学校建设工程施工安全合同-无删减范文
学校施工合同范本5篇
学校施工合同范本5篇篇1学校施工合同范本合同编号：______________甲方（委托方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方拟委托乙方承包学校的建筑施工工程，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包______（学校名称），位于____（地址），建筑总面积约______平方米，包括主楼、教学楼、图书馆、实验室、操场等。
第二条项目内容1. 乙方承包本项目的施工工程，包括但不限于土建、设备、装饰等各项工程；2. 乙方按照甲方的要求和设计图纸进行施工，并保证工程质量符合国家标准；3. 乙方应根据施工进度表按时完成各项工程，并保证工程完工时间不延误；4. 乙方须提供职工意外险、工伤险等保险，确保在施工过程中遇到意外事故时能及时赔付。
第三条价格及支付方式1. 本项目的总造价为______万元，具体分期付款如下：第一阶段（根据工程量支付）：______万元，在工程开工后____天内支付；第二阶段（根据工程量支付）：______万元，在主体结构封顶后____天内支付；第三阶段（按工程完成度支付）：______万元，在整体工程竣工验收合格后____天内支付；2. 除以上工程款外，如在施工过程中发生额外费用，乙方应提前向甲方报备并经双方协商确定后支付。
第四条施工期限1. 本项目工期为______天/月，自合同生效之日起计算；2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报备并协商调整工程计划。
第五条质量保障1. 乙方保证施工材料符合国家标准，工程符合设计要求，确保工程质量；2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的质量保修，对工程中出现的质量问题负责修复。
第六条违约责任1. 乙方如无故延误工期，应按每天____万元的违约金向甲方支付；2. 如工程质量不符合验收标准，乙方应承担修复责任，并支付相应的罚款；3. 如乙方违反法律法规或合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
学校建设施工合同范本6篇
学校建设施工合同范本6篇Model contract for school construction甲方：乙方：签订日期：年月日学校建设施工合同范本6篇小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：学校建设施工合同范文2、篇章2：学校建设施工合同范文3、篇章3：学校建设施工合同范文4、篇章4：给学校施工合同范文5、篇章5：给学校施工合同范文6、篇章6：给学校施工合同范文近年来,鉴于中国国民经济的持续提升及建筑行业的迅猛前进,建设施工的质量监管已然成了建设施工中举足轻重的环节之一。
学校建设施工合同是怎样的呢?以下是在小泰为大家整理的学校建设施工合同范文，感谢您的欣赏。
篇章1:学校建设施工合同范文发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：xxx小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚二、工程地点：知行希望小学三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚四、承包形式：总承包，包工包料。
一、合同工期总日历天数10天开工日期：20xx年8月25日竣工日期：20xx年8月27日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
校安工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ________签订日期： ________甲方（委托方）： ________地址：________联系人：________联系电话：________乙方（承包方）： ________地址：________联系人：________联系电话：________鉴于：1. 甲方为________学校，因学校安全设施需要改造升级，现委托乙方进行校安工程施工。
2. 乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担本项目的施工任务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________学校校安工程2. 工程地点：________学校3. 工程内容：包括但不限于________（如：消防设施改造、电气线路改造、校园监控安装等）4. 工程预算：人民币________元整（大写：________元整）5. 工期：自合同签订之日起________个工作日内完成。
二、工程款项1. 甲方按以下进度支付工程款项：- 预付款：合同签订后________日内支付总额的________%- 进度款：工程进度达到合同约定比例后支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
- 结算款：工程验收合格后________日内支付剩余款项。
2. 乙方应向甲方提供合法的发票。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及甲方要求进行验收。
3. 工程验收合格后，甲方应在________日内签署验收报告。
四、施工安全与环境保护1. 乙方应遵守国家有关施工安全的法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。
2. 乙方应采取措施保护施工现场的环境，防止污染和破坏。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的________%。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。
学校建筑施工合同范本3篇
学校建筑施工合同范本3篇篇一学校建筑施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：________学校建筑施工项目2. 工程地点：________3. 工程面积：________平方米4. 工程内容：包括但不限于教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等建筑物的施工及附属设施建设5. 工程预算：人民币 ________ 元（大写：________元整）名词解释：1. 甲方：本合同中指委托乙方进行建筑施工的学校。
2. 乙方：本合同中指接受甲方委托，承担学校建筑施工任务的建筑公司。
二、合同工期1. 本工程合同工期为 __________ 日历天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应在合同工期内完成全部工程内容，并达到国家规定的质量标准。
三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应在工程验收合格后，向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、质量检验报告等。
四、工程造价1. 本工程合同价为人民币 ________ 元（大写：________元整），包括工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2. 乙方应在合同签订后，按照甲方要求的付款方式支付进度款。
3. 甲方在工程验收合格后，扣除乙方已支付的进度款，一次性支付乙方剩余工程款。
五、合同变更与解除1. 在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
2. 双方协商一致，可解除或变更合同。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的 __________%。
2. 乙方在施工过程中，如出现工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、甲乙双方完成结算之日终止。
学校建设施工合同范本5篇
学校建设施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1学校建设施工合同范本甲方：（建设单位名称）乙方：（承包单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工安全生产管理条例》和相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就校园建设项目的设计、施工、监理等相关事项，达成如下协议：第一条项目名称：根据双方协商，本合同涉及的项目名称为（填写校园建设项目的具体名称）。
第二条项目的位置、范围：根据双方协商，项目位于（填写校园建设项目所在地的具体位置）。
项目的范围包括（填写校园建设项目的具体范围）。
第三条合同约定的工程量及计价方法：1. 本工程的总承包价为人民币（填写总承包价）元整。
2. 工程分项价格详见《分包合同清单》。
3. 工程的计量及计价方法详见甲乙双方另签署的《分包合同》。
第四条工程工期约定：1. 本工程的工期为（填写工程工期，包括具体开始时间和结束时间）。
2. 若因不可抗力或其他合同约定的情形导致工期延误，工期可延长，需提前书面通知对方。
3. 工程交付验收时间详见甲乙双方另签署的《分包合同》。
第五条工程质量要求：1. 工程应符合相关技术要求和国家标准，保证工程的质量。
2. 工程中涉及的各项材料、设备应符合国家规定，并提供合格证明。
3. 工程完工后，乙方应对工程质量及技术性能负责，承担相应的维修保养责任。
第六条工程施工安全管理：1. 施工过程中应加强安全生产管理，确保工程施工过程的安全。
2. 实施施工前的安全预防措施，保障工人及相关人员安全。
3. 提供相关安全保障设施，确保工人施工过程中的安全。
4. 乙方应指定专人负责施工安全管理，并配合甲方的相关监管工作。
第七条施工保险：1. 乙方应在施工过程中，按照国家相关规定购买施工保险，保障工程施工的风险。
2. 施工期间发生的意外事故及相关损失，由施工保险承担。
3. 乙方应对施工过程中发生的意外事故及损失进行及时报告，并配合相关部门进行调查与处理。
第八条工程款支付：1. 甲方应按照合同约定的进度及质量标准，按时向乙方支付工程款。
学校施工安全协议书范本推荐8篇
学校施工安全协议书范本推荐8篇篇1甲方（学校）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要乙方进行学校施工，为明确双方的安全责任和义务，保障施工期间的安全，确保师生及施工人员的生命安全，经双方友好协商，达成以下安全协议：一、协议目的为确保施工期间的安全，预防事故发生，明确甲乙双方的安全责任和义务，保障师生及施工人员的生命安全，保障学校的正常运行秩序。
二、施工内容乙方应按照甲方的要求进行以下施工内容：____________________（具体施工内容）。
三、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方负责提供施工期间所需的安全保障措施，包括但不限于安全警示标识、警戒线等。
（2）甲方负责监督乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规及学校内部的安全管理制度。
（3）甲方有权对乙方的施工进行安全检查，并提出整改意见。
2. 乙方责任：（1）乙方应制定详细的安全施工方案，确保施工过程符合国家安全标准和行业标准。
（2）乙方应设立专门的安全管理机构，配备专职安全员，负责施工现场的安全管理工作。
（3）乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工人员了解并遵守施工现场的安全规定。
（4）乙方应保证施工现场的整洁卫生，及时清理施工垃圾，确保师生及施工人员的通行安全。
（5）乙方应配合甲方进行安全检查，并按照甲方的要求整改安全隐患。
（6）乙方应购买相关保险，对施工期间发生的安全事故进行赔偿。
四、安全措施1. 甲乙双方应共同制定施工现场的安全管理制度，明确安全责任和安全措施。
2. 乙方应按照甲方的要求设置安全警示标识和警戒线，确保施工现场的安全。
3. 乙方应在施工过程中加强安全检查，及时发现并消除安全隐患。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
5. 乙方应保证施工现场的整洁卫生，避免对周边环境造成污染。
6. 在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按照应急预案进行处理。
学校施工安全协议书范本8篇
学校施工安全协议书范本8篇篇1甲方（学校）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要施工改造，特委托乙方进行学校施工工程。
为确保施工期间的安全，明确双方的安全责任，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方为确保施工期间的安全，保障师生及施工人员的生命安全，维护学校的正常秩序，共同签订本协议。
本协议旨在明确双方在施工过程中的安全责任和义务，确保施工工程安全顺利进行。
二、施工内容及期限1. 施工内容：____________________（具体施工内容）。
2. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、安全责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方负责提供施工场地的相关资料，确保施工场地符合安全要求。
（2）甲方负责协调学校相关部门，为乙方提供必要的支持和协助。
（3）甲方负责监督乙方在施工过程中遵守安全法规及本协议约定的各项安全事项。
（4）甲方应制定施工安全措施，确保师生和施工人员的安全。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应制定详细的施工安全方案，并在施工前提交甲方审查通过。
（2）乙方应严格遵守国家安全生产法律法规及相关规定，确保施工过程中的安全生产。
（3）乙方应设立施工现场安全负责人，负责施工现场的日常安全管理工作。
（4）乙方应确保施工人员具备相应的安全生产知识和技能，定期进行安全教育培训。
（5）乙方应合理安排施工进度，避免因赶工导致安全隐患。
（6）乙方负责施工现场的安全防护工作，确保施工现场的整洁、有序。
（7）乙方应配备必要的安全设施和设备，保障施工现场的安全。
（8）乙方在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应责任。
四、安全措施及要求1. 甲乙双方应共同制定施工现场安全措施，确保施工过程的安全。
2. 乙方应设立安全警示标志，对危险区域进行隔离和警示。
3. 乙方应对施工现场的电气设备、机械等进行定期检查和维护，确保其安全运行。
学校建筑施工安全协议书范文(7篇)
学校建筑施工安全协议书范文为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
工程项目：施工地址：甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故;（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;（3）发生厂内火灾事故;（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的;（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学校建设工程施工安全合同
学校建设工程施工安全合同
1. 引言
本合同是由学校与施工单位签署，旨在确保学校建设工程的施
工过程中的安全问题得到有效管理和控制。
本合同详细规定了双方
的权益、责任和义务，以保证施工过程中的安全，并最终保障学校
师生的人身安全和财产安全。
2. 合同背景
学校计划进行建设工程，包括新建教学楼、实验室、食堂等。
为了确保施工过程中的安全，学校将委托经过资质认证的施工单位
进行相关工作，并通过签订本合同明确各方在施工安全方面的责任
和义务。
3. 安全管理责任
3.1 学校责任
学校将为施工单位提供相应的工程图纸、设计文件和建设规划，并确保这些文件是准确、完整和及时提供的。
学校还将提供施工现
场的必要的应急设施和安全设备，并指定专门的安全管理人员负责
协调和监督施工过程中的安全问题。
3.2 施工单位责任
施工单位应当依据学校提供的设计文件和建设规划，制定详细
的安全管理方案，并监管施工现场的日常安全操作。
施工单位应严
格遵守相关法律法规和安全标准，采取必要的安全措施，确保施工
过程中人员和财产的安全。
4. 安全措施
4.1 施工准备阶段安全措施
施工单位应在施工前，进行详细的现场勘察和分析，并提出施
工期间可能出现的安全风险和隐患。
施工单位应制定有效的安全管
理措施，包括但不限于制定人员疏散方案、施工现场交通管制方案、电气设备安装和维护方案等，以确保施工前的安全。
4.2 施工过程中的安全措施
施工单位应按照安全管理方案的要求，配备专业的安全人员，
负责现场的安全监测和工人的安全教育。
施工单位还应确保施工现
场的安全设施和防护装备的齐全，并定期检查和维护这些设备和装
备的状态。
4.3 紧急事故处理
施工单位应建立紧急事故处理机制，制定应急预案，并进行定期演练。
一旦发生紧急情况或安全事故，施工单位应立即采取措施进行应急处理，保障施工人员和周边环境的安全。
5. 安全监督与评估
学校将组织专业人员对施工过程中的安全进行监督和检查，并评估施工单位的安全管理工作。
施工单位应配合学校的安全监督工作，并积极改进和提升安全管理水平。
6. 违约责任
双方应严格履行本合同的各项约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
对于因违约而造成的人身伤害和财产损失，违约方应承担全部责任。
7. 合同解除与争议解决
本合同在以下情况下可被解除：双方协商一致、合同期满、无法履行合同的重要条款或其他法律法规规定的情况。
对于合同解除和争议解决，双方将通过友好协商或依法进行解决。
8. 法律适用与司法管辖
本合同的签署、履行和解释应受中华人民共和国法律的约束。
如双方产生争议，应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 附则
本合同自双方签署之日起生效，并在合同期限内履行。
在合同
履行过程中，如有任何需要变更的事项，双方应通过书面形式进行
协商和确认，并达成书面变更协议。
---
以上内容为《学校建设工程施工安全合同》的主要条款和要点，旨在确保学校建设工程的施工过程中的安全管理和控制。
双方应严
格履行合同的各项约定，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
如有任何争议，双方应通过友好协商或依法解决。