加强总包质量、进度、安全管理补充协议
总包与分包安全生产管理协议书5篇
总包与分包安全生产管理协议书5篇篇1协议签订时间：XXXX年XX月XX日协议生效时间：XXXX年XX月XX日协议双方：甲方（总包单位）：XXXX公司乙方（分包单位）：XXXX公司一、协议背景为了明确总包单位与分包单位在安全生产管理方面的权利、义务和责任，确保施工过程中的安全、质量和进度，双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及合同条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。
二、协议内容1. 安全生产管理目标双方应共同制定和实施安全生产管理目标，确保施工过程中不发生重伤、死亡事故，减少轻伤事故，保证施工人员的安全与健康。
2. 安全生产管理责任2.1 甲方责任（1）甲方应建立健全安全生产管理制度和操作规程，并监督乙方实施。
（2）甲方应按规定配备专职安全生产管理人员，对施工现场进行日常安全巡查。
（3）甲方应定期组织安全生产教育培训，提高乙方的安全生产意识和技能。
（4）甲方应制定应急预案，并定期组织演练。
2.2 乙方责任（1）乙方应严格遵守甲方的安全生产管理制度和操作规程。
（2）乙方应配备专职安全生产管理人员，对施工现场进行日常安全巡查。
（3）乙方应定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识和技能。
（4）乙方应制定应急预案，并定期组织演练。
3. 安全生产管理实施3.1 甲方实施措施（1）甲方应定期组织安全生产检查，对发现的问题及时整改。
（2）甲方应建立安全生产管理台账，记录安全生产管理情况。
（3）甲方应对乙方进行安全生产管理考核，并将考核结果纳入合同条款。
3.2 乙方实施措施（1）乙方应制定施工安全措施，并报甲方备案。
（2）乙方应建立施工安全检查制度，对施工过程中的安全隐患进行日常检查。
（3）乙方应对员工进行安全教育，提高员工的安全生产意识和技能。
4. 应急预案制定与实施篇2甲方（总包单位）：XXX建筑公司乙方（分包单位）：XXX装饰公司为了明确总包与分包单位在安全生产管理方面的责任和义务，确保施工过程中的安全与质量，根据国家相关法律法规和行业规定，双方在平等自愿、公平公正的基础上，达成如下协议：一、安全生产管理目标双方应共同遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保施工过程中无重大安全事故发生，将安全事故控制在最低限度。
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。
双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。
二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。
2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。
2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。
五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。
2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。
六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。
2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。
3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。
具体保险种类及金额由双方协商确定。
七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
建筑工程施工补充协议书范文3篇
建筑工程施工补充协议书范文3篇篇1本协议旨在补充并明确双方关于建筑工程施工的相关约定，以确保工程顺利进行，保障双方权益。
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就建筑工程施工已经签署了主合同，现针对某些特殊条款达成如下补充协议：一、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________（具体施工内容需详细说明）。
二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币__________元（大写：__________）。
该款项为除变更调整外的固定价格。
具体支付方式和时间如下：（详细说明支付方式及时间节点）。
2. 若发生工程变更，双方应另行签订变更协议，明确变更内容、价格及支付方式。
变更协议作为本补充协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
三、工期调整及延误处理1. 工程施工过程中，如遇下列情形之一，工期可相应顺延：不可抗力因素导致停工；甲方书面确认的工期变更；双方书面协商一致的工期调整。
除此之外，乙方不得擅自延长工期。
2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，支付甲方违约金。
违约金的具体数额及支付方式由双方另行协商确定。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。
若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、安全施工与责任承担1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保施工安全。
若因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 甲方有权对乙方的施工安全进行监督，提出改进意见。
乙方应及时响应并整改。
若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
建筑工程施工总承包合同补充协议书
建筑工程施工总承包合同补充协议书全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工总承包合同补充协议书甲方（甲方单位名称，法定代表人姓名）：______________乙方（乙方单位名称，法定代表人姓名）：______________根据《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为了明确双方在建筑工程施工过程中的权利义务，特订立本补充协议。
一、合同基本情况1.1 本补充协议系《建筑工程施工总承包合同》（以下简称“主合同”）的补充，并与主合同具有同等效力。
1.2 主合同签订日期为________年____月____日，合同标的为________工程（项目名称），工程地址为________。
1.3 本补充协议签订日期为________年____月____日，生效日期与主合同相同。
二、合同变更内容2.1 鉴于工程实际情况的变化，双方经协商同意，在主合同基础上作出如下变更：（1）变更内容一具体变更内容说明......（2）变更内容二具体变更内容说明......2.2 上述变更内容，经双方协商一致，形成协议共同遵守，具有合同效力。
三、合同履行及支付方式3.1 双方根据主合同及本补充协议的约定，按时履行合同义务。
如出现履行困难，应提前通知对方并协商解决方案。
3.2 甲方应按照主合同及本补充协议的约定，按工程进度及质量要求支付工程款项。
3.3 乙方应保证施工进度，确保工程质量，提前预警并解决工程安全隐患。
四、风险控制及责任追究4.1 双方应加强施工现场管理，做好安全防护，确保工程施工安全。
4.2 工程发生质量问题或者安全事故，责任方应承担相应责任，并按照法律法规承担相应的法律责任。
4.3 在合同履行过程中，若有任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交相关部门或采取其他合法方式解决。
五、其他约定5.1 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
5.2 本补充协议未尽事宜，可由双方协商一致后另行签订书面补充协议。
工程安全补充协议书
工程安全补充协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就_____________________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成了合作意向，并已签订了相应的工程施工合同。
为了进一步加强本工程的安全管理，确保施工过程的安全顺利进行，特此签订本《工程安全补充协议书》（以下简称“本协议”），作为原工程施工合同的补充条款。
一、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全生产管理制度。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责。
3. 乙方应对其员工进行安全生产教育和技能培训，确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。
二、安全防护1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，如搭设安全网、安装防护栏杆等。
2. 对于高空作业、电工作业等特殊工种，乙方应提供符合国家标准的个人防护装备，并确保工人正确佩戴和使用。
三、安全检查1. 乙方应定期组织安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。
2. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，并提出整改要求。
四、事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并向甲方报告。
2. 乙方应积极配合有关部门进行事故调查和处理，依法承担相应的责任。
五、违约责任1. 如乙方违反本协议约定的安全生产要求，导致安全事故或损失的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
2. 如因乙方的原因导致第三方受损，乙方应负责处理并承担全部责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收合格之日止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________签订日期：____年____月____日。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同基础上，根据工程项目的实际情况和双方的具体需求，经友好协商达成的补充协议。
本补充协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
一、协议背景工程项目因故需调整总承包合同中的部分条款和内容，以更好地适应项目实际情况。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议。
二、工程概况（此处填写工程名称、地点、规模、工程内容等）三、协议目的及依据本补充协议的目的是明确工程项目的各项细节和要求，保障工程顺利进行。
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和总承包合同的相关条款制定。
四、补充协议内容（一）工程进度及工期调整根据实际情况，双方同意对原合同中的工程进度和工期进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程进度安排和工期）。
双方应确保按照调整后的进度和工期完成工程建设任务。
（二）工程造价调整及支付方式变更根据实际工程量变化，双方同意对原合同中的工程造价进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程造价、支付方式及时间等）。
双方应确保工程款按时支付，保障工程顺利进行。
（三）材料设备供应及变更约定双方根据实际需求和供应情况，对原合同中的材料设备供应进行如下补充约定：（此处详细填写材料设备的供应方式、品牌、规格型号、质量标准等）。
如发生变更，双方应提前协商并签订书面变更协议。
（四）工程质量及验收标准双方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工和验收。
具体质量标准、验收方法、验收程序等详见本协议附件。
（五）安全文明施工及环境保护要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规和环保政策，确保施工过程中的安全文明生产和环境保护。
具体安全文明施工及环保措施和要求详见本协议附件。
五、违约责任及解决方式如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
总承包合同补充协议3篇
总承包合同补充协议3篇篇1总承包合同补充协议一、合同双方甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮编：开户行：账号：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮编：开户行：账号：二、项目概况根据《总承包合同》（以下简称“合同”）的约定，甲方委托乙方进行项目（下称“项目”）的总承包工作。
经双方协商，为明确双方权利义务，特订立本《总承包合同补充协议》（以下简称“协议”）。
三、项目变更1. 甲方有权变更项目的设计、工程范围和内容，但必须提前书面通知乙方。
2. 乙方应根据甲方的要求对变更后的项目进行重新评估，并提出相应的工程变更方案和报价。
3. 甲方应审查乙方提出的变更方案和报价，经双方协商一致后再确定是否变更项目内容。
四、工程质量1. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 甲方有权对工程质量进行检查和验收，如发现工程不符合要求的，乙方应立即整改，直至符合要求为止。
五、支付方式1. 乙方应按合同约定的总价和支付进度，按时按量收取款项。
2. 如有变更项目内容或增加工程量等情况，双方应重新商定支付方式和付款进度。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付款项导致工期延误或发生其他损失的，乙方有权要求赔偿。
2. 若乙方未按合同约定保质保量完成工程的，应承担相应违约责任。
七、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议应友好协商解决，协商不成，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收并结清款项之日终止。
2. 本协议未尽事宜由双方协商决定。
甲方（盖章）：法定代表人签字：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：年月日篇2总承包合同补充协议为了进一步明确双方在总承包合同中的权利和义务，特制定本补充协议。
本协议是总承包合同的一部分，具有同等法律效力。
第一条总则1.1 本协议是根据双方在总承包合同中约定的内容制定的，旨在为双方的合作提供具体而详细的规范。
建筑工程施工总承包合同补充协议书9篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书9篇第1篇示例：建筑工程施工总承包合同补充协议书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就经甲方依法资格组织招标取得的工程承包合同（以下简称“合同”）内容约定，为明确双方的权利和义务，特就以下事项达成一致：一、合同名称、编号及签订日期合同名称：建筑工程施工总承包合同合同编号：原签订日期：本次补充协议签订日期：二、合同签订的工程项目名称合同项项目：（详细描述）三、变更的原因及必要性由于工程实际情况发生了（变更原因），为了保证工程的顺利实施及双方的合法权益，甲、乙双方经充分协商同意，对合同的部分内容进行修订。
四、具体变更内容（详细列明变更的具体内容）五、工程造价调整根据合同变更的具体内容，工程造价将进行相应调整。
具体调整金额为（具体金额），双方均应进行认真核实，并签署书面确认签章。
六、工期调整根据合同变更内容，工程施工工期将进行相应的调整。
具体调整后的工期为（具体时间），若因本次调整引起的延期造成的额外损失，由责任方承担。
八、其他约定（双方根据实际情况继续增加需要补充约定的相关事项）九、补充协议生效本补充协议一式两份，双方各执一份，自双方共同签字盖章后生效，具有合同的法律效力。
乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：该补充协议书系自揣入合同各方签字及加盖公章之日起生效。
（注：此处内容仅为示例，具体的补充协议书内容应结合实际情况进行具体的约定，若有需要请咨询专业律师或相关法律机构。
）第2篇示例：建筑工程施工总承包合同补充协议书甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：经办人：乙方：（承包方）地址：法定代表人：电话：经办人：经甲、乙双方协商同意，就甲方与乙方签订的《建筑工程施工总承包合同》（合同编号：）作如下补充协议：一、施工总承包合同签订主要内容1.甲方委托乙方对甲方位于（地址）的建筑工程进行施工总承包，并自行负责工程设计、施工、监理、质量保证等工作；2.乙方应按照合同规定的工程期限和质量要求，保质保量地完成工程，并承担由此产生的风险和责任；3.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并提供必要的技术支持和配合；4.合同签订日期：年月日二、补充协议的内容1.工程变更由于工程实际施工情况或相关法律、政策的变化，甲乙双方同意对合同中的工程内容进行如下调整：（1）工程范围的调整：甲方同意将原合同中规定的工程范围进行适当调整，具体调整内容为（列明调整后的工程内容）；（2）施工进度的调整：由于不可抗力或其他特殊原因，导致工程施工进度发生变化，甲乙双方同意对原合同中规定的施工进度进行调整，具体调整内容为（列明调整后的施工进度安排）；2.工程款支付（1）甲方应按照工程实际施工进度及质量要求，按期向乙方支付工程款；（2）甲方应对乙方提出的符合合同约定的进度款、结算款等支付申请及时进行审核和支付；3.质量保证甲方要求乙方对工程质量进行保证，并按照合同约定履行相关保修责任；4.其他补充内容由于实际施工中的特殊情况，甲乙双方可协商对其他合同内容进行适当的补充或修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补充协议（初稿）
发包人（全称）：
承包人（全称）：
本协议是以发包人、承包人双方于年月日签订了《合同》（合同编号：，以下简称“原合同”）为基础，根据本工程的实际需要，经双方友好协商一致，达成如下对原合同的补充协议内容，双方共同遵守执行，且不影响原合同的计价原则。
一、进一步明确承包人总协调、管理的责任。
1、负责对分包工程进行总承包管理并提供总承包配合，总承包管理及配合费按原合同相关条款约定执行，结算时不予调整。
2、负责编制项目施工的全生命周期计划，包括统筹各分包单位关于本项目的工作。
3、必须按发包人及分包单位的要求完成有关项目施工，提供具备指定分包工程开工条件。
4、应在各分包单位进场前对已完成的工程及场地进行检查、确认、移交工作面。
5、应对本工程（包括分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安负责，对分包单位出现的问题承担连带责任。
6、负责签收并发放建设单位、监理单位针对分包单位所发出的工程指令，并负责督促分包单位执行。
7、负责组织和主持与分包单位有关的协调会议及相关例会，并在会议后第二天向发包人、监理单位提交会议纪要。
建立定期的指定分包工程例会，每月一次月例会会议和每季度一次的季度会议（会议内容含计划、质量安全文明施工内容）；施工高峰期间，应进行每日碰头会制度，用以协调第二天作业面的矛盾；各指定分包应提前一周在例会上提出对道路运输、场地使用、楼面占用安全文明施工等要求。
8、须对工程整体进度负责，熟悉发包人对指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度的分部分项工程需特别注意。
并应要求各分包单位提供专业承包的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
（如：铝合金安装跟不上，会导致交楼不及时，总承包单位应该给出相关措施，如：可以做外立面施工，留下收边收口或做副框，这样就不影响关键工序。
）
9、在各分项施工前须与指定分包单位联系，核对清楚各分包工程图纸与总承包单位图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请指定分包配合确认。
否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。
10、按发包人的要求向分包单位提供标高、定位点线等，否则发包人有权另行委托他人实施，由此产生的所有费用由承包人承担。
11、发包人指定分包单位工程的竣工资料，由分包单位整合、装订后直接交承包人，由承包人统一汇总，负责组织竣工验收并有督促
分包单位的义务。
12、施工中如因承包人原因影响分包单位的工期，工程延期的责任由承包人承担。
13、若由于承包人原因，未能按上述要求提供总承包管理及配合时，视为违约，总承包单位须承担违约责任，按下列约定应向建设单位支付的违约金。
13.1、未按以上要求对分包人进行工程进度、质量及安全文明管理，发包人限期其整改并罚款1000 元/次。
13.2、未按以上要求对分包人提供配合服务的，发包人限期其提供并罚款2000 元/次。
13.3未能履行总承包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行的，发包人限期其协调并罚款2000 元/次。
14、按合同约定内容，承担本工程承包范围内的工程质量和工期的责任；负责对分包单位的工程提供配合和管理并进行施工总协调，参加分包单位的工程验收和竣工验收。
对于发包人每月组织的月度检查提出安全文明施工，应在规定的时间内落实，否则发包人有权在当月的进度款中扣除该部分费用。
二、承包人应配备与本项目相符的工程管理人员，包括管理人员的资格、能力、经验等。
对于不称职的管理人员发包人有权力要求承包人更换。
管理人员包括但不限于以下人员：
1、项目经理：应具备一级建造师执业资格，且具有工程师职称
证书，同时有过同类项目的任职经历，本工程的项目经理不在其他项目担任任何职务。
2、项目技术负责人：应具备二级建造师执业资格，且具有工程师职称证书，同时有过同类项目的任职经历，本工程的项目经理不在其他项目担任任何职务。
3、专职质检员：具有质检员证书，有过同岗位工作经验，熟悉建设工程验收规范，不在其他项目任职，数量应满足本项目需要。
4、安全员：具有安全员证书，有过同岗位工作经验，熟悉建设工程安全管理要求，不在其他项目任职，数量应满足本项目需要。
5、施工员：包括土建、水电专业，具有施工员证书，有过同岗位工作经验，熟悉施工工艺及相关验收规范要求，数量应满足本项目需要。
6、资料员：有过同岗位工作经验，熟悉中山市建设工程档案资料验收要求，数量应满足本项目需要。
三、由于工程质量问题引起业主集体投诉的，发包人有权对承包人进行经济处罚，视情节严重程度，处罚金额在10-20万之间，给业主造成损失的应额外赔偿。
若工程未完成结算的，处罚及损失的金额在结算中扣除，若已完成结算并支付，则在质保金内扣除。
对发包人的声誉带来负面影响的，承包人应赔偿损失。
业主集体投诉包括但不限于以下几方面：
1、业主自行组织集体到物业办公室、项目售楼部、集团总部进
行质量维权的。
2、业主自行组织集体到政府相关职能部门等进行质量维权的。
3、业主自行组织集体举行游行拉横幅活动进行质量维权的。
四、工程竣工验收合格后，但在交楼入伙过程中如出现以下情况的工程质量问题，发包人有权对承包人进行经济处罚，给业主造成损失的应额外赔偿。
若工程未完成结算的，处罚及损失的金额在结算中扣除，若已完成结算并支付，则在质保金内扣除，同时承包人应继续履行保修义务。
工程质量问题包括但不限于以下几个方面：
1、基础、结构出现安全隐患，如开裂、变形、沉降超过规范允许范围等，罚款10-20万元。
2、参与发包人组织物业公司、监理公司进行分户检查，并在规定的时间内完成整改，以户为单位，整改合格率不低于95%，否则按5000元/户对承包人进行处罚。
3、交楼后出现渗漏、空鼓、开裂、砂浆强度不够等质量问题的，以户为单位，超过10%或超过50户的，按5000元/户对承包人进行处罚。
4、在保修期间，承包人对发包人或物业公司提出的质量问题，未能按保修合同书要求的时间内完成维修工作，或同一户同一批的质量问题维修达三次及以上的，按5000元/户或公共区域按1000元/处进行处罚。
5、从收楼开始之日起一个月内，若因质量问题导致收楼成功率
低于95%的，按5000元/户对承包人进行处罚。
收楼成功率＝实际
完成数量/可收楼数量×100%，可收楼数量即为一个月内业主接到
收楼通知到物业办理收楼手续的数量，以户为单位。
五、本协议为双方的真实意思表示，是原协议的有效组成部分。
双方
在签署本协议时对各自的权利、义务清楚明白，并愿意按照本协议严格执行。
原协议及内容如与本协议有冲突的，按本协议约定执行；无冲突的，仍按原协议为准执行。
六、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式三份，发包方执
二份，承包方执一份，并具同行法律效力。
发包人（盖章）：中山市恒高房地产承包人（盖章）：江苏华建建设股份有限公司有限公司中山分公司
法定代表人（签字）：负责人（签字）：
签订日期：签订地点：广东省中山市。