样板间设计合同
样板间设计合同模板
样板间设计合同模板一、合同基本信息合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（设计方）：_____________签订日期：____年__月__日签订地点：_____________二、设计范围及要求1. 甲方委托乙方对位于_____________的项目进行样板间设计，设计范围包括但不限于室内空间布局、色彩搭配、材料选择、家具配饰等。
2. 乙方应根据甲方提供的项目定位和目标客户群，提出符合市场需求的设计方案。
3. 设计需体现现代居住理念，注重空间利用和生活品质的提升。
三、设计周期与交付1. 设计工作自合同签订之日起开始，设计周期为______天。
2. 乙方需在设计周期内完成初步设计方案并提交给甲方审核。
3. 甲方在接收到初步设计方案后__天内提供反馈意见，乙方根据反馈进行调整。
4. 最终设计方案需在甲方确认后__天内完成所有设计图纸及相关文档的交付。
四、费用支付1. 设计费用总额为人民币______元，分阶段支付。
2. 甲方在合同签订时支付设计费用的30%作为定金。
3. 初步设计方案确认后，甲方支付设计费用的40%。
4. 最终设计方案确认后，甲方支付剩余的30%。
五、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的设计工作进行监督和评价，并对最终成果提出合理要求。
2. 乙方保证设计作品的原创性，不得侵犯他人知识产权，并对其设计质量负责。
3. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违约均应承担相应责任。
六、保密条款1. 双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
样板间设计合同范本版
样板间设计合同范本版鉴于甲方委托乙方进行样板间设计工作，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、设计项目1.1 项目名称：_______样板间设计项目1.2 项目地点：_______1.3 设计内容：包括但不限于平面布局设计、空间效果设计、家具及装饰品选型、灯光设计、软装搭配等。
二、合同双方的权利与义务2.1 甲方权利与义务2.1.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定的时间、质量标准完成设计工作。
2.1.2 甲方应向乙方提供项目相关的资料、要求及限制条件，以便乙方开展设计工作。
2.1.3 甲方应在合同约定的付款期限内支付乙方设计费。
2.1.4 甲方对乙方的设计成果享有审查权，如需修改，甲方应在乙方提交设计成果后五个工作日内提出书面修改意见。
2.2 乙方权利与义务2.2.1 乙方有权按照甲方提供的资料和要求进行设计，并保证设计成果符合甲方要求。
2.2.2 乙方应确保设计成果的原创性，不得抄袭他人作品。
2.2.3 乙方应在合同约定的时间内完成设计工作，并提交设计成果。
2.2.4 乙方应协助甲方进行设计成果的实施，提供必要的技术支持。
三、设计费用与支付3.1 设计费用：人民币_______元（大写：_______元整）3.2 付款方式：3.2.1 甲方在本合同签订后五个工作日内支付乙方设计费用的30%作为预付款。
3.2.2 乙方在设计成果通过甲方审查后五个工作日内支付乙方设计费用的50%。
3.2.3 乙方在项目验收合格后五个工作日内支付乙方设计费用的20%。
四、设计成果交付与验收4.1.1 设计图纸（包括平面图、立面图、剖面图、效果图等）4.1.2 设计说明4.1.3 设计报价单4.2 甲方应在收到乙方提交的设计成果后五个工作日内进行审查，并在审查合格后五个工作日内支付乙方设计费用。
4.3 甲方如对乙方提交的设计成果不满意，可要求乙方进行修改。
乙方应在收到甲方修改意见后五个工作日内完成修改。
样板间装修合同
样板间装修合同合同编号，______。
甲方（业主），______（以下简称甲方）。
乙方（装修公司），______（以下简称乙方）。
鉴于甲方拥有______（地址）的样板间，拟进行装修，乙方具有相关装修经验和能力，双方经协商一致，达成如下合同：一、装修内容。
1.1 甲方授权乙方对样板间进行装修，包括但不限于墙面装饰、地面铺设、天花板设计、家具摆放等。
1.2 装修材料的选用应符合国家标准，经甲方同意后方可使用。
1.3 装修工期约定，______（具体工期）。
二、费用支付。
2.1 装修费用总额为______（具体金额），甲方应于装修合同签订后的______（具体时间）内支付______%的预付款，余款在工程完工后______日内一次性支付。
2.2 如因甲方变更装修方案或增加装修内容，应另行协商确定费用并签订补充协议。
三、质量保证。
3.1 装修工程质量应符合国家相关标准，乙方保证装修工程质量，对于因质量问题引起的后果，乙方承担相应责任并进行修复。
3.2 装修完工后，乙方应提供______年的免费维修保养期。
四、违约责任。
4.1 若甲方未按约定时间支付装修款项，应按约定支付逾期违约金。
4.2 若乙方未按约定工期完成装修工程，每延迟一天，应赔偿甲方______元。
五、其他约定。
5.1 双方同意在履行本合同过程中如发生争议，应协商解决；协商不成的，提交______仲裁解决。
5.2 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（业主），______ 乙方（装修公司），______。
签订日期，______ 签订日期，______。
（以下为合同盖章处）。
样板房装修设计合同5篇
样板房装修设计合同5篇样板房装修设计合同篇1甲方：乙方：现甲方有样板房三间，位于__________市东升镇_____花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。
(详细见室内装修预算表)2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间：_____年_____月_____日。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_____年_____月_____日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币：__________元，大写：_________________________。
(包开发票)其中：1、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元2、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元3、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。
(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。
本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
样板间合同协议书
样板间合同协议书甲方（开发商）：________乙方（设计装修公司）：________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“该项目”）的样板间设计与搭建工作达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的甲方委托乙方对该项目的样板间进行设计、施工及装修，乙方接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成样板间的设计与搭建工作。
第二条合同范围1. 设计服务：乙方需根据甲方提供的项目资料和要求，出具样板间的设计方案，包括但不限于平面布局、装修风格、材料选用等。
2. 施工服务：乙方需负责样板间的施工管理，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
3. 装修服务：乙方需按照设计方案完成样板间的装修工作，包括材料采购、施工安装等。
第三条合同金额双方约定，本合同的总金额为________元人民币，具体支付方式如下：1. 设计费用：占总金额的____%，于设计方案确认后支付。
2. 施工费用：占总金额的____%，按工程进度分阶段支付。
3. 装修费用：占总金额的____%，于装修完成后支付。
第四条工期要求乙方应确保样板间的设计与搭建工作自合同签订之日起____天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第五条质量保证乙方应保证样板间的质量符合国家相关标准和行业规范，并对所提供的设计、施工和装修服务承担相应的质量保证责任。
第六条违约责任如一方违反本合同约定，需向守约方支付违约金，违约金的数额为违约行为所涉及金额的____%。
第七条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
样板间装修合同
样板间装修合同甲方（出卖人）：地址：电话：乙方（装修公司）：地址：电话：鉴于乙方具有独立承担法律责任的资格和能力，有决策权选择施工方式和使用材料。
依据相关法律规定，经双方积极协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、装修内容及说明1.甲方将 __________ 样板间装修工程全部委托乙方负责。
装修包括（但不限于）以下工程内容：墙体刷漆、地面铺装、吊顶、电路布置、水电施工等。
2.乙方进行装修时应按照双方约定的设计方案进行施工，并确保质量符合国家相关标准。
装修材料应符合国家检验标准，且经双方协商达成共识并在合同中注明。
3.乙方完成样板间装修工程后，应向甲方提供以下材料并确保其真实、准确、完整：•装修工程验收证书。
•装修材料购置证明并提供材料质量保证书。
二、装修期限1.甲方将样板间交给乙方装修的时间为XXXX年X月X日。
2.乙方应在XX天内完成装修工程，并提交工程验收证书及其他相关证明文件。
三、装修费用1.本合同所指的装修费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、税金等（具体费用条目详见装修清单），总费用为XXXXXXXX元。
2.装修费用支付方式：•甲方应在装修工程开始前支付50% （XXXXX元）预付款，以确保乙方获得必要的资金保障。
•装修工程结束后，甲方应在X天内支付剩余的50% （XXXXX元）费用。
•若装修工程未按约定时间完工，乙方应承担额外的费用，包括但不限于拖期违约金等。
四、违约责任1.若甲方未按规定时间支付装修费用并未提出合理的解释或补救措施，乙方有权提出解除合同的要求，并追偿相应经济损失。
2.若乙方未按规定时间完成装修工程，并未提出合理的解释或补救措施，甲方有权提出解除合同的要求并追偿相应经济损失。
五、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应当首先协商解决。
如果协商不成功，则由甲方所在地人民法院处理。
六、合同变更1.双方协商一致可以对本合同进行补充、修改、作废或变更。
样板间装修合同
样板间装修合同甲方（业主）：________________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方样板间的装修工程事宜达成如下协议：一、装修内容与标准1. 乙方应按照甲方提供的样板间装修设计方案进行施工。
2. 装修材料应符合甲方指定的品牌、型号、颜色和质量标准。
3. 乙方应保证施工质量，确保装修后的样板间无质量问题，且符合国家及行业相关标准。
二、装修工程款1. 甲方应支付给乙方的装修工程款总额为人民币________元。
2. 甲方在合同签订后支付预付款人民币________元，占总价的____%。
3. 装修竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
三、施工期限1. 乙方自合同签订之日起____天内完成全部装修工程。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并商定新的竣工日期。
四、质量保证1. 乙方应对装修工程质量提供____年的保修期。
2. 在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成装修，每延误一天，应支付合同总价____%的违约金。
2. 如装修质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担违约责任，并进行无偿修复或更换。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：________________乙方（签字）：________________签订日期：____年__月__日附件：样板间装修设计方案、材料清单、施工图纸等相关文件。
2024年-样板间协议书(最新)
样板间协议书（最新）尊敬的各位业主：感谢您选择本楼盘，为了保障您的权益，特制定本样板间协议书。
本协议书旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购房过程中的权益得到充分保障。
请您在签订正式购房合同前，仔细阅读本协议书，并对其内容予以确认。
第一条样板间展示1.1本楼盘设置有样板间，供购房者参观、参考。
样板间所展示的户型、结构、面积、装修等均为参考，不作为购房合同的一部分。
第二条户型及结构2.1购房者所选户型及结构以本楼盘销售中心公示的户型图为准。
户型图所示面积仅供参考，实际面积以产权登记面积为准。
2.2户型及结构在合同签订后，不得随意变更。
如购房者确需变更，应与开发商协商一致，并签订书面变更协议。
第三条房屋装修3.1购房者在签订购房合同前，应充分了解房屋装修标准。
房屋装修标准以本楼盘销售中心公示的装修清单为准。
3.2装修过程中，购房者有权对装修质量进行监督。
如发现质量问题，购房者有权要求开发商整改，直至符合合同约定。
第四条交付时间及条件4.1房屋交付时间以购房合同约定为准。
购房者应按照合同约定的时间办理交付手续。
4.2交付条件包括但不限于：房屋主体结构验收合格、装修工程验收合格、公共设施配套齐全等。
第五条物业管理5.1购房者应遵守本楼盘的物业管理规定，按时缴纳物业管理费。
5.2开发商选聘的物业管理公司应提供优质的物业管理服务，确保小区的安全、卫生、绿化等。
第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议书的约定。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2违约金数额及支付方式由双方协商确定。
如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。
第七条争议解决7.1本协议书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
7.2本协议书的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________签订日期：________________请您在签订本协议书前，仔细阅读并充分理解各条款内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
样板间设计合同篇一：样板房设计合同书样板-合同类别编号：合同归档编号：设计合同书项目名称：*******样板房室内设计委托单位（甲方）：潍坊恒信建设集团有限公司设计单位（乙方）：合同签约时间：合同签约地点：室内设计合同书甲方：潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司乙方：浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
甲方潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司同意委托乙方浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司为伯爵公馆售楼处室内精装修项目（以下简称“本工程”）提供室内设计服务，并经双方友好协商一致订立本合同。
工程概况项目名称：伯爵公馆售楼处工程地点：工程内容：1. 0 服务范围：本工程的室内装饰设计服务业务范围如下：a. 进行现场勘测。
b. 提供本工程包括所有室内功能区与阳台、室内天井的硬装与软装设计，并提供书面解说资料。
c. 提供施工图纸包括：拆除工程、泥作工程、木作工程、水电布置、智能化系统布置和开关配置等相关工程的平立剖面和节点详图，含饰面、布艺、家具、饰品、设备、洁具定位布置和光源说明，同时建议所需材料、色彩等。
d. 与施工单位作图纸交底服务，提供施工质量验收服务。
e. 编制施工相关说明，同时提交设计概算。
室内装饰设计划分：乙方将在合同签订后，完成下述－阶段的设计内容。
初步设计阶段 (本阶段应在合同签订后21日历天内完成)a. 乙方应融合甲方要求及建议，确立设计风格和区域功能要求，列出室内设计概要，交甲方审核确定。
b. 乙方应准备以下的概念设计建议书供甲方考虑和确认。
平面图比例尺：1/100风格定位图片室内设计效果参考图片室内装饰设计概算c. 进行初步设计简报，用幻灯片形式。
d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。
深化方案设计阶段（本阶段在初步设计阶段完成后21日历天内完成） a. 根据甲方确定的初步设计，乙方将进行初步设计图，并提交下列有关图纸资料并获得甲方的确认。
平面图比例尺：1/50-1/100天花平面图比例尺：1/50-1/100主要材料清单、色彩说明及样品等。
提供以下效果图：起居室、餐厅、主卧室、客卧室等房间。
厨房、卫生间及客厅提供彩色风格图。
水电设备和智能化系统出位布置图b. 乙方应与其它的顾问联系，协调将影响室内设计的有关结构，设备及供电服务，管道装置及所有与当地法规及规则有关的事项。
c. 乙方设计的方案中应考虑到结构、电气、给排水、暖通、智能化等其它设施、设备的要求。
d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。
施工图设计阶段（本阶段在室内装饰扩初图设计阶段完成后28日历天内完成）a. 在室内装饰扩初图设计阶段取得确认后，乙方应预备下列最终的施工图及说明：图表说明指工作区域内所需的材料及材料要求清单平面图(含拆除和砌筑)比例尺：1/50-1/100天花平面图比例尺：1/50 - 1/100立面图和必要剖面图比例尺：1/25 – 1/50节点详图、细部处理尺寸和详细做法说明及相关的要求水电管布置图，水电位置平面图（管系统图不包括在内）家具、灯具、装饰及设备项目和颜色的图表，以及样板或彩图。
b. 乙方提供的所有的施工图纸应标明正确比例、尺寸、单位。
c. 乙方须在图纸上标明强电、弱电、智能化系统等方面的器具位置，并注明各专业有关电气的正确位置及说明。
d. 乙方须将所有家具、装饰进行编码在所有图样上标明，并将每件家具和装饰拟定规格表，包括所有材料、颜色、尺寸、样品及材料来源提交甲方确认。
e. 乙方需与其它顾问协调，以确保设计与小区配套，并符合所有建筑、消防、卫生及其它部门的法规要求，若与国家及地方法规和小区配套有抵触，乙方须立即修改设计图纸并不另外计费。
f. 乙方应提供室内设计所需塑造照明气氛灯光的灯具表、详细图样资料及来源。
g. 提供布艺、家具、设备、灯饰、陈设品、工艺品和配件的配置方案。
h. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。
室内装饰施工阶段a. 乙方应审阅由其它各顾问提出的有关智能化系统图、主要材料样板及其它按照室内设计要求所提交的项目并提出意见。
b. 乙方应定点监察工程进度，解释、协调及解决工程与设计上一切疑问；协调、监督室内装饰施工承包商是否依照设计图纸及说明进行施工，并检验其材料品质、尺寸及规格是否符合原设计的要求，直至工程竣工结束。
（上述工程期必须由甲、乙双方及施工单位协议出工作天之总数，以便安排定点监察）c. 乙方应在一周内完成审阅所有承包商提出的资料、建议，并在施工图中反映出来，提供施工大样图，各种材料样品，并由施工单位提供工程进度预算表，提供确认的签章、修改的书面意见或图纸意见。
d. 乙方应对每一范围提供设计工作建议，并对艺术品的吊挂、摆放、安装、补充等作现场指导工作。
e. 乙方应于施工期应甲方要求提供工地观察以确定其是否符合设计要求（注：乙方只免费提供5次出差国内旅费，若5次以外，交通、住宿费用由甲方支付）。
f. 在乙方参与工程竣工验收直至工程验收合格后，则该阶段工作完成。
设计服务费用双方同意本合同的设计服务费用为：设计费: M2 x元/M2 =元共计人民币元，大写元整。
其中包括：篇二：样板房设计装修合同范本样板房设计装修合同范本甲方：某房地产开发有限公司乙方：邮编：邮编：电话：电话：地址：地址：为配合提升甲方的项目形象及质素，现甲方将其某××两套样板房装修设计咨询服务（以下简称“该项目”）委托乙方进行。
双方本着诚实信用及公平合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，经双方协商一致，签定本合同，以由双方共同恪守！第一条项目明细：项目名称：某D型房（独栋），H 型房（三、四、五层叠加）项目两套样板房内装修设计。
设计内容：功能布局、风格定位（配图片辅助）和设计概念等方案。
效果图、施工图（平面图，天花图，电位图，可进行招标报价及施工之主要立面图、剖面图、节点大样图等）、材料样板、家私布置图等全套设计资料及其相关电子文本。
室内装饰及配置工作内容包括家具、灯饰、饰物、植物、布艺等。
乙方根据甲方要求及风格对该项目的室内装饰配置提供设计方案及软装选购配置的服务,并对所选购的软装物件进行指导布置工作，以达到设计效果及促销的效果。
第二条合同总价:本合同含税总价为人民币贰拾叁万零肆佰元（即￥230400元）,其中 D型房（独栋）总建筑面积约 500 M2， H 型房（三、四、五层叠加）总建筑面积约 268 M2 。
本合同设计咨询服务费综合单价为￥ 300 元/M2。
实际总建筑面积按套用户型实际总建筑面积为准。
以上工作内容及合同总价并不包含当地设计报建工作及收费。
以上工作内容及合同总价并不包含涉及建筑结构、钢结构、强弱电、空调、消防、给排水之专业设计工作及收费。
以上工作内容及合同总价并不包含涉及标识及水牌类之专业平面设计工作及收费。
第三条甲方责任:甲方委派为本项目负责人，负责对乙方提出的设计成果进行确认、回复、提出修改以及在施工阶段与乙方沟通等工作。
提出修改意见或确认方案均以书面形式并由该项目负责人签名确认方生效。
甲方向乙方提供该项目室内设计所需的全套建筑施工图及相关资料，并对其完整性、正确性、及时性负责。
甲方审核乙方所提交的设计文件并予签字确认；审核乙方所提交的设计文件时间不超过7个工作天；往来信函须有双方认可的负责人签名并作为设计依据和有效附件。
在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计咨询工作，应按收费标准，相应支付设计咨询服务费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
乙方负责协调本工程和其它专业设计的有关事宜，甲方应积极配合。
甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲提出索赔。
第四条乙方责任:乙方应按约定提交功能布局图、风格定位（配图片辅助）和设计概念等方案。
经甲方确认和同意后，方可进行下一步的深化设计工作。
按甲方要求向甲方交付本合同规定的设计咨询文件（含电子版本），并保证设计咨询文件的质量及要求符合国家和地方有关规定及充分考虑甲方的意见对设计文件进行修改和补充。
乙方须对该项目设计的适用性、正确性、合理性负责。
乙方须配合甲方进行工程竣工验收。
对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项，乙方应提早两个工作日通知甲方，以便甲方尽快配合解决。
乙方应主动与甲方保持密切的沟通，并根据甲方对设计提出的意见进行及时的修改，保证设计内容深度满足甲方要求以及积极配合施工所需的相关工作，保证设计效果能满足甲方要求，否则因此而造成的损失及责任由乙方承担。
设计过程中的重要问题，乙方应及时先与甲方沟通并得到甲方的书面通知后方可进行下一步的设计，否则因此造成的损失及责任由乙方负责。
乙方应按时参加图纸会审，及时向甲方及施工单位进行设计交底，在该工程施工期间指派主要设计人员不多于10次到现场负责配合施工服务，并参加施工现场有关会议，以提供指导和现场服务，保证施工效果能满足图纸效果。
乙方应保护甲方的知识产权，不得将甲方提交的产品图纸等技术经济等向第三人泄露、转让或用于本合同外的项目。
如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔并解除合同。
乙方指派为本项目负责人，全面负责本合同项目的设计事宜。
乙方应积极配合施工需要，派人不多于10次到施工现场解决涉及本合同项目内有关的设计问题，进行有关专业技术交底和图纸会审并负责设计变更，按时参加甲方组织的工程验收。
第五条设计咨询服务费付款方式：签定本合同后3个工作日内，甲方向乙方支付本合同设计咨询服务费总价的20%作为定金。
该项目平面图、风格定位（配图片辅助）、设计概念（含电子版本），该项目效果图（含电子版本）经甲方签字确认并且乙方提交请款报告后5个工作日内，甲方向乙方支付本合同设计咨询服务费总价的30%。
该项目用于招标报价及施工之施工图（含电子版本）全部提交，经甲方签字确认并且乙方提交请款报告后5个工作日内，甲方向乙方支付设计咨询服务费总价的30％。
篇三：样板房设计合同范本工程设计合同工程名称：工程地点:合同编号：甲方：乙方：签订日期：发包单位：设计单位：发包单位委托设计单位承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。