蒸汽管道安装合同
管道安装合同书模板
管道安装合同书模板甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方打算进行管道安装工程，现双方经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1. 甲方委托乙方负责进行管道安装工程，具体工作包括但不限于管道设计、材料采购、施工安装、试压、检验等各项工作。
2. 工程地点：（工程地点）3. 工程起止时间：从（起始日期）开始至（结束日期）结束。
4. 工程总价款：（工程总价款金额）二、付款方式1. 甲方应在本合同签订后第三日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
2. 剩余款项按工程进度分期支付，具体支付时间、金额按双方协商确定。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后的五个工作日内支付尾款。
三、工程质量和保修1. 乙方承诺保证工程质量符合国家相关标准，并提供相关验收报告。
2. 乙方保修期为工程竣工验收合格之日起一年内，如出现质量问题，乙方应及时免费修复或更换。
3. 保修期内，乙方提供免费技术支持和维修服务。
四、风险责任1. 工程期间如因甲方原因导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。
2. 工程期间如因不可抗力导致工程无法继续，双方可协商解决方式。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如乙方无正当理由提前终止合同，应向甲方支付违约金。
六、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方可另行商讨协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
管道施工合同
管道施工合同甲方；乙方；经甲、乙双方协商，乙方承包甲方车间内的给排水管道、蒸汽管道等设备联接和保温工程，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律法规，特制订下列合同，以资共同恪守。
一、工程概况1、工程地点：。
2、工程内容：甲方生产车间排水管道、蒸汽管道等设备联接和保温。
3、承包方式：甲方负责工程的全部主材，乙方包工、包辅材。
4、工程日期：自年月日至年月日，施工完毕 10 日内甲方组织验收。
二、工程质量：由甲方组织验收。
验收原则：按国家对应的质量原则、行业原则执行。
三、工程费用1、因本工程管道是设备连接，应按《山东省安装工程综合定额》室内工艺管道定额48.5 元/定额工日。
2、其它安装按《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程价目表》（人工取费基数 53 元/定额工日）实际人工单价为 48.5 元/定额工日。
3、本工程由甲方验收合格并经审计完毕 10 日内支付给乙方总造价的 95%，余款六个月内无质量问题一次付清，质保期自验收合格之日起计算，乙方提供普通正式发票。
四、甲方指定负责人：，乙方指定负责人：。
五、甲方协调施工，负责提供照明及电源。
六、施工商定：施工过程中，乙方按照规定采用施工安全方法，确保工程和其它管理人员、材料、设施和设备的安全，施工过程中发生任何人身、财产安全事故和由此产生的费用，由乙方承当全部责任。
七、违约责任：乙方应严格按照施工合同商定进行施工，甲方有权对施工过程进行监督，发现问题乙方应及时予以整治，否则，甲方有权拒付或部拒付部分工程款。
乙方无正当理由不得无端延误工期，并按期交工，否则，每逾期一日，乙方承当合同总价款3%的违约金。
八、争议解决：甲乙双方应按本合同执行，和谐协商解决。
协商不成的，同意向甲方所在地人民法院起诉解决。
八、本合同一式三份，自双方签字之日起生效，甲方两份，乙方一份，含有同等法律效力，乙方向甲方提供身份证复印件。
甲方：法定代表人：委托代理人：乙方：法定代表人：委托代理人：订立日期：年月日。
蒸汽管道项目合同模板
蒸汽管道项目合同模板蒸汽管道项目合同。
一、甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：二、乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟开展蒸汽管道项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、项目内容。
1.1 项目名称，蒸汽管道项目。
1.2 项目地点，（具体地址）。
1.3 项目概况，（简要描述项目规模、内容）。
1.4 项目工期，（具体工期）。
1.5 项目费用，（具体费用）。
1.6 项目标准，（相关标准）。
二、乙方的权利和义务。
2.1 乙方应按照约定的工期和质量要求，完成蒸汽管道项目的设计、施工、安装等工作。
2.2 乙方应按照甲方要求，提供项目进展情况的定期汇报。
2.3 乙方应保证项目的安全施工，并负责项目施工期间的安全保障工作。
2.4 乙方应保证项目的质量，确保项目达到相关标准要求。
2.5 乙方应按时收取甲方支付的项目费用，并提供相应的发票和报账单据。
三、甲方的权利和义务。
3.1 甲方应按时支付项目费用，并提供相应的支付凭证。
3.2 甲方有权对乙方提供的设计方案、施工进度等进行审查，并提出意见和要求。
3.3 甲方应配合乙方的工作，提供必要的协助和支持。
3.4 甲方应对项目的安全施工给予关注，并配合乙方做好安全保障工作。
四、违约责任。
4.1 若乙方未按照约定的工期和质量要求完成蒸汽管道项目的设计、施工、安装等工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
4.2 若甲方未按时支付项目费用，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，并有权暂停项目的施工。
五、争议解决。
5.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
5.2 若协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项。
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目验收合格之日止。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为蒸汽管道项目合同模板，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
供用蒸汽协议
供用蒸汽协议合同编号：甲方（供方）：乙方（需方）：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，就甲方向乙方供蒸汽事宜达成一致。
为了明确双方在蒸汽供应和使用中的权利和义务，特签订本协议，共同遵守。
第一条供用蒸汽地点、范围、数量及参数（一）甲方热源厂地点：甲方供蒸汽参数：蒸汽管道设计压力 Mpa、温度℃。
甲方所供蒸汽母管参数以满足用户需求为原则；乙方根据自己的用汽参数要求，合理配置减温减压设备，以满足自己用汽的需要。
（二）乙方用蒸汽地点：用蒸汽范围乙方用蒸汽参数：管道压力 MPa，温度℃；最大流量吨/小时，最小流量吨/小时。
乙方用汽方式：每天小时（⃝连续、⃝间歇）用热。
第二条供蒸汽时间（一）供汽开始时间自甲方管网铺设到乙方红线之日，具体时间视工程建设进度情况而定，甲方应在供蒸汽之日前30天通知乙方。
（二）本协议有效期自20 年月日0:00至20 年月日24:00止，协议期限为年，协议期满，双方无异议，本协议自动延续。
第三条蒸汽并网费、供蒸汽价格标准及结算方式（一）蒸汽并网费：参照政府价格主管部门的批复，蒸汽并网费按以下第项执行：1、已经市环保局批准建有锅炉的单位，按元/吨缴纳供汽并网费。
2、新增用汽设施的单位，按元/吨缴纳供汽并网费。
以上并网费另行合并在蒸汽单价中，同蒸汽费一同支付。
（二）供蒸汽价格：甲、乙双方按照市物价局文件，经双方协商一致，在本协议期限内，供汽价格（含税）暂定为元/吨（热水不回收）。
在协议有效期内，由于原材料市场价格、人工费、国家政策等有关因素变动而引起甲方供汽成本发生变化时，甲方有权进行价格调整，并签订书面调价补充协议。
（三）计量结算采用智能IC卡预付费形式，乙方根据自己生产情况以转账方式向甲方预购蒸汽用量，充值时间为周一至周五工作日（国家法定节假日除外），甲方于每月15日后向乙方开具当月购蒸汽量的全额增值税发票。
（五）热费按计量表计量数结算，蒸汽的计量采用IC卡蒸汽流量计，乙方需预存热费存于IC卡中，当计量表中预存热费不足时，自动报警，乙方应及时预存热费。
蒸汽管道安装施工合同6篇
蒸汽管道安装施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXX公司鉴于甲方需要安装蒸汽管道，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下蒸汽管道安装施工合同：一、工程概况1. 工程名称：蒸汽管道安装工程项目2. 工程地点：XXXXXXX3. 工程内容：蒸汽管道安装、调试及验收等4. 工程范围：包括但不限于管道安装、保温、阀门安装、支架制作安装等二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
该总价包含工程安装、调试、验收等全部费用。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
3. 工程安装完成并经双方初步验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
4. 剩余XX%的款项作为质保金，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
三、工期及进度1. 乙方应按照双方约定的工期完成本工程安装。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
2. 乙方应按照甲方提供的时间节点完成各阶段施工任务，确保工程进度。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行蒸汽管道安装施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并出具验收报告。
甲方收到报告后XX个工作日内组织最终验收。
3. 若甲方在验收过程中发现工程存在质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行整改。
4. 双方验收合格后，工程正式移交甲方使用。
五、工程保修及售后服务1. 工程验收合格后，乙方负责一年的免费保修服务。
保修期内，因乙方施工质量原因导致的故障，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
蒸汽供应简单合同范本（精选5篇）
蒸汽供应简单合同蒸汽供应简单合同范本（精选5篇）随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的蒸汽供应简单合同范本（精选5篇），希望能够帮助到大家。
蒸汽供应简单合同1甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）为保证甲方冬季锅炉安全、顺利运行，明确乙方提供优质、高效、全方位的供暖系统运行服务，甲方将锅炉运行工作承包给乙方，经甲乙双方共同协商，制定本合同，供甲乙双方共同遵守执行。
一、承包范围：乙方承包甲方采暖锅炉及南院家属区供暖系统的运行、维修和保养等，保证冬季正常供暖，使室内温度不低于18度。
二、合同期限自____年__月__日至____年__月__日三、乙方的责任和义务1、保证锅炉设备的定期检验，压力表送计量检验所校对，保证其准确无误。
2、保证司炉工持证上岗，熟悉各种设备的性能，遵守各项守则及规章制度。
3、保证供暖期间每天负责巡查各种设备2次以上，发现问题及时解决。
4、保证供暖期间按时做好水质化验记录，使软化水质量达到规定的标准，并保证随时补水。
5、保证供暖系统故障及时排除（不能排除的及时报告）。
6、保证及时接收锅炉燃料并保证接收质量。
四、甲方的责任和义务1、保证乙方正常出入院区大门。
2、提供司炉工值班室。
3、提供维修必要的工具、配件（清单及要求见附件）。
4、对乙方司炉人员工作进行监督。
五、合同金额大写：______元整，小写：￥______元整。
六、付款方式甲方于锅炉运行后一月内付3000元，供暖期满后付清余款。
七、违约责任1、本合同违约金为合同总款的20%；2、本合同有效期内遇有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可向地方法院起诉；本合同一式四份，双方各执两份；经双方签名、单位盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商确定。
甲方：______单位盖章：______乙方：______单位盖章：______甲方代表签字：______乙方代表签字：__________年__月__日____年__月__日蒸汽供应简单合同2甲方：______乙方：______甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，甲方同意将洗浴科热水锅炉的日常运行管理和锅炉工的聘用管理交于乙方，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
蒸汽管道安装合同范本
蒸汽管道安装合同范本鉴于甲方委托乙方进行蒸汽管道的安装工程，为确保双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概述1.1 工程名称：蒸汽管道安装工程1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程内容：包括但不限于蒸汽管道的安装、调试、验收等。
1.4 工程期限：自本合同签订之日起至[具体日期]。
二、双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：2.1.1 甲方应按约定时间向乙方支付工程款。
2.1.2 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督。
2.1.3 甲方应及时提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。
2.1.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2.2 乙方权利与义务：2.2.1 乙方应按照国家有关法规、行业标准及甲方要求进行施工。
2.2.2 乙方应确保施工质量，按照约定时间完成工程。
2.2.3 乙方应遵守甲方现场管理制度，保障施工安全。
2.2.4 乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得泄露给第三方。
三、工程价款及支付3.1 工程价款：双方约定本工程的总价款为人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。
3.2 支付方式：3.2.1 甲方在本合同签订后5个工作日内支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
3.2.2 乙方完成工程量的50%后，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.2.3 乙方完成工程量的80%后，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.2.4 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为质保金。
四、工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家有关法规、行业标准及甲方要求。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方签署验收报告，甲方支付乙方剩余工程款。
4.4 验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
蒸汽管道安装合同书范本
蒸汽管道安装合同书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要安装蒸汽管道，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就蒸汽管道安装工程达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：蒸汽管道的采购、安装及相关配套工程。
第二条工程范围乙方负责的工程范围包括但不限于：1. 蒸汽管道的采购；2. 蒸汽管道的安装；3. 管道的焊接、试压和保温；4. 管道的调试和验收。
第三条工程质量1. 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2. 乙方应提供所有材料和设备的合格证明，并接受甲方的质量监督。
第四条工程期限1. 工程开工日期：___________________2. 工程竣工日期：___________________3. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。
第五条合同价款1. 本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________2. 合同价款包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。
第六条付款方式1. 甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 工程进度达到____%时，甲方支付合同总价的____%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的____%。
4. 剩余____%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
第七条质保期1. 本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。
2. 在质保期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题导致的损坏。
第八条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，金额为每延期一天合同总价的____‰。
2. 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，金额为每延期一天应付款项的____‰。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
蒸汽管道安装合同
甲方：AA公司
乙方：BB公司
丙方：CC公司
经双方协商，甲方拟定将蒸汽管道安装工程承包给乙方施工，委托丙方监管和暂代付工程款，工程完工交付使用后，其代付的工程款在AA有限公司货物应付款中扣除。
现将有关事宜约定如下：
一、工程项目：
1、安装蒸汽管道一条，规格φ108×4.5（GB3087-99/20＃）约70米。
2、管道的架空固定吊装。
3、蒸汽管道的保温（岩棉管，保温网，敷保温层，玻璃布，油漆过面）。
二、承包方式：乙方采用包工包料
三、工程费用：按工程量计算、材料、人工、检验费、含税共计
33000.00元（大写叁万叁仟元整）
四、付款计划：合同签订后进场前付工程款60%，检测检验，水压
试检合格后，再付30%，工程完工验收合格付清工程款。
五、工程质量：按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规
范》进行施工，检验验收
六、工程工期：从签订合同起15天完工。
七、此合同一式4份，三方签字后生效，三方具有同等的法律效益。
甲方：AA有限公司（公司委托签字有效）
甲方代表：
乙方：BB公司
乙方代表：
丙方：CC公司
丙方代表：
2011-10-12。