消防安装施工劳务分包合同
(完整)消防劳务分包合同
(完整)消防劳务分包合同合同协议一、合同背景甲方拟委托乙方提供消防劳务分包服务，具体工作内容和任务、工期、报酬以及其他相关事项，双方确认如下二、合同内容2.1 工作内容及任务乙方应根据甲方要求，按照合同约定提供消防劳务分包服务，具体服务内容包括但不限于提供消防安全策划方案提供消防设备的安装、维护和保养提供员工消防培训提供消防演练协助甲方处理消防事故等。
2.2 工期本合同的工期为年月日至年月日。
期满后，若甲方与乙方双方无异议，可继续延长合同期限。
2.3 工作报酬乙方为提供消防劳务分包服务，甲方应按照约定支付相应的工作报酬。
具体报酬金额为，以人民币计，双方一致确认。
2.4 工作要求遵守国家相关法律法规，确保工作合法合规严格按照甲方的要求进行工作，保证服务的质量和效果提供真实的材料和数据，确保工作的准确性和可靠性保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
2.5 返工和维修如乙方提供的消防劳务分包服务存在质量问题、未完成或未按照约定完成工作任务的，甲方有权要求乙方重新进行返工或维修，乙方应积极响应并按时完成。
三、保密条款双方对于本合同中涉及的商业秘密及保密信息，包括但不限于技术、商业计划、财务数据等，保持严格保密，并不得向任何第三方披露。
如因一方的过失造成保密信息泄露，泄露方应承担相应法律责任。
四、违约责任4.1 如甲方或乙方自愿解除本合同，应提前个月书面通知对方，并承担相应的解约责任。
4.2 若甲方或乙方违约，未按照约定的工作内容、工期或报酬进行履行，违约方应向守约方支付违约金。
违约金的具体金额为合同金额的%，双方一致确认。
4.3 若因不可抗力导致合同无法履行，一方应及时通知对方，并提供相关的不可抗力证明文件。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、罢工等。
五、其他条款5.1 合同解释本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
如对本合同的解释及履行发生争议，双方应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
2024年消防工程劳务分包协议细则
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年消防工程劳务分包协议细则本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 丙方名称及资质1.4 术语定义2. 工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容3. 劳务分包范围3.1 乙方分包范围3.2 丙方分包范围3.3 分包区域划分4. 劳务分包费用4.1 劳务费用计算方式4.2 付款方式及时间4.3 乙方丙方责任范围内费用承担5. 劳务人员管理5.1 乙方提供劳务人员名单5.2 劳务人员资质要求5.3 劳务人员培训及考核5.4 劳务人员劳动保障6. 施工质量及验收6.1 施工标准及要求6.2 验收程序及标准6.3 质量问题处理7. 安全防护及环境保护7.1 安全防护措施7.2 环境保护措施7.3 安全事故处理8. 违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任8.3 丙方违约责任9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径解决10. 合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更条件10.3 合同解除条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力事件的后果处理14. 其他条款14.1 信息披露14.2 通知与送达14.3 法律适用14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方全称为：×××消防工程有限公司甲方资质：具有国家相关部门颁发的消防工程专业承包一级资质。
1.2 乙方名称及资质乙方全称为：×××劳务分包有限公司乙方资质：具有国家相关部门颁发的消防工程劳务分包二级资质。
消防安装工程劳务分包协议格式版(三篇)
消防安装工程劳务分包协议格式版依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包人资质情况资质证书号码：_____发证机关：_____资质专业及等级：_____复审时间及有效期：_____2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_____工程地点：_____分包范围：_____提供分包劳务内容：_____3.分包工作期限开始工作日期：_____结束工作日期：_____总日历工作天数：_____4.质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同;（2）本合同附件;（3）本工程施工总承包合同;（4）本工程施工专业（分）包合同。
6.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________________________________________________________。
7.总（分）包合同7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定。
8.图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____，职务：_____，职称：_____.9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____，职务：_______________，职务：_______________.10.工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在____年____月____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_____;（2）在____年____月____日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;（3）在____年____月____日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;（4）在____年____月____日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）_____;（5）在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_____;（6）在____年____月____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_____，其交验要求与保护责任为：_____.10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
消防劳务分包合同范本
施工企业大量使用劳务分包队伍是大势所趋。
那末消防劳务分包合同又是怎样写的呢?以下是在 WTT 小雅为大家整理的消防劳务分包合同范文，感谢您的阅读。
消防劳务分包合同范文一发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工商议一致，订立本合同。
第一条：工程概况工程名称： ______________________________________ 工程地点：______________________________________工程内容： ______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的采集、整理、编排。
提供标准版面的消防验收资料。
第二条：合同工期20xx 年 03 月 10 日--20xx 年___月___ 日 (具体以现场甲方定的工期为准)。
第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①-⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____ ℅计取。
3、工程人工费预付款为合同总价的_____%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写： _______________ 元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。
消防工程劳务分包的合同
消防工程劳务分包的合同消防工程劳务分包的合同1发包方：____________________（简称甲方）承包方：____________________（简称乙方）甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。
经双方协商订合同如下：一、工程名称地点：二、工程承包方式：包工包料；（包验收合格）三、工程承包范围：室内消火栓系统、室内报警系统（不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工程量报价）四、工程包干总价：人民币（大写）__________（小写）￥__________元；按工程进度支付现金。
五、付款方式：施工主材料进场，工人施工一周后，甲方首付乙方工程总款的15%￥__________元整），乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕，甲方向乙方支付单栋工程总款的40%；工程验收合格，取得消防验收合格意见书后，甲方再付乙方工程总款的95%；（￥ __________元整），余款为工程总款的.3%（￥__________元整），留作质保金，质保期为壹年，以取得消防验收合格意见书之日算起。
待质保期满后，甲方一星期内一次性付清全部余款。
六、双方责任：甲方责任1、甲方要为工程顺利进行创造条件，并提供作业用水、用电、材料库。
2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料，以保证工程及时审批及验收。
如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方提供蓝图（3套）组织乙方及有关部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。
4、协调处理各施工单位间关系，确保施工顺利进行。
5、甲方应及时按合同付款，保证工程的顺利进行。
乙方责任1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。
严格按甲方安排的工程工期进行施工，保证工程如期完工。
2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。
如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
2023年消防安装工程劳务分包协议经典版(四篇)
消防安装工程劳务分包协议经典版（以下简称甲方）（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：杨寿镇小区杆线工程工程地点：杨寿镇开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日质量等级：优良工作内容：1、新立12米电杆7根，架设120导线4*7档;2、敷设4*120电缆一根，4*50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线4*100米;合同价款：¥180000元，大写：拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。
8、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
2024年消防工程劳务分包合同细则
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年消防工程劳务分包合同细则本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 丙方名称及资质第二条工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条劳务分包范围及要求3.1 分包范围3.2 分包工程质量要求3.3 分包工程安全要求3.4 分包工程进度要求第四条劳务费用及支付方式4.1 劳务费用金额4.2 劳务费用支付方式4.3 劳务费用支付时间第五条劳务人员管理5.1 劳务人员数量5.2 劳务人员资质要求5.3 劳务人员培训及考核5.4 劳务人员劳动保障第六条施工材料及设备6.1 甲方提供的材料及设备6.2 乙方提供的材料及设备6.3 丙方提供的材料及设备第七条质量管理7.1 质量控制体系7.2 质量验收标准7.3 质量问题处理第八条安全管理8.1 安全管理体系8.2 安全事故处理8.3 安全培训及演练第九条变更及解除合同9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更及解除合同的程序第十条违约责任10.1 甲方违约责任10.2 乙方违约责任10.3 丙方违约责任第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼管辖法院第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件第十三条其他约定13.1 信息保密13.2 法律法规遵守13.3 合同附件第十四条合同的签署14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点14.3 合同签署人签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方：×××消防工程有限公司资质：具有消防工程专业承包一级资质，成立于××年，主要从事消防工程设计、施工、检测、维护等工作。
1.2 乙方名称及资质乙方：×××劳务分包有限公司资质：具有消防工程劳务分包二级资质，成立于××年，主要从事建筑劳务分包、消防设施维护等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防安装施工劳务分包合同
发包人：宁夏珠丽创新科技集团有限公司（甲方）
承包人：宁夏白山头消防有限公司（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一：工程概况
1.1工程名称：吴市人民迁建项目（一期）消防工程一标段
1.2工程地点：吴市东兴街西侧
1.3建筑面积：约121000平方米
1.4承包范围：
室内、室外消火栓系统、自动喷淋系统、室外埋地管、消防报警系统等安装、预埋、预留工程（必须配合防排烟工程的预埋、预留可根据实际情况另行计费）。
二、工期要求：
必须符合建设方对工期的要求，按照甲方和建设单位签的总工期要求执行。
三、工程质量及进度要求：
工程施工质量必须符合消防验收相关规范要求，满足工程质量及工程进度和相关技术标准。
四、现场安全文明施工要求：
满足建设方安全文明工地要求。
五、工程承包方式：
劳务队或施工班组（必须满足施工进度要求）按施工图采用人工、
辅材及机具（含机具耗材）折合管道延长米实行单价包干，具体条款如下（班组购买辅材见附件辅材及机具清单表）
承包作业内容：
（1）喷淋系统：从外墙1.5米处计量承包区域范围内的所有的穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修补洞），管道、阀门、水流指示器、喷头及集热盘或装饰盘、自动排气阀、报警阀等安装工程；刷漆、防腐工程；系统试压冲洗与调试工程；及材料转运搬运、材料到场装卸。
（2）室内消火栓系统：从外墙1.5米处计量承包区域范围内的所有的管道及穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修补洞）、阀门、消火栓箱及箱内配件（包括灭火器配置）、自动排气阀等安装工程；刷漆、防腐工程；系统试压冲洗与调试工程及材料到场装卸、材料转运搬运；
⑶室外所有管道及室外消火栓、喷淋、消火栓主管及穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修洞）【从喷淋、消火栓管网连接到室外水泵接合器的管道(从外墙1.5米处计量)】、水泵接合器安装，含材料到场装卸、材料转运搬运、防腐保温、安装、试压、调试工作）按施工图采用人工、部分辅材与机具折合管道延长米单价包干；（土石方开挖另行计价）。
（4）消防报警系统，各类消防探测设备、报警设备、联动设备、消防电话、消防广播、消防联动主机、气体灭火系统。
（室外埋地部分线缆、护套管网预埋、明配线管、线缆施放、调试不再另行计费）。
计价方式：
消火栓、喷淋管道 __26_ 元/米；消防箱；50元/个、室外消火栓及管网按管道延长米计费，水泵3500元/台（水泵房内的管道、阀件等不在另行计费）。
报警系统80元/个点（所有的配电箱按点位计费）配管放线不得另行计价；桥架25元/米；消防联动主机3500元/台。
（点位内容广播、配电箱、模块、烟感、温感、手报、消火栓按钮、气体控制盘、喷洒指示灯、按钮、声光、端子箱）
采用固定单价包干，按实结算；喷淋、消火栓系统及所有室内，室外设备（除水泵房外）均含在管道单价内，不在另行计取费用。
六、价款的审核与支付：
每月进度起止时间：上月25日至本月25日为本月进度时间单位；乙方每月截止25日向甲方上报本月工程进度完成量；经甲方现场项目部审核后公司审批，在次月的15日前支付本月工程款。
每月按实际完成工程量的（ 70 ）％支付给乙方，试压完成后，次月支付至完成工程量的（ 85）％给乙方;经消防部门检测、验收合格后并交物业管理公司接手再付至完成工程量的（ 98 ）％;留（ 2）％的质保金，质保期两年（质保期以消防部门验收合格日为基准），质保期满后7个工作日内一次付清（无利息）。
预埋期间的工程款支付办法，主体14层前、套管按照15元/个支付，报警点位按照15元/点位支付，每两月结算一次。
进入主体14层后按照安装进度支付工程款。
报警系统施放线缆完成按20元/个点支付，报警设备安装完成按照20元/个点支付，系统调试完成并具备验收条件按照10元/个点支付。
消防验收并交物业后结至98%工程款。
（其中水系统套管预埋费用待结算时扣除）。
七：零星和返工等施工签证单价
由于甲方或工程变更原因需要整改部分，DN100及以上消防管道拆除按（10）元/米计费；DN80及以下( 10)元/米计费。
甲方另行委派
的其他工作按点工计费，人工单价为（ 20）元/小时；
八：责任与义务
8.1.乙方责任与义务
8.1.1、乙方必须服从甲方对工程安全文明施工、工程质量（管道安装要横平竖直）、进度的管理要求，必须满足业主对甲方的工程质量、进度、安全文明施工的规定；
8.1.2、若由乙方原因发生工程质量业主验收要求，由此产生的损失，全部由乙方自行承担；
8.1.3、施工过程中，发生业主对工期、质量、安全、文明等的投诉，乙方立即整改。
8.1.4、施工过程中，乙方应加强安全教育与管理，严格执行安全文明施工的相关规定，采取必要的安全措施，根据建设方要求，所有安装工人必须持证上岗（人证必须相符，除小工不需证件以外）；甲方有提供方便，积极协助抢险减损之责；
8.1.5、乙方必须按图施工,不得擅自更改图纸，但有义务对图纸中的不足提出意见，并及时与甲方现场相关施工管理人员协商，并做好标段内的施工日记；
8.1.6、乙方必须积极做好与其他施工单位配合工作，做好工地施工过程中的交接工作；
8.1.7、乙方必须做好施工过程中的设备、材料、机具等物品到场后的装卸及保护工作。
工程施工完毕后乙方有义务将剩余材料搬运回仓库。
8.1.8、乙方在施工过程中必须做到工完场清，保持加工场地卫生整洁，节约用料，避免造成浪费。
8.1.9、工程竣工交验、移交物业后，乙方必须配合甲方培训业主方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的操作。
8.1.10、施工期间的临时水电及生活设施费用由乙方自行解决。
8.2.甲方责任与义务
8.2.1、施工过程中若因甲方原因所造成的损失由甲方承担。
8.2.2、甲方应及时支付工程劳务款，若甲方不及时支付，且协商无效后，乙方有权按照国家有关政策进行申诉，由此所造成的损失由甲方承担。
8.2.3、甲方有义务协调监理、总包方、建设方的相关事宜。
8.2.4、甲方指派项目经理和质料员负责该项目的所有协调、监督工作。
第九条：施工现场安全
乙方必须遵守现场安全文明施工相关规定，坚持班前安全训话，并形成班组活动安全纪要；乙方必须积极配合并执行安全管理工作。
第十条：材料供应方式
本工程所需主材料均由甲方负责供应。
（乙方在拿到甲方提供的施工图后10天内提交该施工范围内的分层、分区及总材料计划表到项目部，并注明：材料的规格型号，）乙方所需材料每周一提交材料计划表到项目部审批，该工程所有材料均由乙方提交材料计划表。
第十一条：合同的争议与解决
双方如在履行本合同时发生争议时，应先协商解决，协商不成的可向工程所在地法院提起诉讼。
第十二条：合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人
交付工程作业成果，发包人向承包人支付完毕本工程全部工程款之后，本合同即告终止。
第十三条：合同份数及生效
本合同一式肆份，具有同等效力；发包人执叁份，承包人执壹份。
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日。