2015年二建DL法规考点重点
2015二级建造师法规重要考点
2015二级法规1、p1,民法商法P2，《中华人民共和国民法通则》……《侵权责任法》……属于民法商法。
2、p2,经济法……属于经济法，社会法……属于社会法。
3、P3,宪法；法律，法律是指由……法律文件；法的形式为：依照《中华人民共和国立法法》......《行政许可法》等；4、P3，行政法规；p4，（四）地方性法规、自治条例和举行条例........《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。
5、P4，国务院各部......部门规章规定......和“实施细则”等；6、P5，（六）、地方政府规章....《宁波市建设工程造价管理办法》等；（二）上位法优于下位法；7、P6谁制定谁修改谁裁定：地方性法规、规章......(1)....由制定机关裁决。
.......由国务院裁决。
8、P7,2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用；4，能够独立承担民事责任；法人分企业法人和........社团法人；具有法人条件的事业单位......依法不需要办理法人登记的。
9、P10,一、代理的法律特征10、P11，（二）......一般的代理行为可以由..........(1).......(2).....(3)....及有关...的公民；二、建设工程代理行为的终止，《民法通则》规定，.........(1)........(5).....法人终止。
11、P15,物权包括..和保物权；财产所有权的权使，.......处分权。
（人生权>物权>债权）12、P16，用益物权是.....和继投权。
；（三）担保物权（抵押，留置）13、P17,（三），地役权14、P18，地役权的变动..........建设.......约束力。
；依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。
；三、物权的保护15、P19，债是按照合同的约....的规定履行义务。
16、P20,（三）无因管理.........为无因管理之债。
（四）不当得利；二、建设工程债的常见种类，（一）施工合同债（二）买卖合同债（三）债权之债P2117、P21知识产权的法律特征，一、财产权和人身权的双重属性；二、专有性；三、地域性；四、期限性18、P30，一，保证的基本法律规定（一）保证合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
2015二建法规知识点法规
、第一章建设工程基本法律知识1、法的形式（1）宪法：全国人大；（2）法律：全国人大及其常委会；（“法”）（3）行政法规：国务院；（“条例”）（4）地方性法规：省人大及其常委会、省会所在的市人大及其常委会、国务院批准的较大的市人大及其常委会；（“条例”）（5）部门规章：国务院各部、委、中国人民银行、审计署（“办法”、“规定”）（6）地方规章：省政府、省会所在的市政府、国务院批准的较大的市政府；（7）国际条约注：行政规章包括部门规章和地方性规章2、法的效力等级。
（1）上位法优于下位法：《安全生产法》优于《安全生产管理条例》宪法——法律——行政法规——地方性法规（部门规章）——地方政府规章（2）特别法优于一般法：《招标投标法》优于《合同法》（3）新法优于旧法：《物权法》优于《担保法》（4）特殊情况1）法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；（注：制定机关裁决）2）行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决；（注：制定机关裁决）3）地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；（注：制定机关裁决）4）地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。
国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；（注：人大与政府相互制约）5）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
6）根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。
（5）备案和审查二、建设工程法人制度（一）法人应具备的条件及其在建设工程中的地位和作用1、法人成立的条件1）依法成立；2）有必要的财产或者经费；3）有自己的名称、组织机构和场所；4）能够独立承担民事责任（注：法人与其他组织最主要的区别）法定代表人：依据法律或法人章程行使职权法人住所：主要办事机构所在地2、法人的分类1）企业法人：工商部门登记之日成立2）非企业法人：机关（行政）法人；事业法人；社会团体法人（注：教材错误地称为“社团法人”）（不需要登记的：成立之日；需要登记的：登记之日（二）法人在建设工程中的作用1、法人是建设工程在的基本主体2、确立了建设领域国有企业的所有权和经营权的分离（三）企业法人与项目经理部的法律关系1、项目经理部不具有法人资格，是法人的非常设下属机构2、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者3、项目经理是委托代理人，不是法定代表人4、项目经理部行为的法律后果由企业法人承担三、建设工程代理制度（一）代理的法律特征1、在代理权限范围内实施代理行为注：代理人有独立进行意思表示的权利，不是使者。
2015--二级建造师法律法规考试重点
2015--二级建造师法律法规考试重点一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、行政复议的被申请人应当自收到行政复议机关负责法制工作的机构发送的申请书副本或申请笔录复印件之日起（）内，提出书面答复，并提交当初作出具体行政行为的证据．依据和其他有关材料。
A．5日内B．7日内C．10日内D．15日内2、某市化工厂排放污染物，致当地一养鱼专业户王某的鱼大部分死亡。
某市环保局对化工厂作出行政处罚，王某要求化工厂赔偿损失。
环保局在处理王某与化工厂赔偿责任纠纷时，作出了调解，但化工厂不服。
下列哪些选项是化工厂不能做的？（）A．依法申请仲裁B．向人民法院提起诉讼C．向环保局申请复议D．可以和王某协商3、对复议机关的复议决定不服，是否可以向复议机关的上级机关申请再复议？（）A．不能申请再复议，因为我国行政复议实行一级复议制B．一般情况下，不能申请复议，但法律另有规定时，可以在经过一级复议后申请再复议C．一般情况下，不能申请复议，但行政法规另有规定时，可以在经过一级复议后申请再复议D．一般情况下，不能申请复议，但规章另有规定时，可以在经过一级复议后申请再复4、对行政机关依法委托的组织作出的具体行政行为不服的，以（）作为被申请人。
A．委托的组织B．委托的行政机关C．委托的行政机关的上一级主管机关D．由申请人选择由委托的行政机关或由被委托的组织5、被申请人应当自收到行政复议申请书副本或申请笔录复印件之日起（）内日，提出书面答复，并依法提交有关材料。
A．5日B．7日C．10日D．15日6、某市某区人民政府决定将区建材工业局管理的国有小砖厂出售，小砖厂的承包人以侵犯其经营自主权为由提出行政复议申请，本案的行政复议机关应当是（）。
A．市国有资产管理局B．市经济贸易局C．市人民政府D．区人民政府7、对复议前置的案件，行政复议机关决定不予受理或者超期不作答复的，申请人可以依法（）。
A．向上级机关申诉B．向上级行政机关申请复议C．向人民法院提起行政诉讼D．无法提起行政诉讼8、《行政复议法》规定，对规范性文件进行审查处理期间，应当（）对具体行政行为的审查。
二级建造师2015年法规重点资料大全
备考二级建造师2015年法规重点资料大全第一部分建设工程法律制度一、建造师相关管理制度（二）掌握注册管理1、注意注册建造师与注册建造师资格的区别。
2、注册建造师的注册类别：初始、延续、变更、增项注册四类。
有效期3年。
3、因变更注册不及时损失由聘用企业负责。
（三）掌握执业管理1、执业范围：考核认定或通过全国统考取得资质证书并经注册的二级建造师，可在全国范围内执业。
2、必须有注册建造师签字盖章情形：（1）工程施工管理文件；（2）质量合格文件。
（四）掌握执业工程规模标准项目负责人专业和级别限制大型工程：本专业一级中型工程：本专业一级、二级小型工程：无限制（五）掌握监督管理1、监督管理机关：县级以上人民政府建设主管部门。
2、相互告知：县级以上建设主管部门将违法事实、处理结果报告注册机关；注册机关将注册信息告知建设主管部门。
（六）掌握信用档案管理注册建造师的信用档案：包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等。
不良行为：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等。
二、法律体系和法的基本形式（一）掌握法律体系法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法。
1、重点掌握一些容易混淆的法的归属：如合同法属民法；公司法属商法；建筑法属经济法；消防法属社会保障法等。
（二）熟悉法的形式法律形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。
此外，自治条例和单行条例、特别行政区法律等也属于我国法的形式。
宪法的法律地位和效力是最高的。
法律的效力低于宪法，但高于其他的法。
行政法规的效力低于宪法和法律。
地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。
地方政府规章的效力低于法律、行政法规，低于同级或上级地方性法规。
三、宪法（一）掌握公民的基本权利1、平等权2、政治权利和自由3、宗教信仰自由4、人身自由5、社会经济权利：财产权、劳动权、休息权6、文化教育权利7、监督权和获得赔偿权监督权：建议权、检举控告权、申诉权获得赔偿权原因：国家机关或国家机关工作人员违法行使职权。
2015年二建法规知识点
二建法规知识点P2民法商法、行政法、经济法P3-4法的形式：法律、行政法规、地方性法规、部门规章P6需要由有关机关裁决适用的特殊情况P7法人是组织。
法人应当具备的条件。
法人成立的时间。
P11委托代理终止：1.代理期间届满或者代理事务完成；2.被代理人取消委托或者代理人辞去委托；3.代理人死亡；4.代理人丧失民事行为能力；5.作为被代理人或者代理人的法人终止。
P13表见代理（虽无权但有效）构成要件：（1）存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由（2）本人存在过失（3）相对人为善意P16用益物权（土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权）P18不动产物权的设立： 1.登记时发生效力2.物权变动的基础合同关系3.自合同成立时有效动产物权设立和转让：1.交付时发生效力2.船舶、航空器和机动车等物权未登记不得对抗善意第三人P20建设工程债的产生：1.合同2.侵权3.无因管理（损己利人）4.不当得利（损人利己）P21双重属性、专有性、地域性、期限性P22专利法保护的对象是指发明、实用新型和外观设计。
授予专利权的条件是新颖性、创造性和实用性。
P23发明20年，实用新型和外观设计10年，申请日起计算。
商标有效期为10年，核准注册之日起计算。
P24著作权主体：1.单位作品：著作权归单位（招标、投标文件）2.职务作品：使用公司物质：自己署名，归公司所有（设计图、地图、计算机软件）3.委托作品：有约按约定，无约归受托（勘察设计文件）P30保证合同、保证方式、保证人。
P31保证期间，债权转让的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。
转让债务的应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。
保证期间为主债务履行期间届满之日起6个月。
P32不得抵押、抵押设立P33质押分为动产质押和权利质押。
要转移对质物的占有。
留置要转移占有财产，因保管、运输、加工承揽合同发生的债权，债权人有留置权。
2015年二级建造师考试必备《法规》考点狂背手册
2015二级建造师《法规》考点狂背手册建设工程安全生产法律制度（15分左右）施工安全生产许可证制度实行施工安全生产许可制度，未取得的企业，不能从事生产活动一、申请领取安全生产许可证的条件完备制度、保证资金投入、设置专职安全人员、负责人考核合格、特种人有证、管理作业人员培训、工伤保险、防治措施、救援预案二、安全生产许可证的有效期和政府监督1.安全生产许可证的有效期：3年。
延期的，期满前3个月办理延续；有效期内，未发生死亡的，到期后，不再审查，延期3年企业变更后10日内办理安全生产许可证变更手续；企业破产，应交回注销；遗失安全生产许可证的，立即报告，媒体声明，申请补办2.政府监督：（1）建设主管部门先审查施工企业是否安全生产许可证，取得后，才能颁发施工许可证（2）企业不具备安全生产条件的，应当暂扣或吊销安全生产许可证（3）可以撤销已经颁发安全生产许可证的情形：非法取得三、违法行为承担的法律责任1.未取得安全许可证擅自从事施工活动：责令停工，没收违法所得，10-50万罚款2.安全生产许可证有效期满未办理延期手续：责令停工，限期补办延续手续，没收违法所得，5-10万罚款3.转让安全生产许可证：没收违法所得，10-50万罚款，并吊销其安全生产许可证4.不正当手段取得安全生产许可证：（1）没有成功的：提供虚假材料申请的，不予受理或不予颁发，并警告，1年内不得申请安全生产许可证（2）成功的：不正当手段取得后，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请。
5.暂扣安全生产许可证：取得后，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改6.颁证机关违法的：降级、撤职的行政处分施工现场安全防护制度1.《建筑法》规定，施工企业编制施工组织设计时候，制定安全技术措施2.对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计+安全技术措施一、编制安全技术措施和施工现场临时用电方案1.<<安全生产管理条例>>规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案2.5台以上设备或设备总容量在50KW以上的，编制用电组织设计3.5台以下设备或设备总容量在50KW以下的，制度安全用电和电气防火措施二、编制安全专项施工方案：单独编制安全技术措施文件一定规模的危险性较大的分部分项工程需要编制专项施工方案编制专项施工方案，附具安全验收结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，专职安全生产管理人员现场监督 1.基坑支护与降水工程 2.土方开挖工程 3.模板工程 4.吊装工程 5.脚手架工程 6.爆破工程7其他危险性工程以上涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的，施工单位还应当组织专家论证、审查三、安全施工技术交底施工前，施工单位负责项目的技术负责人应当对有关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，双方确认签字四、施工现场安全防护或安全费用1.现场防护（1）危险部位设置警示标志：现场入口、起重机、用电、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、基坑边沿、爆破物等危险部位（2）不同施工阶段和暂停施工采取的安全施工措施：暂停施工，现场防护，费用由责任方承担，或合同约定（3）施工现场临时设置的安全卫生要求：：办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离，装配式活动房屋应具有产品合格证（4）周边安全防护措施：采取专项防护措施，市区内工程，现场实行封闭围挡（5）安全防护设备、机械设备的安全管理：具有生产许可证和产品合格证，进场前查验，专人管理，定期检查，建立档案，按规定报废（6）起重设备的安全使用管理：起重设备、自升式架设使用前验收，承租的设备由施工总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位共同验收五、施工现场消防安全职责和安全措施1.施工单位消防安全负责人：本企业单位的法定代表人《消防法》，安全职责：落实制度、设置消防安全标志、每年一次检测、保障道路畅通、组织检查、组织消防演练重点工程的消防安全职责： 1.确定消防安全管理人 2.建立消防档案确定重点部位 3.每日防火巡查 4.岗前消防安全培训定期演练《安全生产管理条例》，消防安全责任制，确定消防安全责任人2.施工现场的消防安全要求（1）设置消防通道，满足消防车通行、停靠、作业要求（2）设置消防水源施工安全事故的应急救援与调查处理一、安全事故等级按照伤亡、重伤、直接经济损失划分：关键的几个数字记住（1）特别重大：30人以上，100人以上，1亿以上（2）重大：10-30人，50-100人，5000万-1亿（3）较大：3-10人，10-50人，1000万-5000万（4）一般：3人以下，10人以下，100万-1000万二、综合应急预案：应急机构、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练三、应急演练计划：每年至少一次应急预案演练，每半年组织一次现场处置预案演练四、施工总分包单位的职责分工：总承包单位统一组织编制应急预案，按此，各自建立组织或人员，定期演练五、施工生产安全生产事故报告：事故发生单位概况、发生时间地点现场情况、事故经过、已经人员伤亡和初步直接经济损失、已经采取的措施、其他六、事故调查：发生60日内提交事故调查报告伤亡人数变化补报：发生30日内上报，交通、火灾的7日内上报建设工程合同和劳动合同制度（10分左右）建设工程施工合同的法定形式和内容1.施工合同的法定形式：采用书面形式2.合同的内容：当事人名称等、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限地点方式、违约责任、解决争议办法3.施工合同的内容：11点工程范围、工期、中间交工的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质保范围、质保期等4.施工合同发承包双方的义务（1）承包人：不得转包、不得违法分包、主体结构自行完成、接受检查、交付工程、无偿修理（2）发包人：不得违法分包、提供施工条件、检查隐蔽工程、验收工程、支付工程价款建设工期和支付价款1.建设工程工期开工及开工日期、工程暂停施工、工期顺延、竣工日期（1）开工及开工日期⊙承包人按约定的开工日期开工⊙延期请求：不能按时开工，应当不迟于协议约定开工日期前7天，书面向工程师（总监理工程师）提出延期开工的理由和要求⊙同意延期：工程师收到延期开工申请后48小时内以书面形式答复，不答复视为同意延期⊙工期不予顺延：工程师不同意延期要求、承包人未提出延期开工要求（2）暂停施工⊙工程师要求暂停施工：书面形式要求承包人---48小时内提出书面处理意见--承包人暂停施工----书面复工---工程师48小时内答复---未答复自行复工⊙发包人原因--赔偿损失+顺延工期；承包人原因---承担费用+工期不顺延（3）工期顺延⊙非承包人原因，经工程师确认，工期顺延如：发包人未提供图纸等、未能支付工程预付款、未提供指令、设计变更和工程量增加、一周内停水等累计停工超8小时、不可抗力承包人在情况发生后14天内，书面提出报告，工程师14天内予以确认。
2015二建法规考点总结2
.2Z204010 建设工程合同制度一、本节分值分布二、本节主要考点归纳（一）建设工程施工合同的法定形式和内容1、法定形式（1）当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式（2）建设工程合同应当采用书面形式2、合同的内容（1）当事人；（2）标的（3）数量；（4）质量（5）价款或报酬；（6）履行期限（7）违约责任；（8）解决争议的方法（二）建设工程工期和支付价款的规定1、建设工程工期（1）承包人应当按照协议书约定的开工日期开工（2）承包人不能近时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师（总监理工程师）提出延期开工的理由和要求（3）工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延（4）因发包人原因不能按期开工，工程师以书面形式通知承包人，工期顺延并赔偿损失2、暂停施工（1）工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见（2）承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工（3）发包人原因造成停工的，工期顺延并赔偿损失；承包人原因造成停工的，工期不予顺延3、工期顺延（1）顺延原因：1）发包人未按约定提供图纸及开工条件2）未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准，致使施工不能正常进行4）设计变更和工程量增加5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时6）不可抗力7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况（2）顺延情况发生后14日内以书面形式向工程师提出报告（3）工程师14天内不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期4、竣工日期（1）实际竣工日期晚于约定竣工日期构成违约（2）竣工日期的确定：1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
2015二级建造师建设工程法规及相关知识重点内容解析总结
2015二级建造师建设工程法规及相关知识重点内容解析总结2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720阴阳合同问题1.阴阳合同的本质开标前，每个投标人的投标文件都是保密的，这就使得中标人的中标价可能会高于招标人的心理期望值。
而建设单位为了降低工程成本，总是希望能将承包商的中标价格压至最低。
于是就出现了阴阳合同问题。
所谓的阴阳合同问题就是招标人与中标人签订了合同后另行订立了一个背离该合同实质性内容的其他协议而引发的问题。
这个问题主要表现在以哪个合同结算上面。
《招标投标法》第46条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
”可见，招标人与中标人另行签订合同的行为属于违法行为。
《合同法》第52条规定：“有下列情形之一的，合同无效……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
”2.我国关于合同备案的相关规定《招标投标法》第47条规定：“依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
”《工程建设项目施工招标投标办法》第65条规定：“依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
前款所称书面报告至少应包括下列内容：（1）招标范围；（2）招标方式和发布招标公告的媒介；（3）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；（4）评标委员会的组成和评标报告；（5）中标结果。
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条也规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。