限于设备维护、管道修理、清洁保洁等。
2. 合同涉及的维修项目以甲方提供的维修清单为准，如有增减，双方应另行协商并签订补充协议。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
期间，乙方应按照甲方的要求提供维修服务。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照实际发生的维修项目支付乙方相应的服务费用。
具体费用标准按照附件的维修价格表执行。
2. 乙方完成维修项目后，应提供维修报告和费用清单，甲方审核无误后于___个工作日内支付服务费用。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
四、服务质量与保证1. 乙方应确保提供的维修服务质量，保证维修后的设备设施正常运行。
2. 乙方在维修过程中应遵守相关安全规范，确保甲方人员及财产安全。
3. 如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
1. 甲乙双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将涉及对方商业秘密的信息泄露给第三方。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解决。
七、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
维修劳务合同（精选6篇）
维修劳务合同（精选6篇）维修劳务合同篇1甲方：_________________身份证号码：_________________乙方：_________________身份证号码：_________________甲乙双方于______年____月____日签订了合同期限从______年____月____日至______年____月____日的，双方同意协商解除劳动合同关系。
经双方协商一致，签订本协议如下：_________________1.自______年____月____日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止;2.甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后结清以下款项：_________________a)月份工资：_________________共计￥元b)相应比例年终奖：_________________共计￥元c)经济补偿金：_________________共计￥元d)乙方尚欠甲方欠款及资产损失赔款：_________________共计￥元;e)其它：_________________共计￥元;f)其它扣款以员工离职交接表中所列资产移交情况为准。
3.甲方为乙方缴交社会保险金至______年____月____日4.甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;5.乙方应当于本协议签订后1日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
6.乙方自愿放弃其他所有诉求。
7.此一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(签字)：_________________以上是为您提供的一份维修劳务，望采纳。
维修劳务合同篇2甲方:乙方:甲方因生产、工作需要，经考核、录用乙方为临时工作人员，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
零星维修劳务合同5篇
零星维修劳务合同5篇篇1甲方（聘用方）：__________________公司乙方（受聘方）：__________________个人根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方的零星维修项目达成以下劳务合同：一、合同目的及工作内容1.1 本合同旨在明确甲乙双方关于甲方零星维修项目的劳务合作关系。
1.2 乙方同意接受甲方的委托，提供维修服务，包括但不限于机械设备维修、电气设备维修、管道维修等零星维修项目。
二、工作内容及范围2.1 乙方应根据甲方的要求，按时完成各类维修任务，确保维修质量。
2.2 乙方的工作范围包括但不限于甲方生产设施、办公设施及其他设施的维修。
三、工作时间及地点3.1 乙方应按照甲方的安排，在指定时间内完成维修任务。
如遇特殊情况，应提前与甲方沟通。
3.2 乙方应在甲方指定的地点进行维修工作。
如因工作需要变更地点，应事先征得甲方同意。
四、劳务费用及支付方式4.1 甲方按照实际完成的维修项目支付乙方劳务费用。
具体费用标准按照双方签订的维修项目清单执行。
4.2 支付方式：每月底，乙方提交本月完成的维修项目清单及费用明细，甲方审核无误后，次月XX日前支付费用。
五、质量要求及验收标准5.1 乙方应确保提供的维修服务质量，符合甲方的要求及相关行业标准。
5.2 甲方有权对乙方完成的维修项目进行验收，如不符合要求，甲方有权要求乙方整改或重新维修。
六、保密条款及知识产权归属6.1 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
6.2 本合同项下产生的所有知识产权归属甲方所有。
乙方仅享有在其完成的工作成果上的署名权。
七、违约责任及赔偿损失7.1 如乙方未按合同约定完成维修任务，或提供的服务质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
7.2 如因乙方的违约行为导致甲方生产、经营等遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
维修工程劳务合同范本5篇
维修工程劳务合同范本5篇篇1甲方（业主方）：__________乙方（服务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需的维修工程劳务事宜达成以下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行维修工程劳务过程中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为，促进项目顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：__________维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于墙面翻新、水电维修、设备维护等（详见附件《工程维修清单》）。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、劳务内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的《工程维修清单》中的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应派遣具备相应技能和资质的人员参与工程施工，确保安全生产。
3. 乙方应遵守施工现场的安全生产管理规定，确保施工现场安全有序。
4. 乙方应按时提交施工进度报告，确保工程按计划进行。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。
具体金额根据《工程维修清单》中的项目和内容确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，在工程竣工验收合格后支付工程款项。
六、质量标准和验收方式1. 乙方应严格按照相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收时，应按照《工程维修清单》中的要求进行验收。
3. 验收合格后，双方应签署《工程竣工验收报告》。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
工程劳务合同6篇
工程劳务合同6篇工程劳务合同 (1) 发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)一、工程概况1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼工程，钢筋砼框架结构。
2、合同期限自至3、为保证本工程进度需要，乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。
二、承包方式1、乙方包工包料、包做包交，除起重机械设备等大型工具外，所有小型工具及安全设备由乙方自备，价格为元/㎡。
3、工期要求：三、承包内容亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼门窗工程。
型材名称，玻璃采用 6+9A+6中空玻璃，屋顶天窗玻璃为 6中透光LOW—E+12A+6 ，推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。
钢化玻璃在原来的基础上增加/㎡。
四、质量、安全标准和制度1、执行国家质量优良工程验收统一标准。
五、付款方式由乙方全垫资至工程竣工验收，。
六、结算方式按门窗实际尺寸面积结算。
七、双方职责1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。
2、甲方组织对进场人员进行安全教育，乙方给予配合。
3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。
4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律，服从甲方调配指挥，文明施工，不损坏甲方的荣誉和形象。
5、在施工场地、生活区范围内，因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故，造成的损失由乙方自负。
6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求，包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。
7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。
8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故，责任由乙方自负。
10、工期按甲方工期进度确保质量完成，如耽误工期，责任由乙方承担。
11、工程竣工后，乙方对自己承包的工程保修二年，如果乙方的原因发生质量问题，由乙方无偿维修，造成的一切费用由乙方负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
维修工程劳务合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
第二条作业人员
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元
4·2合同价款的确定原则（在确认的方式前划”√”）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
（）4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4·2·2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：（）4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以
实际发生，书面签证资料为准）
第五条合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料：
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算：
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付：
5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安
全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理：
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8·3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
第九条文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
10·1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
11·3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12·2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
12·3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ %，服从发包人的统筹安排，统一调动。
12·4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
第十三条违约责任
13·1发包人违约责任
13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13·2承包人违约责任
13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向 ___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。