变电站及升压站合同
35kv合同模板
35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。
220KV升压站投运方案
220KV升压站投运方案一、编制目的为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理，确保此次变电站投运工作的任务和各方职责，规范程序，使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行，确保启动工作安全、可靠、顺利的完成，特制定本方案。
二、编制依据1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》（电气专业篇）1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》1.4 《电力建设安全工作规程（变电所部分）》1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》（电气部分试行本）XXX安【2007】342号1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书1.8 国网公司《继电保护18项反措》1.9 网调、地调有关上网强制性文件三、工程概况XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内，风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站，经一回220kV线路电力系统连接。
XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW，各安装30台1650kW风力发电机组，风力发电机出口电压为690V，经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV，30台风机分成4组，每组风机出线组成一个联合单元，联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。
风电场发出的电能通过220/35kV主变升压后，经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。
本工程位于东北丘陵地带，该地属Ⅲ级污秽地区。
本期工程为XXX风电场工程，采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V，经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。
30台风机分成4组，每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。
场内集电线路采用35kV架空线路为主，箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。
10kv变电所设计
原始资料（1）待设计的变电站为一发电厂升压站（2）计划安装两台200MW汽轮发电机机组发电机型号：QFSN-200-2 U e=15750VCos=0.85 X g=14.13%P e=200MW（3）220KV，出线五回，预留备用空间间隔，每条线路最大输送容量200MVA，T max=200MW（4）当地最高温度41.7℃，最热月平均最高温度32.5℃，最低温度-18.6℃，最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。
（5）厂用电率为8%，厂用电电压为6KV，发电机出口电压为15.75KV。
（6）本变电站地处8度地震区。
（7）在系统最大运行方式下，系统阻抗值为0.054。
（8）设计电厂为一中型电厂，其容量为2×200 MW=400 MW，最大机组容量200 MW，向系统送电。
（9）变电站220KV与系统有5回馈线，呈强联系方式。
说明书主变压器的选择对于200MW及以上的的发电机组，一般与双绕组变压器组成单元接线，主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。
对于中、小型发电厂应按下列原则选择：（1）为节约投资及简化布置，主变压器应选用三相式。
（2）为保证发电机电压出线供电可靠，接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。
在计算通过主变压器的总容量时，至少应考虑5年内负荷的发展需要，并要求；在发电机电压母线上的负荷为最小时，能将剩余功率送入电力系统；发电机电压母线上的最大一台发电机停运时，能满足发电机电压的最大负荷用电需要；因系统经济运行而需限制本厂出力时，亦应满足发电机电压的最大负荷用电。
发电机与主变压器为单元连接时，主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择：（1）按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后，留有10%的裕度。
（2）相数的选择：主变压器采用三相或是单相，主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。
当不受运输条件限制时，在330KV及以下的发电厂和变电所，均应选用三相变压器。
变电站工程施工合同
变电站工程施工合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划进行变电站工程施工，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在变电站工程施工过程中的权利和义务，确保施工进程的顺利进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行变电站工程的设计、施工和调试，并提供相关技术支持和咨询服务。
2. 变电站工程的具体范围包括但不限于设备安装、线路布置、系统调试、设备运行维护等。
第三条工期与交付1. 工程施工的起止日期为本合同生效之日起至双方共同确认的竣工日期。
2. 双方确认的竣工日期应当考虑到工程规模、现场环境等实际情况，合理安排工期。
如因不可抗力导致工期延误，延误期间不计入竣工日期。
3. 工程交付时，甲方有权进行验收，并出具书面验收报告。
第四条付款方式及金额1. 工程施工的总价款为人民币（大写）（小写）。
2. 甲方按以下付款方式向乙方支付工程款项：a) 工程开工前，甲方支付工程款项的XX%作为预付款；b) 工程竣工，甲方对合格的工程进行验收，并支付工程款项的XX%；c) 工程交付后，在保修期届满前的一个月内，甲方支付工程款项的XX%；d) 工程质量保证期满，在保修期届满后一个月内，甲方支付工程款项的XX%。
第五条质量保证1. 乙方应保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和甲方的要求，具备良好的质量和安全性能。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供一定的质保期，具体期限由双方协商确定。
3. 在质保期内，如发现因乙方设计、施工等原因导致的质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条知识产权1. 在工程施工过程中，乙方根据甲方的要求提供的设计、技术方案等，均属于甲方的知识产权，并享有对其作出修改、衍生和商业化利用的权利。
2. 乙方不得以任何方式侵犯甲方的知识产权，包括但不限于复制、传播、篡改等行为。
变电站工程居间合同模板
变电站工程居间合同模板第一条合同目的本合同旨在明确居间方与发包方在变电站工程项目中的权利和义务，规范双方的合作关系，确保合同的顺利履行。
第二条双方身份和联系方式公司名称法定代表人地质联系方式公司名称法定代表人地质联系方式第三条工程规划和执行3.1 乙方在合同签订后，根据甲方提供的相关要求和条件，制定详细的工程规划，并提交给甲方审核。
3.2 乙方负责变电站工程项目的执行工作，包括但不限于施工组织，材料采购，人员调配等。
3.3 乙方应确保工程质量符合相关法律法规的要求，并按照约定的工期完成工程。
第四条工程报告和验收4.1 乙方应在工程进展的关键节点向甲方提交工程报告，报告应涵盖工程进度，质量控制情况等内容。
4.2 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，并配合甲方进行验收工作。
第五条工程费用和支付方式5.1 工程费用包括但不限于材料费用，人工费用，设备租赁费用等。
双方应在合同签订后明确工程费用的具体金额和支付方式。
5.2 甲方应根据工程进展情况按约定的支付方式和时间向乙方支付相应的工程款项。
5.3 甲方违约未按时支付工程款项的，应向乙方支付相应的违约金。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中获得的信息予以保密，不得对外公开或向第三方泄露。
6.2 保密期限为合同终止后的三年。
第七条不可抗力7.1 双方因不可抗力因素，如自然灾害，战争等无法履行合同的，不承担违约责任。
7.2 受不可抗力因素影响，导致工程无法进行或无法按时完成的，双方可协商解决或根据实际情况进行调整。
第八条争议解决8.1 本合同的履行和解释受法律的约束。
8.2 双方因履行合同发生争议时，应协商解决如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第九条合同期限和终止9.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程完工并经甲方验收合格之日终止。
（1）甲方、乙方签署书面协议，一致同意终止合同（2）双方发生重大违约行为，无法继续履行合同义务。
第十条其他约定10.1 双方在本合同履行过程中如有其他约定，应通过书面补充协议的方式进行确认。
110k变电站施工合同 完整版doc
110k变电站施工合同完整版doc 甲方：XXXX公司
乙方：XXXX工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
协议背景：为了顺利完成110k变电站的施工工作，甲方与乙方达成以下协议：
一、双方基本信息：甲方为XXXX公司，乙方为XXXX工程有限公司。
二、协议目的：本协议旨在规范110k变电站的施工过程，确保工程顺利进行。
三、具体条款和条件：双方应按照合同约定的时间和质量要求完成变电站的施工工作，并按照约定的报酬支付方式进行结算。
四、保密事项：双方应对在合作过程中获取的商业机密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。
五、不可抗力因素：如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，并延期完成工程。
六、协议终止条件：如一方违反合同规定，经多次催告仍不改正，对方有权解除合同。
七、违约和争议解决方式：如发生违约行为或争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能达成一致，可向相关仲裁机构申请仲裁。
八、其他附加条款：本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
以上为110k变电站施工合同的完整版，希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，实现互利共赢。
变电站安装合同协议书范本
变电站安装合同协议书范本一、合同当事人信息甲方（委托方）：_________（公司名称）乙方（承包方）：_________（公司名称）二、工程概述1. 工程名称：___________（具体项目名称）2. 工程地点：___________（具体地理位置）3. 工程范围：包括但不限于变电站的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。
4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、质量标准与要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 设备材料应满足设计要求，并具有相应的合格证明或检验报告。
3. 施工过程中应严格按照施工图纸和技术规范执行，确保工程质量。
四、合同金额与支付方式1. 合同总价：人民币______元整（¥______）。
2. 付款方式：分阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：- 预付款：合同签订后____天内支付总金额的____%。
- 进度款：根据工程进度分批支付，每达到一定进度支付相应比例款项。
- 竣工款：工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，应按日支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程无法正常进行，应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 补充协议：合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
变电站升压降压原理
变电站升压降压原理
变电站是电力系统中的重要设施，主要将输电电压转换为适合供电的
电压。
变电站包括升压站和降压站两种类型，而变电站的升压和降压
原理则是电力系统中的基本知识之一。
首先，我们需要知道变电站升压降压的原理是基于电力传输过程中需
要通过电压来控制电流，以达到传输电能的目的。
传输距离远的电力，需要增加它的电压以减少电流损失，因为随着距离增加，电流的损耗
也会随之提高。
相反地，电力系统在接近供电终端时，需要将电压降低，以适应更低的负载。
变电站就是用来实现这些电压转换的。
对于升压站来说，其核心设备是变压器，能够把输入的低电压升高到
输出的高电压。
具体而言，变压器由两个线圈组成，分别是输入线圈
和输出线圈。
电力通过输入线圈时，变压器通过感应作用将其转换为
欧姆损耗较小的磁场，从而将电力传输到输出线圈，在输出线圈中再
转变为电力。
输出线圈的电压通常为输电电压的两倍甚至更高，可以
有效降低电流损耗，并实现高压输电。
相反地，降压站则采用变电器实现输入高电压输出低电压的功能。
变
压器的输入线圈连接于高压接收点，输出线圈连接在低压负载点。
降
压站的作用是调整输电电压以满足用户需求。
总之，变电站升压降压的原理是通过变压器将输电电压进行适当的升降，以满足电力传输和稳定供电的要求。
变电站是电力系统中非常重要的一环，确保了电力的高效传输和广泛分配。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
13.3承包人对领出的设备、材料承担保管责任，出现丢失或损坏应承担赔偿责任。
13.4负责办理自有财产、机械、人员等的相关保险事务。
13.5严格按照施工图纸、标准、规范组织施工，并接受项目业主、现场监理、发包人的检查、监督和管理，及时提供工程的验收资料。
7、可能出现的由图纸、甲供设备、材料迟供等造成的停工、窝工损失费。
8、政策性调整及其他不可预见费。
9、投标方认为为完成本标工程所必须发生的其他费用。
（二）、暂按发包人与业主签订合同中工程清单建筑部分总价531.7905万元×(1-承包方下浮率18%)列合同总价：436.0682万元。(税金由发包人缴纳)
本标段不包括的内容如下：Ⅰ、绿化工程；Ⅱ、室外消防系统；Ⅲ、室外给排水系统；Ⅳ、通讯系统；Ⅴ、启动备用变压器本体基础；
B.百色右江220KV变电站主变压器系统土建、110KV屋外构（支）架及基础工程以招标人与项目业主签订的《百色右江220千伏变电站及送电线路工程》施工合同承包范围为基础,包括主变构架及设备基础、事故油池、110KV屋外构（支）架及基础等土建施工及各种施工方案措施和安全文明施工措施的实施。
4.3结算审定：本工程结算以发包人公司审计部最终审定金额为准。
第5条工程开、竣工时间
5.1开工时间：以发包人的正式开工令为准。
5.2竣工时间：以发包人的本工程网络进度要求为准。
第6条合同价款
6.1在结算未审定前暂按发包人与业主签订合同中工程清单建筑部分总价531.7905万元×(1-承包方下浮率18%)列合同总价：436.0682万元(税金由发包人缴纳)。待工程竣工验收后，按“专用条款”第4条约定结算。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
1、合同订立时间：2007年月日
2、合同订立地点：广西百色市右江区六塘镇
3、本合同双方约定经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
发包人：承包人：
住所：四川省内江市白马镇司马路138号住所:
法定代表人：法定代表人:
9.2项目法人对于本工程的质量管理制度、管理规定及质量验收、工程移交方面的要求及规定，承包人在工程施工期间必须遵守。
9.3承包人应随时接受发包人及现场监理的检查监督，并为检查监督提供便利条件，对因承包人原因造成的返工、停工、窝工等损失，承包人自行负责，由此给其他方造成的损失，由承包人予以赔偿。
9.4工程具备中间验收条件后，于验收前3天书面通知发包人，发包人组织相关人员进行验收，验收合格可继续施工，验收不合格，承包人在限定的期限内整改，直至符合要求。
一、工程概况
1、工程名称：广西百色220KV/110KV升压站土建及220KV变电站主变压器系统土建、110KV屋外构（支）架及基础施工工程
2、工程地点：广西百色市田阳县头塘镇二塘村，广西百色市右江区六塘镇
3、工程内容：包括（但不限于）：土（石）方挖、运、填、地基处理、建筑施工等，直至竣工移交试生产。
第10条确保施工进度
10.1承包人应采取必要措施使工程满足发包人的施工进度计划，发包人将承包人每月施工产值的5%作为施工进度保证金扣除，因承包人工期延误原因造成的各种损失由承包人做相应的赔偿，承包人在限定的期限内仍不能达到要求，则发包人将其保证金的50%没收。因发包人原因所引起的工期延误，发包人给予工期顺延。
二、工程承包范围
A.广西百色资源综合利用电厂220kV及110kV升压站土建工程按照四川省电力设计院设计的本升压站全部土建工程内容，并以发包人与项目业主签订的《220kV及110kV升压站建筑安装施工及调试》合同承包范围为基础，包括：220kV及110kV升压站土建施工及各种施工方案措施和安全文明施工措施的实施（除下列注明不包含部分外）。
第15条合同价款的支付与结算
15.1本合同签订，承包人进场并递交履约保证金或履约银行保函后10日内，发包人支付给承包人工程预付款5万元（大写：伍万元）。工程进度达到40%时一次扣回预付款。
15.2本工程按月支付工程进度款。承包人每月18日前向发包人报送月度完成承包额统计报表并填报工程进度拨款申请表，并书面出具足额支付民工上月工资的承诺或说明函，经发包人审核认可后，开出付款通知单(按审定进度的90%)，在扣清当月各项经济往来后于次月支付给承包人当月工程进度款；当工程进度款支付到工程进度的90%时，发包人停止支付，待工程竣工验收合格办理工程结算后3个月内支付除扣留的工程质保金及其他应由承包人承担的费用外的全部工程尾款。
第7条履约保证金
7.1承包人向发包人提交履约保证金人民币5万元（大写：伍万元整），在合同约定承包范围内的工程施工完毕，经发包人验收并移交至业主后，发包人予以退还（只退本金，不计息）。
第8条承包人应提交的文件
该工程发包合同生效5天内，承包人应向发包人提交下述文件：
8.1施工组织设计
8.2工程施工技术措施方案
12.6提供承包人所需的办公临建一间及相应的生产临建。承包人所需的生活及其他临时设施自理。
12.7提供测量控制基准点。工程的定位、放线、复测等测量工作由承包人负责。
12.8其它相关的管理事务。
12.9发包人委托同志为现场代表，履行发包人的责任。
第13条承包人的责任
13.1承包人在履行合同过程中应遵守国家法律、法规及施工现场发包人及业主的有关规定。
承 包 人：内江市汇超建筑工程有限责任公司
合同订立时间：2007年 月 日
第一部分协 议 书
发包人：四川电力建设三公司
承包人：内江市汇超建筑工程有限公司
依照<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他有关律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广西百色220KV/110KV升压站土建及220KV变电站主变压器系统土建、110KV屋外构（支）架及基础施工工程施工事项协商一致，订立本合同。
8.3工程进度计划表
8.4拟用于该工程的施工机具、劳动力及管理人员清单
8.5现场平面布置
8.6工程质量保证体系文件及质量保证手册
8.7安全保证文件及安全措施
8.8材料计划表及使用时间
第9条质量标准、验收规范以及其他技术资料
9.1分包工程应达到电力行业及国家现行的施工质量及检查验收的有关规定，并满足项目法人同发包人的施工合同中规定的质量要求。
第11条安全和环境保护
11.1按本合同附件：《安全健康与环境管理》执行。
第12条发包人的责任
12.1组织承包人参与工程设计交底和施工图纸会审，并在合理时间内向承包人提供施工场地。
12.2免费向承包人提供施工图纸壹套。
12.3约定现场代表，协调处理相关现场事务。
12.4代为承包人向业主进行索赔。
12.5提供施工所需的水、电源接口点。
13.6承包人不得将工程再次分包或转包，必须由自身组织完成。如一经发现承包人将工程分包或转包，发包人将立即终止合同，并由承包人承担相应的违约责任。
13.7按时向发包人提供工程月度施工计划安排、月度完成承包额统计报表、工程进度款拨付申请及工程预结算资料。
13.8根据发包人的要求布置现场照明线路、灯具并负责日常维护。
建设工程施工合同
合同编号：CS-GXSBDGC-JY[2007]01
合同货币：人民币
工程名称：广西百色220KV/110KV升压站土建及220KV变电站主变压器系统土建、110KV屋外构（支）架及基础施工工程
工程地点：广西百色市田阳县头塘镇二塘村，广西百色市右江区六塘镇
发 包 人：四川电力建设三公司
第3条工程承包方式
3.1本工程采用双包，固定下浮率承包，钢材、水泥由发包人提供。
第4条工程结算
4.1合同范围内施工项目部分：在发包人与业主结算后按本合同范围内工程量清单建筑部分总价下浮后的价款扣除发包人提供的材料款及其他相应费用进行工程结算，材料价格按发包人与承包方结合市场的材料单价进行确认计价。
4.2现场签证部分：现场发生的施工合同范围外的签证，必须在签证内容工作完工后次月10日前办理，逾期不办或逾期办理，发包人不予认可。
9.5工程范围内工程项目的验收及移交，由发包人负责组织，按有关规定进行验收、移交，全面检查工程项目的完成情况、工程质量和有关的技术记录等当月资料，必须当月完善，发包人从承包人当月工程进度款中扣除2000元作为保证金，承包人在限定的期限内仍不能完善，则没收其保证金；工程竣工资料按项目部的资料管理办法的具体要求。
（三）、履约保证金或履约保函（大写）：伍万元；
（小写）：5万元；
提交时间：承包人在合同签订后5日内提交，工程竣工验收合格后全额无息返还。
五、组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书2Fra bibliotek本工程中标通知书
3、本工程投标书及附件（包括投标澄清、补充说明、投标承诺）
4、本合同专用条款
5、标准、规范及有关技术文件
2、在总工期不变的情况下，由于工程计划调整而增加的各种费用。
3、本标工程由于交叉施工等原因引起的施工降效，土建、安装交叉作业发生的停工、窝工损失费。
4、不可预见的施工措施费发生的费用。
5、为确保工程正常施工或保证工程施工质量，根据施工组织设计采取的施工方案发生的费用。
6、一般缺陷的消除(设备及材料)、安全文明措施费、预防一般性自然灾害所采取的措施费用以及一般自然灾害所造成乙方损失费用。
三、合同工期
1、开工时间：以发包人开工令为准。
2、竣工时间：以发包人的本工程工期网络进度要求为准。
四、质量标准
工程质量标准：达优良等级。
五、合同价款
（一）、合同价款承包内容指承包人为完成本标工程范围内全部工作所需的总包费用。合同总价包括但不限于以下内容：