合同范本之单位与个人施工合同
施工用工合同范本(精选6篇)

施工用工合同范本(精选6篇)施工用工合同范本(精选6篇)现今社会公众的法律意识不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编精心整理的施工用工合同范本(精选6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
施工用工合同1发包方:承包方:甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币___元,即人民币___元整。
本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期本工程工期为:________年____月____日至年月____日,绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的______%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余___%的款项;3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
(公章)甲方代表签字:______年___月___日(公章)乙方代表签字:______年___月___日施工用工合同2甲方名称:_____________地址:_____________法人代表:_____________乙方姓名:_____________性别:_____________年龄:_____________民族:_____________文化程度:_____________籍贯:_________省_________市现住址:_____________属于:_________(农业人口/非农业人口)居民身份证号码:_____________务工许可证号码:_____________甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:一、合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
个人和公司包工程的合同5篇

个人和公司包工程的合同5篇篇1个人和公司包工程的合同一、合同双方甲方:个人(委托方)身份证号码:联系方式:乙方:公司(承包方)统一社会信用代码:地址:联系方式:二、合同签订时间及有效期本合同于年月日签订,有效期自签订之日起至工程完工验收日止。
三、合同工程内容1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容及要求:四、合同价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币(大写)元整。
2. 付款方式:(1)工程款分期支付,分期支付比例及具体时间安排如下:首期款(签订合同后第三天支付):人民币(大写)元整;中期款(工程完成50%时支付):人民币(大写)元整;尾款(工程竣工验收时支付):人民币(大写)元整。
(2)支付方式:银行转账/现金支付/支票支付等。
五、工期及违约责任1. 工期要求:2. 各方因下列情形之一,造成无法按期履约的,应承担违约责任:(1)甲方因个人原因无法按时支付款项的;(2)乙方因施工问题导致工期延误的;(3)不可抗力因素。
六、工程验收标准工程验收应符合国家有关标准及施工图纸要求,必须经甲方验收合格后方可交付使用或交接。
七、保证和服务1. 本合同签订后两年内,乙方应提供相应的售后服务和保修服务,确保工程质量。
2. 工程结构或设计因乙方原因导致质量问题,乙方应承担全部责任。
八、其他约定1. 双方约定未尽事宜应另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有法律效力。
九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
委托方(盖章):承包方(盖章):签字日期:年月日签字日期:年月日以上为个人和公司包工程的合同范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
合同签订时双方应仔细阅读,确保合同内容明确,双方权利义务清晰,以确保合同顺利履行。
篇2个人和公司包工程的合同一、甲方:(以下简称甲方)甲方:姓名/公司名称地址:电话:联系人:二、乙方:(以下简称乙方)乙方:姓名/公司名称地址:电话:联系人:鉴于:甲方是一家建筑工程公司/个人,有能力完成相关工程项目。
施工合同范本(合集15篇)

施工合同范本(合集15篇)施工合同范本1甲方:乙方:一、根据有关法律法规、政策,经双方商定同意签订本合同。
地块名称、位置及方位。
二、承包地概况,承包地面积四荒地__公顷。
三、承包年限:自年月日起至年月日止。
四、承包费总计:大写:小写¥:五、承包结束后,土地所有权归村委会所有,村委会可以另行发包。
六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求,乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理,整理后的土地继续归乙方使用和管理。
如有油田占地费,临时占地补偿费,归乙方所有,永久性占地补偿费归村委会集体所有。
七、乙方不许破坏原有地貌和附属物,不许弃耕,荒芜及掠夺性经营,可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人,但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后,方可转包。
不得在承包地上建造固定建筑,赔偿额度由合同管理部门裁定。
八、本合同一式份,份具有同等法律效力。
甲方: (公章) 身份证号码:乙方: (签章) 身份证号码:施工合同范本2甲方:乙方:甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
施工队劳务合同范本3篇

施工队劳务合同范本3篇篇1施工队劳务合同范本甲方(雇主):_______________(单位或个人)地址:_______________联系电话:_______________乙方(劳务方):_______________(单位或个人)地址:_______________联系电话:_______________为明确双方权益,根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、劳务内容甲方雇佣乙方从事以下工作:_______________,工作地点为_______________。
工作时间:每天_______________,休息日为_______________。
二、劳务期限本合同自_______________年__月__日起至_______________年__月__日止。
双方如需终止合同,请提前_______________天书面通知对方。
三、工资及支付方式乙方的工资为_______________元/月,按月结算,于每月_______________日前支付;具体支付方式为_______________。
如因特殊情况需要调整工资,需经双方协商一致后书面确认。
四、劳务保障1. 甲方保证提供符合国家规定的劳动保护用品,并为乙方购买劳动意外伤害保险。
2. 甲方负责支付乙方的工伤医疗费用和工伤期间的工资待遇,保证乙方的健康与安全。
3. 乙方需按照相关规定准时参加甲方安排的职业健康检查。
五、工作纪律1. 乙方应按时到岗上班,严格遵守公司规章制度,勤勉尽责,保守公司商业秘密。
2. 如乙方因故无法按时上班工作,需提前向甲方请假并经批准。
3. 乙方不得擅自私自转让或借用本劳务合同,否则需承担相应法律责任。
六、违约责任若一方未履行合同义务或履行不符合协议约定的,应当依照法律法规承担相应的法律责任。
七、附则1. 本合同履行过程中如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交本劳务合同乙方所在地人民法院管辖。
施工合同范本2017(通用6篇)

施工合同范本2017(通用6篇)合同(hé tong或hé tóng)是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的,它是市场经济条件下规范财产流转系的协议,各国的合同法规范的都是债权合同,而广义的合同还应关系的基本依据。
以下是整理的施工合同范本2017(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
第1篇: 施工合同范本2017甲方:姓名:乙方:姓名:甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料,农村自建房施工合同书乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的.水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写:壹佰伍拾伍元)元整。
平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式:开工付2000(大写:伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写:壹万元)元整。
二层房面打完再1农村个人建房施工协议书付10000(大写:壹万元)元整竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金,一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明:1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
防水个人施工合同6篇

防水个人施工合同6篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________身份证号码:____________________联系方式:____________________鉴于甲方需要乙方进行防水工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本次防水个人施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:防水工程施工,包括(具体施工内容列举)4. 工程期限:自合同签订之日起______天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
(2)工程完工并经验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的防水工程相关规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应提供材料设备的质量证明及相关资料。
3. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,验收合格后方可视为工程完成。
4. 验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范进行。
四、工程安全及文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规,按照安全施工规范进行施工,确保施工安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工管理,做到工完场清。
3. 如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期:自工程验收合格之日起______年。
2. 在保修期内,如因乙方施工质量原因造成的问题,乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后,如甲方需要,乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
公司和个人的劳务合同范本(推荐10篇)

公司和个人的劳务合同范本(推荐10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!公司和个人的劳务合同范本(推荐10篇)公司和个人的劳务合同范本第1篇甲方(施工单位)名称:____________________________乙方(劳动者)姓名:______________________________性别:籍贯:居民身份证号码:甲乙双方根据《中华人·民共·和国劳动法》及有关法律、法规,遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本协议。
个人施工协议书范本(精选13篇)

个人施工协议书范本(精选13篇)个人施工协议书 1甲方:______乙方:______甲方砖房1栋______平米防震居民房,经双方协商承包给乙方,每平方米______元,共计人民币(大写:______)包括地暖(塑管每米3元左右)。
双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:一、双方责任:1、乙方进入施工工地现场,甲方必须负责三通一平工作,建筑用电距离不超过300米,电水路由甲方负责,所需的水电费由乙方支付。
2、甲方负责解决施工人员临时住处,所产生的'费用由乙房负责。
3、甲方负责提供相应不底于90平方有效图纸,图纸上有双方签字,不能随便更改,如需要更改双方商量后同意甲方要负责所造成的损失。
增加的合同外的工程部分,甲乙双方谈好价格后再订合同方能进行施工。
二、施工要求①地工基础:深度70公分,宽度60公分,里面宽度40公分②墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆强度要达到(150号)。
四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润③圈过梁:过梁高度不低于12公分,钢筋直径不宜小于10毫米,刚箍直径不低于6毫米,最大距不宜超过250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋顶先脚板,钢筋不宜12毫米,距离16公分,混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分,后面15公分,炉灰上面5公分混淋土,2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3。
⑤地板砖60×60黑白由甲方自选定价10元一块,如造过10元由甲方自付,砖黑白由甲方自选卫生间墙砖,不低于1.8元,墙内刷房池涂料,电线用4平米铜芯线,每件房一只热光灯插座一只开关一只。
⑥门窗:内门用实木门,窗户。
塑钢海螺牌外门,防盗门,乙方施工时要保证质量。
在施工过程中甲已双方互相协商⑦室内自来水,下水管由乙方负责交工日期开工起40天完工(不包括刷涂料)三、付款方式开工付40%,土墙砌好付40%,刷涂料前付40%,70%交工一次付清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
单位与个人施工合同【篇一:建筑工人劳动合同范本】建筑工人劳动合同范本用人单位名称(以下简称甲方)_______________________建筑工人姓名(以下简称乙方)_________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、基本情况甲方单位法定代表人,电话号码:企业地址:。
乙方姓名________性别_____居民身份证号_______________ ,出生日期_____年_____月,在甲方工作起始时间_____年_____月_____日,联系电话,户口所在地_____省(市)_____区(县)______街道(乡镇),邮政编码_______________ 。
乙方自身的身体状况:是否患有下列疾病(如有请在“□”内打“√” ):□高血压□心脏病□癫痫□贫血病□痴呆症□其他传染性疾病;除上述以外的其他疾病:。
二、劳动合同期限第一条甲、乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限:(1)本合同为年期限劳动合同。
本合同于_____年_____月_____日生效,本合同于_____年_____月_____日终止。
(2)以完成一定的工作为期限:从年月日起至工作任务完成时止,并以完成工作任务为标志。
第二条双方同意本合同有效期的前个月为试用期。
三、工作岗位和工时制度第三条乙方同意根据甲方工作需要,担任_________________________岗位(工种)工作。
标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周工作40 小时。
(2) 执行综合计算工时工作制的,乙方平均每天工作时间不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。
(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。
四、劳动报酬第五条劳动报酬按有关规定双方协商后执行。
五、甲方责任第六条甲方必须按国家的劳动法进行用工,不得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其它违反国家法律法规的手段强迫工作劳动。
第七条甲方必须按时发放工资,按有关规定制作工资表,乙方签字领取,并作为领取工资的凭据。
第八条甲方为乙方提供必要的生活条件和劳动条件,符合质量要求的劳动工具和个人安全防护用品。
第九条甲方应建立健全施工现场的生产工艺流程、操作规程和劳动安全卫生等相关制度以指导乙方开展工作。
第十条甲方负责按规定对乙方进行劳动安全(包括三级教育、岗前教育、班前教育和定期教育等)、职业道德、业务技术、劳动纪律和规章制度等的教育。
第十一条甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律并教育乙方。
乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方可根据规章制度作出相应处理。
第十二条甲方应根据有关规定,为乙方办理相应证件(如“平安卡”、职业资格证、暂住证等)。
第十三条甲方不得要求乙方违反有关规定或标准进行施工作业。
第十四条履行其他法律法规以及上级管理部门的有关规定。
六、乙方责任第十五条服从甲方以及各监管部门的管理,遵守公司安全、质量、职业健康、操作规程、工作规范和环境卫生等各项规章制度。
第十六条服从甲方日常工作的管理及安排,按质按量完成各项工作,并达到相关质量及文明施工的要求。
第十七条按照国家有关的法律法规以及公司质量安全管理的要求进行工作,可拒绝甲方违反有关规定或标准指挥的作业。
第十八条乙方应爱护甲方的财物,合理使用作业所需的材料,按要求做好甲方提供工具的保管以及施工现场成品的保护。
第十九条积极参加甲方组织的各种培训教育活动,提高自身素质。
第二十条自觉遵守有关的治安管理条例的要求,不与现场管理人员和其他作业人员发生争执、打骂。
第二十一条乙方须如实提供自已的身体状况(尤其患病情况)、年龄、婚育状况等基本情况供甲方用工或岗位调动时考虑。
第二十二条乙方按甲方要求进入施工现场作业时,不得携带禁止进入施工现场的亲属和无关人员进入。
第二十三条乙方应自觉正确使用甲方提供的安全防护用品,当发现安全防护用品不符合使用要求时应立即向甲方提出更换申请。
第二十四条乙方在自我感觉不适时(如身体患病等情况),应主动报知现场管理人员,不得进入施工现场。
七、劳动合同的变更、解除、终止第二十五条符合《劳动法》所列的法定条件或者经甲、乙双方协商一致,可以变更本合同的相关内容或者解除本合同。
第二十六条变更劳动合同,双方应当签订《变更劳动合同协议书》。
第二十七条乙方合同期未满而依照《劳动法》第三十一条的规定解除本合同,给甲方造成经济损失的,应当赔偿甲方以下经济损失:第二十八条符合下列条件之一的,本合同即告终止(有固定期限的合同除外):1. 本合同所约定的工作任务已经完成;2.3.八、违反本合同的责任第二十九条甲方有下列情况之一的,应当承担违约责任:1. 违反法律、法规规定,单方面解除本合同的;2.3.第三十条乙方有下列情况之一的,应当承担违约责任:1. 未按规定,单方面解除本合同或者不履行本合同的;2.3.第三十一条双方同意以下列方式承担违约责任:1. 违约金:一方违约,应当支付违约金元;2. 赔偿金:违约金不足以赔偿对方损失的,还需支付赔偿金。
赔偿金按违约方实际造成的损失计算。
赔偿的范围包括:九、当事人约定的其他内容第三十二条甲乙双方约定本合同增加以下内容:十、劳动争议处理及其它第三十三条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向建设工程所在地劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第三十四条本合同的附件如下第三十五条本合同未尽事宜或与今后有关规定相悖的,按有关规定执行。
第三十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,交乙方的不得由甲方代为保管。
甲方(公章) 乙方(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):签订日期:年月日签订日期:年月日【篇二:挂靠承包合同(单位与个人) -清洁版】承包合同甲方:以下简称甲方)地址:法定代表人:乙方:(以下简称乙方)身份证号:住址:电话:合同签定地点:鉴于甲方现已承揽项目(以下简称该项目),并决定对该项目实行项目经理承包责任制管理,在征得乙方完全自愿同意后,决定由乙方作为甲方该项目的项目经理,承包经营管理该项目,乙方作为该项目的项目经理责任方,全面负责该项目的生产、经营、管理工作,并就这些工作承担相应的责任。
为了顺利、圆满地完成该项目,甲乙双方经平等协商,达成承包合同如下:1、由于该项目采取承包责任制管理,因此甲方对乙方实行了充分的放权,相应的权力意味着相应的责任,所以作为承包人,乙方的责任十分重大。
为了明确其职责,甲乙双方随本合同签订有“工程项目管理责任书”(以下简称责任书,见附件一),责任书作为本合同的有效附件,是乙方在该项目具体运作上的责任的细化,以及本合同未尽事宜的补充。
2、甲方从该工程每一批工程款中提取项目利润以及乙方的工资、奖金、个人收入所得税等在甲方发的劳动报酬和由公司交纳的有关税费后,乙方对该项目实行经济包干,此包干费包括该项目的所有设计费、材料费、劳务费、项目管理费、各种税金、需要向有关方面交纳的费用(如总包服务费等)、以及事故造成的伤亡责任赔偿、财产索赔等一切与该项目有关的费用。
乙方对该项目从设计到施工的生产、质量、安全、技术、消防、材料、工期以及经济等方面负全面责任。
承担一切经济、行政、法律的责任。
3、对该项目公司提取的项目利润中提取该项目由公司缴纳的税金,其中所得税、印花税等税金为工程总额的 %,甲方提供完税税票存根或完税证明。
上述各项费用公司在每笔工程款中按以上比例提取。
4、关于工程款的收取及使用:所收取的工程款一律进入甲方指定帐户,甲方收到每一笔工程款,按比例扣除上条所列税金与项目利润后,支付给乙方,工程款收取达到工程总额90%时甲方应一次性扣除项目的税金与项目利润后.三日内将余下的资金支付给乙方。
5、甲方与该项目发包方等其它相关单位签订的工程承包合同、补充合同、协议书、承诺书等文件及其相关附件,作为本合同的有效附件,乙方亦应承担上述有效文件中甲方应承担的全部责任。
6、乙方必须确保包干费全部用于该项目工程及相关费用与税金的支付,中途不得挪用工程款项。
如有该项目出现资金周转困难或出现亏损,应由乙方自行承担。
并且不能以此为由延误工期,或者不完成甲方与发包方所约定的有关该项目应完成的工作内容,出现上述问题导致项目发包方的索赔发生,应该由乙方承担全部责任。
7、该项工程以甲方名义获得建筑大奖后,甲方将及时对乙方予以奖励并通报表彰。
奖励标准为:省级政府奖项每项奖金1万元,全国奖项每项奖金2万元,鲁班奖每项奖金3万元。
8、乙方必须确保维护甲方的声誉,决不损害甲方的各种利益,否则甲方可解除承包合同关系,情节严重时追究乙方的经济责任,或者其它相关的法律责任。
如出现不按时支付材料、劳务等费用及安全、质量、消防等管理混乱情况时乙方同意接受下列甲方对乙方的相应处罚:地市级及以上政府部门对甲方进行通报批评,视项目规模大小、情节轻重扣处5~20万元违约金;县区级政府部门对甲方进行通报批评,视项目规模大小、情节轻重扣处2~10万元违约金;材料、劳务方在甲方闹事将视情节轻重扣处2000~10000元违约金,以上处罚不包括事件发生时的直接经济损失和人员受伤产生的相应费用。
超过以上范围的事件将视实际情况进行相应的处理。
9、未经甲方允许且未办理书面允许手续时,乙方不能以甲方及甲方相关部门(包括甲方的该项目的项目部)的名义与雇佣人员、劳务队伍、材料供应商签订合同和进行文件往来,也不能以甲方及甲方相关部门(包括甲方的该项目的项目部)的名义签订任何其它的供销合同,以及与此相关的文件往来。
所谓甲方允许且办理书面允许手续,是指有甲方法定代表人的签字并加盖甲方的公章。
10、甲方的责任、权利、义务(1)应对乙方在该项目实施过程中的工作进行不定期的监督、检查与指导;(2)应将项目利润和税金之外的工程款及时拨付乙方,便于乙方顺利完成该项目;(3)应按约定充分授权乙方,使其在项目部人员的组织上,以及在该项目的生产、经营和管理中拥有足够的自主权;(4)及时兑现甲乙双方约定的奖罚条款。
11、乙方的责任、权利、义务(1)应认真、积极地接受甲方的监督、检查与指导;(2)应保质、保量、安全地完成甲方就该项目与发包方约定的各项工作内容;(3)及时付清与该项目有关的所有款项,不得遗留任何债务;(4)在生产、经营活动中,严格遵守和执行国家与地方的有关法律、法规、标准、规范,以及公司的各项规章制度。
12、本合同的有效附件还有“责任担保书”(见附件二),与“ 项目部资料报验专用章管理承诺书”(见附件三)。