民事反诉状(建设工程施工合同纠纷)
建设工程施工纠纷反诉(3篇)
第1篇建设工程施工合同纠纷在建筑行业中是一个常见的法律问题。
当合同双方在施工过程中产生争议时，除了提起本诉之外，被告还可以采取反诉的方式维护自身权益。
本文将围绕建设工程施工纠纷反诉展开论述。
一、反诉的概念反诉是指在被告对原告提起的诉讼中，以原告为被告，提出与本诉相关联的独立诉讼请求。
反诉具有以下特点：1. 独立性：反诉是被告提出的独立诉讼请求，与原告的诉讼请求具有关联性，但并不从属于原告的诉讼请求。
2. 同时性：反诉与原告的本诉同时提出，被告在本诉中提出反诉。
3. 相互关联性：反诉与原告的本诉在事实和法律关系上具有关联性，共同构成一个完整的诉讼。
二、建设工程施工纠纷反诉的情形1. 质量问题反诉：当原告以工程质量不合格为由提起诉讼时，被告可以提出反诉，要求原告承担工程质量不合格的责任，并赔偿因质量问题造成的损失。
2. 工期延误反诉：如果原告因自身原因导致工期延误，被告可以提出反诉，要求原告承担延误工期所造成的损失。
3. 工程款支付反诉：在工程款支付纠纷中，被告可以提出反诉，要求原告支付工程款，或者减少因原告原因导致的工程款。
4. 材料供应反诉：如果原告提供的材料不符合合同约定，被告可以提出反诉，要求原告承担材料不合格的责任，并赔偿损失。
三、反诉的处理1. 法院审查：法院在受理反诉后，应对反诉是否符合法定条件进行审查，包括反诉的独立性、同时性和相互关联性等。
2. 证据收集：被告在提出反诉时，应提供充分证据证明其反诉请求的合法性。
3. 合并审理：法院可以决定将反诉与本诉合并审理，共同解决双方之间的纠纷。
4. 判决执行：法院在作出判决后，应根据判决结果对双方进行执行。
总之，建设工程施工纠纷反诉是被告维护自身权益的一种有效手段。
在处理反诉时，法院应严格审查反诉的合法性，确保双方权益得到公平保护。
同时，当事人应充分了解反诉的相关法律规定，以便在争议发生时能够采取合适的法律手段维护自身权益。
第2篇一、建设工程施工纠纷反诉的构成要件1. 反诉的独立性：反诉必须具有独立性，即与原诉之间不存在必然的因果关系，且反诉请求的成立与原诉请求的成立互不依赖。
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文尊敬的法院：我是本案被告（或称“反诉原告”），针对原告提出的诉讼请求，我在此提出反诉。
现将有关情况和理由陈述如下：一、事实与理由（1）合同履行情况根据双方签订的工程合同（合同编号：XXXXXX），我方作为承包方，负责XX项目的建设工作。
合同明确规定了工程的施工范围、质量标准、工期要求以及付款方式等。
我方严格按照合同约定，按时完成了所有施工任务，并确保了工程质量符合标准。
（2）争议产生在工程竣工验收后，原告却以工程质量不合格为由，拒绝支付剩余工程款。
我方对此进行了多次沟通协商，但原告始终未能提供充分的证据证明工程质量存在问题。
因此，我方认为原告的行为构成了违约。
（3）反诉请求鉴于上述情况，我方提出以下反诉请求：a. 要求原告立即支付剩余工程款项；. 要求原告赔偿因拖延支付工程款给我方造成的经济损失；c. 要求原告承担本案的诉讼费用及其他合理费用。
二、证据材料为了支持我的反诉请求，我方提交以下证据：（1）工程合同原件及复印件，证明双方的权利义务关系；（2）工程竣工验收报告及相关证明材料，证明工程质量符合合同要求；（3）工程款项支付记录，证明我方已按合同规定先行支付部分款项；（4）双方沟通协商的书面记录或邮件往来，证明我方积极解决问题的态度；（5）其他相关证据。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
原告未按合同约定支付工程款，已构成违约。
我方有权依法要求原告承担相应的违约责任。
四、结论我方请求法院依法审理本案，并支持我方的反诉请求。
同时，我方愿意接受法院的调解，以期达成双方都能接受的解决方案。
此致敬礼！反诉原告：（签名或盖章）日期：年月日。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状
尊敬的法官：
原告（反诉被告）[原告名称]与被告（反诉原告）[被告名称]因建设
工程合同纠纷一案，原告（反诉被告）现依法提出反诉。
一、反诉请求：
1. 判令被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）因工程延期造成的损
失共计[具体金额]元。
2. 判令被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）因工程质量问题导致
的修复费用[具体金额]元。
3. 判令被告（反诉原告）承担本案的诉讼费用。
二、反诉事实与理由：
1. 根据双方签订的建设工程合同，工程应于[具体日期]前竣工。
然而，被告（反诉原告）未能按期完成工程，导致原告（反诉被告）无法按
时投入使用，造成了严重的经济损失。
经核算，该损失共计[具体金额]元。
2. 在工程验收过程中，原告（反诉被告）发现工程存在多处质量问题，包括但不限于[具体质量问题]。
原告（反诉被告）多次要求被告（反
诉原告）进行修复，但被告（反诉原告）至今未能履行修复义务。
为
保证工程质量，原告（反诉被告）不得不自行承担修复费用，共计[具
体金额]元。
3. 根据《中华人民共和国合同法》第107条、第113条的规定，被告（反诉原告）应承担违约责任，赔偿原告（反诉被告）因此遭受的损失。
综上所述，原告（反诉被告）请求贵院依法判决支持反诉请求，以维护原告（反诉被告）的合法权益。
此致
[法院名称]
反诉人（原告）：[原告名称]
[日期]
[注：以上内容为模板性质，具体金额、日期、质量问题等需根据实际情况填写。
]。
反诉状_建筑施工合同
反诉状原告（以下简称甲方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××被告（以下简称乙方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××委托代理人：×××，×××律师事务所律师尊敬的人民法院：我方作为原告，就与被告之间的建筑施工合同纠纷一案，现向贵院提出反诉，请求依法判决如下：一、反诉请求1. 判令被告支付工程款人民币××万元整；2. 判令被告承担本案的诉讼费用。
二、事实和理由（一）事实1. 甲方与乙方于××年××月××日签订了《建筑施工合同》，合同约定乙方承建甲方位于××省××市××区××路××号的建筑工程。
2. 乙方在施工过程中，存在严重的工程质量问题，包括但不限于：×处主体结构不合格、×处防水层不符合规范要求、×处安全隐患严重等。
3. 甲方多次要求乙方整改，但乙方一直未采取有效措施，导致工程无法按时交付。
4. 甲方依据合同约定，拒绝支付工程款，乙方因此提起诉讼。
（二）理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条的规定。
乙方在施工过程中，明显违反了合同约定的质量标准，构成违约。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第114条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
民事反诉状（建设工程施工合同纠纷）
民事反诉状（建设工程施工合同纠纷）
民事反诉状
反诉人：XXX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX号楼XX 层XXX号。
统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XX，该公司执行董事。
被反诉人：XX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX幢XX 室，统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XXX，该公司总经理。
反诉请求：
1、判令被反诉人向反诉人支付工期延误违约金150万元。
2、反诉费由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于XX年XX月XX日签订了《XX项目外墙保温、涂料工程施工合同》，被反诉人承包外墙保温、涂料工程。
合同价款为工程造价XXX元，税金XX元。
约定的总工期为XX日历天。
合同第十六条约定因乙方即被反诉人未能按照合同约定工期竣工的，每逾期一日按照合同总价款的千分之六承担违约金。
逾期10日仍不能竣工的，甲方有权解除本合同，乙方按照合同总价款的30%另行向甲方承
担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行承担赔偿责任。
被反诉人XX年XX月XX日开工，于XX年XX月XX日竣工，实际总工期XX日历天，工期逾期XX天，按照合同约定，被反诉人每逾期一天应向反诉人承担合同总价款千分之六的违约金，被反诉人应向反诉人承担违约金150万元，另工期逾期超过10天需向甲方承担合同总价款30%的违约金即30万元。
由于被反诉人工期严重逾期，导致反诉人遭受重大损失，被反诉人应向反诉人承担工期延期的违约责任，为了维护反诉人的合法权益，特提取反诉，请求依法予以支持。
此致
XX市XX区人民法院反诉人：（盖章）日期：年月日。
建设工程施工民事反诉状
建设工程施工民事反诉状
原告：XXX公司
被告：某某建设公司
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告XXX公司向贵庭提起民事反诉，请求判令被告某某建设公司承担其在建设工程中所导致的损失，并赔偿相应的经济损失。
现将事
实和理由如下：
一、原告XXX公司系某某建设公司的项目业主，根据双方签订的建设合同，被告某某建设公司应当按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程质量，并对工程过程中产生
的任何损失负责。
二、在工程施工过程中，被告某某建设公司存在以下违约行为：1、擅自更改设计方案，
导致工程质量不达标；2、延误工期，耽误了工程的进度；3、存在违规施工行为，造成施
工质量问题严重。
三、以上行为直接导致了原告XXX公司在建设工程中遭受了经济损失，按照相关法律规定，被告某某建设公司应当承担相应的责任，并赔偿原告的损失。
四、根据相关证据和证言，原告XXX公司要求被告某某建设公司承担上述违约责任，并赔偿原告的经济损失。
具体请求如下：1、被告某某建设公司承担违约责任，赔偿原告XXX
公司在工程施工中遭受的经济损失；2、承担相关法律诉讼费用。
五、特此诉讼。
原告：XXX公司
代理人签字：
日期：
以上是本次民事反诉状的全部内容，望贵庭审查后依法判决。
建设工程合同民事反诉状
建设工程合同民事反诉状【反诉人】（全称）：XX建筑工程有限公司住所地：（详细地址）法定代表人：（姓名），职务：（如董事长、总经理等）联系电话：（电话号码）邮政编码：（邮编）【被反诉人】（全称）：YY房地产开发有限公司住所地：（详细地址）法定代表人：（姓名），职务：（如董事长、总经理等）联系电话：（电话号码）邮政编码：（邮编）【反诉请求】1. 请求判令被反诉人支付拖欠的工程款XXX万元；2. 请求判令被反诉人承担逾期付款利息XXX元；3. 请求判令被反诉人承担本案诉讼费用。
【事实与理由】反诉人与被反诉人于（签订合同日期）签订了《建设工程合同》，约定由反诉人负责（具体工程名称）的建设工作，合同总价为（金额）万元。
根据合同约定，被反诉人应于（具体时间）前支付工程款的（比例）%，即（金额）万元。
被反诉人至今仅支付了（已支付金额）万元，尚欠（拖欠金额）万元未付。
反诉人在履行合同过程中，严格按照约定的工程质量和工期要求完成了建设任务，并已经过验收合格。
但被反诉人却以种种借口拖延支付剩余工程款，严重影响了反诉人的资金周转和正常经营。
被反诉人在原诉中提出反诉人违约的指控，均无事实依据。
反诉人在此郑重声明，所有工作均按照合同规定和国家相关标准执行，不存在任何违约行为。
因此，反诉人对被反诉人的指控提出反诉，请求法院依法判决被反诉人支付所欠工程款及相关利息，并承担本案诉讼费用。
【证据】为证明上述事实，反诉人提交以下证据：1. 《建设工程合同》原件及复印件；2. 工程验收合格的相关文件；3. 已支付款项的银行转账凭证；4. 双方往来函件及沟通记录；5. 其他相关证据。
【法律依据】1. 《中华人民共和国民法典》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任；2. 《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定。
反诉人认为被反诉人的行为已构成严重违约，损害了反诉人的合法权益。
为此，特向贵院提起反诉，请求依法公正审理，并作出如上反诉请求的支持判决。
建设工程施工纠纷反诉状
民事反诉状反诉人（原审被告）：×××，住所地××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：董事长。
被反诉人（原审原告）：×××，住所地××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：总经理。
一、反诉请求1.判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共计人民币588,670元；2.判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由反诉人因与被反诉人之间的建设工程施工合同纠纷，已向贵院提起诉讼。
在审理过程中，反诉人发现被反诉人的行为严重损害了反诉人的合法权益，故提出反诉，请求贵院依法判决。
事实如下：反诉人与被反诉人于××年××月××日签订了《建设工程施工合同》，合同约定由反诉人承揽被反诉人的××项目施工工程。
合同签订后，反诉人按照合同约定，组织施工人员进场施工，并租赁了相关机械设备。
然而，在施工过程中，被反诉人却无故拖欠工程款，导致反诉人无法及时支付租赁机械设备的租金，以及施工人员的工资。
由于被反诉人的拖欠行为，导致施工进度受到影响，反诉人不得不延长工期，从而增加了机械租赁、人员工资等费用。
具体损失如下：1.机械租赁费用：××万元；2.工期延误费用：××万元；3.人员误工费用：××万元。
上述损失合计人民币588,670元。
被反诉人的行为已构成违约，应当承担违约责任，赔偿反诉人的损失。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当按照合同约定或者交易习惯确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
民事反诉状
反诉人：XXX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX号楼XX 层XXX号。
统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XX，该公司执行董事。
被反诉人：XX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX幢XX室，统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XXX，该公司总经理。
反诉请求：
1、判令被反诉人向反诉人支付工期延误违约金150万元。
2、反诉费由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于XX年XX月XX日签订了《XX项目外墙保温、涂料工程施工合同》，被反诉人承包外墙保温、涂料工程。
合同价款为工程造价XXX元，税金XX元。
约定的总工期为XX日历天。
合同第十六条约定因乙方即被反诉人未能按照合同约定工期竣工的，每逾期一日按照合同总价款的千分之六承担违约金。
逾期10日仍不能竣工的，甲方有权解除本合同，乙方按照合同总价款的30%另行向甲方承
担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行承担赔偿责任。
被反诉人XX年XX月XX日开工，于XX年XX月XX日竣工，实际总工期XX日历天，工期逾期XX天，按照合同约定，被反诉人每逾期一天应向反诉人承担合同总价款千分之六的违约金，被反诉人应向反诉人承担违约金150万元，另工期逾期超过10天需向甲方承担合同总价款30%的违约金即30万元。
由于被反诉人工期严重逾期，导致反诉人遭受重大损失，被反诉人应向反诉人承担工期延期的违约责任，为了维护反诉人的合法权益，特提取反诉，请求依法予以支持。
此致
XX市XX区人民法院
反诉人：（盖章）
日期：年月日。