四川2019年4月自考03893工程建设法规试题及答案
自考038931410 工程建设法规试题及答案
高等教育自学考试《工程建设法规》试题课程代码：03893—、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1．关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法错误的是（ D ）A．《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B．《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C．《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D．《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》高于《湖南省建筑市场管理条例》2．建设单位申请领取施工许可证时必须已经落实建设资金。
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ D ） A．20％ B．30％ C．40％ D．50％3．建设工程施工许可证的申请主体是（ B ）A．施工单位 B．建设单位C．监理单位 D．咨询服务单位4．施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的（ A ）A．资质等级 B．注册资金规模C．专业技术水平 D．工程管理水平5．依法进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ C ）A． 10日 B． 15日 C． 20日 D．25日6．某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1．2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ C ）A．24万元 B．120万元 C．80万元 D．20万元7．关于联合体承包，下列表述正确的是（ D ）A．联合体是法人B．联合体承担工程的业务范围取决于联合体中资质等级最高的单位的业务许可范围C．联合体中标后，由联合体各组成单位分别与建设单位签约D．联合体各方对承包合同的履行承担连带责任8．根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ A ）A．有名合同，双务合同，有偿合同B．有名合同，双务合同，不要式合同C．无名合同，单务合同，要式合同D．有名合同，单务合同，要式合同9．某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了承包人在中标价基础上让利10％的补充协议。
四川省2019年4月高等教育自学考试建筑工程计量与计价和合同管理(03891)(含答案)
参考答案：一、选择题：ABBAD AAAAD ABCDD ACC二、判断题19、×，30天；20、×，单务合同；21、×，先履行债务的一方；22、√；三、简答题23、(1)建筑市场主要交易对象的单件性。
(2)生产活动与交易活动的统一性(3)建筑市场上有严格的行为规范(4)建筑市场交易活动的长期性和阶段性(5)建筑市场交易活动的不可逆转性(6)建筑市场具有显著的地域性(7)建筑市场竞争较为激烈(8)建筑市场的社会性(9)建筑市场与房地产市场的交融性24、(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；(3)有符合第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库25、“1、拒绝要约的通知到达要约人时。
拒绝要约，包括明确表示拒绝，或对要约进行了修改、限制或扩张。
2、要约人依法撤销要约。
3、承诺期限届满，受要约人未作出承诺。
4、受要约人对要约的内容作出实质性变更。
对要约修改后的“承诺”视为受要约人对要约人发出的新的要约，是对原有要约的拒绝。
26、（一）主体平等（二）合同自由（三）权利义务公平对等（四）诚实信用（五）守法和维护社会公益27、规费由工程排污费、工程定额测定费、社会保障费(包括职工失业保险费、职工医疗保险费、职工养老保险费)、住房公积金、危险作业意外伤害保险等构成四、论述题28、1、工程造价易于结算。
由于总价固定，因此只要业主（发包方）不改变合同施工内容，合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款。
对于业主来说，这样的价款确定形式可以节省大量的计量、核价工作，从而能集中精力抓好工程进度和施工质量。
2、量与价的风险主要由承包商承担。
对承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商首先要承担的是价格风险。
这里投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨风险均由自己承担，业主不会给予补偿。
其次，承包商还要承担工程量风险。
自考建筑法规试题及答案
自考建筑法规试题及答案一、单项选择题1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）申请领取施工许可证。
A. 环境保护部门B. 建设行政主管部门C. 土地管理部门D. 安全生产监督部门答案：B2. 下列哪项不属于建筑工程竣工验收的条件？A. 完成工程设计和合同约定的各项内容B. 有完整的工程技术档案和施工管理资料C. 建筑工程质量合格D. 施工单位已经支付所有工人工资答案：D3. 《建筑工程质量管理条例》规定，建筑工程的保修期限，自竣工验收合格之日起计算，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。
A. 2年B. 3年C. 5年D. 终身答案：C二、多项选择题4. 根据《建筑法》，以下哪些情形需要申请建筑工程施工许可证？（）A. 投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程B. 抢险救灾及其他临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程答案：D5. 下列哪些行为是《建筑法》所禁止的？（）A. 无资质证书承揽工程B. 必须招标的建筑工程不进行招标C. 将建筑工程肢解规避招标D. 允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程答案：A, B, C, D三、判断题6. 建筑工程的施工单位应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，未经过教育培训的劳动者不得上岗作业。
（）答案：正确7. 建筑工程的建设单位可以自行决定是否进行建筑工程的竣工验收。
（）答案：错误四、简答题8. 简述建筑工程质量监督的主要内容。
答案：建筑工程质量监督的主要内容包括：（1）对建筑工程项目的勘察、设计、施工及监理单位的资质进行核查；（2）对建筑工程项目的施工图纸及其设计文件进行审查；（3）对建筑工程的施工过程进行监督检查，确保施工质量符合国家和行业的标准；（4）对建筑工程的竣工验收进行监督，确保工程质量达到验收标准；（5）对建筑工程的质量事故进行调查处理，提出改进措施。
自考建设法规试题及答案
自考建设法规试题及答案一、单项选择题1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备的条件是（）。
A. 有相应的施工资质B. 有良好的施工业绩C. 有完善的安全生产管理制度D. A和C答案：D2. 下列哪项不是建筑工程安全生产管理的原则？（）。
A. 安全第一B. 预防为主C. 综合治理D. 利润最大化答案：D3. 《建筑工程质量管理条例》规定，建筑工程的保修期限自（）之日起计算。
A. 竣工验收合格B. 施工合同签订C. 施工开始D. 工程交付使用答案：A4. 建筑工程项目的设计单位应当对其设计的工程质量负责，并承担（）。
A. 施工风险B. 设计责任C. 材料采购责任D. 安装责任答案：B5. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工前（）。
A. 编制施工组织设计B. 购买施工设备C. 确定施工队伍D. 签订施工合同答案：A二、多项选择题1. 建筑工程施工现场的安全防护措施包括（）。
A. 设置明显的安全警示标志B. 采取防火、防爆措施C. 制定应急预案D. 定期进行安全教育答案：A, B, C, D2. 建筑工程项目竣工验收应提交的文件包括（）。
A. 竣工验收报告B. 施工许可证C. 工程质量保修书D. 施工图纸答案：A, C3. 根据《建筑工程质量管理条例》，建筑工程质量监督机构的职责包括（）。
A. 对工程质量进行检查B. 对施工单位进行资质审查C. 参与工程竣工验收D. 对违法施工行为进行处罚答案：A, C, D三、判断题1. 建筑工程施工现场可以不设置安全警示标志。
（）答案：错误2. 建筑工程的施工单位在施工过程中可以随意更改设计文件。
（）答案：错误3. 建筑工程的建设单位应当在工程竣工验收后30日内，将竣工验收报告报建设行政主管部门备案。
（）答案：正确四、简答题1. 简述建筑工程安全生产管理的主要内容。
答案：建筑工程安全生产管理的主要内容包括：建立安全生产责任制度，制定安全生产操作规程，进行安全生产教育和培训，设置安全警示标志，采取防火、防爆等安全措施，制定并实施应急预案，以及定期组织安全检查等。
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析2019年4月高等教育自学考试建设工程合同(含FIDIC条款)(课程代码04231)注意事项:1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔第一部分选择题一、单项选择题:本大题共25小题,每小题1分,共25分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1.以下关于合同关系主体的表述中,说法正确的是A.合同关系的体是特定的,且固定不变B.合同关系的主体是不明确的,且固定不变C.合同关系的主体是特定的,且非固定性D.合同关系的主体是不明确的,且非固定性2.根据合同的分类,以下属于无偿合同的是A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.运输合同3.合同法与物权法的主要区别在于A.财产归属关系的确定B.财产处分关系的确定C.财产对应主体的分配D.是否以财产转移为特征解释：一、调整范围对象不同：前是债权关系；后是物权关系。
二、前者实行“意思自治”原则，后后则是“物权法定”原则。
三、前者是调整流动性的财产关系，后是调整静态的财产关系。
四、前者调整相对性的法律关系，后是绝对性的法律关系。
4.建设工程招投标活动中,属于要约邀请的是A.招标公告B.投标书C.中标通知书5D.含有价格、规格等信息的商业广告5.以下属于招标人可以依法没收投标保证金的情形的是A.投标人在开标前撤销标书B,投标人在开标前变更投标报价C.投标人在开标后变更技术方案D.投标人在开标后对技术方案澄清说明6.合同法规定,受要约人超过承诺期限发出承诺的,则该承诺A.一定无效B.要约人必须接受该承诺C.要约人默示时,则该承诺有效D.除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约7.关于合同成立时间的说法,正确的是A.要约到达受要约人时,合同成立B.受要约人发出承诺时,合同成立C.承诺到达要约人时,合同成立D.承诺经要约人确认时,合同成立8.缔约过失责任产生的原因在于A.一方违背了合同的自愿原则B.一方违背了合同的诚信原则C.合同订立的内容不法D.合同订立的形式不合规9.根据《合同法》,除书面形式和口头形式外当事人还可以通过自己的行为成立合同,则该形式属于A.推定形式B.书面形式C.口头形式D.默示形式10.某工程项目施工合同的发包人与承包人约定,如果工程项目在施工期间未发生人员伤亡事故,则发包人额外支付15万元,则该约定内容属于A.附期限合同,期限届满合同解除B.附期限合同,期限届满合同生效C.附条件合同,条件成就合同生效D.附条件合同,条件成就合同解除11.根据《合同法》,以下情形属于效力待定合同的是A.无权代理订立的合同B.因欺诈、胁迫而订立的合同C.违反国家强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同12.以下属于享有撤销权的主体是A.显失公平的受益方B.重大误解的误解人C.因意思表示不真实而受益的一方D.仲裁机构13.合同转让的法律特征主要表现为A.会引起合同内容的变化B.会引起合同效力的变化C.会引起合同主体的变化D.会引起合同争议管辖权的变化14.某货物的标的金额为100万,则定金的数额不得超过A.5万B.10万C.15万D.20万15.以下关于施工合同履行期限与施工工期的关系,表述正确的是A.施工合同履行期限短于施工期B.施工合同履行期限长于施工工期C.施工合问履行期限等于施工工期D.两者长短的关系不太好评判16.根据《建设工程施工合同(示范文本)通用条款的内容,当发包人利承包人对工程质量有争议时,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方共同承担D.由责任方承担17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的内容,因设计原因导致试车达不到验收要求,则以下说法正确的是A.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延B.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延C.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延D.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延18.根据《建设工程施合同(示范文本)》通用条款的内容,在施工中如果发现古墓、古建筑遗址等文物时,承包人应立即保护现场并做到A.2小时内以口头形式通知工程师B.2小时内以书面形式通知工程师C.4小时内以口头形式通知工程师D.4小时内以书面形式通知工程师19.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的内容,因勘察人违约给发包人造成损失时,应向发包人赔偿的金额A.不超过返项目的收费B.应超过返工项目的收费、并承担违约金C.应超过返工项目的收费、并返还定金D.应超过返工项目的收费、双倍返还定金20.根据《建设工委托监理合同》的内容,以下属于监理人权利的是A.选择工程总包人的决定权B.选择工程分包人的认可权C.工程设计变更的审批权D.工程竣工验收组织的决定权21.《简明格式合同》特别适用于的项目类型是A.公共民问伙伴PPP项目B.设备设计和建造的项目C.市政公用类基础设施项目D.相对简单的项目本《简明合同格式》是一本全新的合同条件。
02389自考全国2019年4月建筑材料试题共5页文档
4 月份自考试题在线测试全国 2019年 4月高等教育自学考试建筑材料试题课程代码： 02389一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1 分，共 20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．与硫酸盐接触的混凝土工程中，不宜使用（）A．普通水泥B．矿渣水泥C．粉煤灰水泥D．复合水泥2．试配混凝土时，发现混凝土拌合物的保水性和粘聚性较差，应采取的措施是（）A．增加水泥用量B．增大砂率C．掺加减水剂D．减少砂率3．减少石子中针片状含量，可使混凝土（）A．流动性提高B．耐久性下降C．强度下降D．孔隙率提高4．早期强度要求高的混凝土工程中，应优选（）A．火山灰水泥B．矿渣水泥C．普通水泥D．粉煤灰水泥5．与沥青油毡比较，三元乙丙防水卷材具有（）A．耐老化性好，拉伸强度低B．耐热性好，低温柔性差C．耐老化性差，拉伸强度高D．耐老化性好，拉伸强度高6．石油沥青在使用过程中，随着环境温度的降低，沥青的（）A．粘性增大，塑性增大B．粘性增大，塑性减小C．粘性减小，塑性增大D．粘性减小，塑性减小7．溶剂型再生橡胶沥青防水涂料中，属于改性材料的组分是（）A．石油沥青B．轻体碳酸钙C．有机溶剂D．再生橡胶8．与纸胎石油沥青防水卷材比较， APP 改性沥青防水卷材的（）第 1 页A ．耐热性好，低温柔性差B．耐热性好，低温柔性好C．耐热性差，低温柔性差 D ．耐热性差，低温柔性好9．材料吸水后，将增大材料的（）A ．强度和密度B．强度和导热系数C ．体积密度和导热系数D ．密度和导热系数10．通常提高材料的密实度，则材料的耐久性（）A ．提高B．降低C ．不变D ．不确定11．具有固定的熔点，并且各向同性的材料为（）A ．玻璃体B．单晶体C ．多晶体D ．晶体与玻璃体的混合物12．烧结多孔砖适用于（）A ．承重墙体B．非承重墙体C ．填充墙体D ．隔断墙体13．已硬化的石灰砂浆（）A ．强度低、耐水性高B．强度高、耐水性差C ．强度低、耐水性差D ．强度高、耐水性高14．石灰土（灰土）的组成是（）A ．生石灰和粘土B．消石灰粉（熟石灰）和粘土C ．生石灰和炉渣D ．消石灰粉（熟石灰）和炉渣15．普通硅酸盐水泥的代号可表示为（）A ．P·SB．P·OC．P·C D ．P·F 16硅酸盐水泥水化产物中，以凝胶状态（）A ．Ca(OH) 2B．3CaO·A1203·3CaSO4,3·2H2OC ．3CaO·2Si02·3H 2OD ．3CaO·A1203·6H2O17．属于早强剂的是（）A ．UNFB．木钙C ．糖钙D ． Na2 S0418．砌筑多孔材料的砂浆，决定其强度的因素有（第 2 页A ．水灰比B．水泥强度等级和用水量C．水灰比和水泥强度等级 D．水泥强度等级和水泥用量 19．钢材中，氮元素含量增加，可明显增加其（） A ．热脆性B．冷脆性C．时效敏感性D．韧性20．下列钢材中，屈服强度最高的为（）A ．热轧钢筋B．冷拉热轧钢筋C．冷拔低碳钢丝D．热处理钢筋二、填空题（本大题共 20小题，每小题 1 分，共 20分）请在每小题的空格中填上正确答案。
038931810全国高等教育自学考试 工程建设法规试题
2018年10月高等教育自学考试《工程建设法规》试题课程代码：03893一、单项选择题1．建设民事法律关系的保障措施主要具有财产性和A．随机性B．补偿性C．惩罚性D．无偿性2．甲省建筑公司在乙省承包了一项工程，当《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突时，问题处理方法应适用A．《甲省建筑市场管理条例》B．《乙省建筑市场管理条例》C．由国务院裁决D．当事人自由协商3．基于被代理人对代理人的授权行为而产生的代理为A．委托代理B．法定代理C．表见代理D．指定代理4．不属于“一书两证”的是A．建设项目选址意见书B．建设用地规划许可证C．建设工程规划许可证D．建设项目施工许可证5．招标人和中标人订立书面合同的时间，应当在中标通知书发山之日起A．15天内B．30天内C．45天内D．60天内6．土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的A．10倍B．15倍C．20倍D．30倍7．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过A．一个月B．二个月C．三个月D．四个月8．由个人和单位提出建设用地申请，城乡规划行政主管部门根据规划和建设项目的用地需要，确定建设用地位置、面积、界限的法定凭证是A．建设工程规划许可证B．施工许可证C．建设用地规划许可证D．建设项目选址意见书9．当事人采取仲裁方式解决纠纷的，裁决作出后，当事人就统一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院A．不予受理B．可重新受理C．视情况而定D．人民法院可受理10．城市建设行政主管部门必须对道路照明设施管理机构建立严格的检查和考核制度，及时督促更换和修复破损的照明设施，使亮灯率不低于A．80％B．85％C．90％D．95％二、多项选择题11．下列行为中，属于投标人之间串通投标的行为有A．两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标B．投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C．投标者之间相互约定，一致抬高或压低标价D．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标E．按照招标文件的要求编制投标文件12．下列关于工程质量保修的说法正确的有A．屋面防水工程的防渗漏保修期为5年B．地基基础设施工程终身保修C．装修工程保修期为3年D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E．主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限13．根据土地的用途，我国将土地分为A．农用地B．建设用地C．耕地D．未利用地E．林地14．女职工的“四期”保护是指根据女职工的生理机能的变化，所给予女职工的特殊保护。
2019年建设工程法规及相关知识真题及答案,推荐文档0001
《建设工程法规及相关知识》2019 年一级建造师真题及答案一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是() 。
A. 刑事法律关系B. 民事商事法律关系C. 社会法律关系D. 行政法律关系[ 答案] B2. 不同行政法规对同一事项的新的一- 般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由() 裁决。
A. 国务院:B. 最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会[ 答案] A3. 法人进行民事活动的物质基础是()。
A. 有自己的名称.B. 有自己的组织机构C .有必要的财产或经费D .有自己的住所[ 答案] C4. 关于表见代理的说法，正确的是( )A. 表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B. 表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C. 表见代理对本人产生有权代理的效力D. 第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为。
属于表见代理[ 答案] C .5. 关于建设工程代理的说法，正确的是( ) .A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理B. 建设工程中的代理主要是法定代理C. 建设工程应当由本人实施的民事法律行为，不得代理D. 建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理[ 答案] C6. 建设用地使用权自( ) 时设立A, 土地交付 B. 支付出让金C.转让D.登记[ 答案] D7. 关于不动产物权的说法，正确的是( ) 。
A. 依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B. 不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C. 不动产物权的转让在合同成立时发生效力D. 未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效[ 答案] A8. 下列损失，属于建筑工程-切险保险责任范围的是() 。
A. 设计错误引起的缺陷B. 地震引起的损失C. 工艺不良引起的保险财产本身的损失D .非外力引起的机械装置本身的损失[ 答案] B9. 关于核验施工许可证的说法，正确的是()A. 中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B. 在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3 个月内报发证机关核验C. 中止施工满6 个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D .经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验[ 答案] A10. 关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是()A. 建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门] 提出竣工规划验收申请B. 竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C. 报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1 年内完成D. 未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的，责令限期补报，并处罚款[ 答案] B11. 关于建设工程质量保证金的说法，正确的是() 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
G019·03893（专卡）
绝密★考试结束前
四川省2019年4月高等教育自学考试
工程建设法规
课程代码:03893
注意事项：
1.本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2.应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
第一部分选择题
一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分，在每小题列出的
备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1合同当事人依法行使不安抗辩权的直接法律后果是
A.解除合同
B.终止合同
C.中止履行合同
D.恢复履行合同
2.根据《城乡规划法》。
核发乡村建设规划许可证的部门是
A.市、县人民政府城乡规划主管部门
B.乡、镇人民政府
C.市、县级人民政府
D.村民委员会
3.在缔约过程中，受要约人大对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，
性质上是
A.部分承诺
B.承诺
C.拒绝承诺
D.新要约
4.根据《建筑法》，下列关于施工企业承揽工程的说法正确的是
A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照
B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书
C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员
D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
5.在正常使用条件下，房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为
A.2年
B.3年
C.5年
D.设计文件规定的该工程的合理使用年限
6.根据《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》，下列属于投标人之间串通投标的是
A.投标者之间内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
B.投标者以行贿的手段谋取中标
C.投标人以低于成本的报价竞标
D.招标者向投标者泄露标底
7.下列关于机械设备出租单位安全责任的说法，正确的是
A.出租的机械设备可以没有生产许可证和产品合格证
B.出租机械设备时可以不配备齐全有效的限位等安全装置
C.出租机械设备时不必对机械设备的安全性能进行检测
D.禁止出租检测不合格的机械设备。