深圳市建设施工单价合同2009版
广东2009施工合同范本
广东2009施工合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要进行________________工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程内容：________________。
1.4 工程规模：________________。
1.5 工程质量标准：________________。
第二条承包范围及方式2.1 承包范围：乙方按照本合同约定，负责________________工程施工的全部工作。
2.2 承包方式：________________。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币________________元（大写：________________）。
3.2 支付方式：________________。
第四条工程期限4.1 开工日期：________________。
4.2 竣工日期：________________。
4.3 工程延期：________________。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量：乙方应按照国家及地方现行的施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
5.2 验收标准：________________。
5.3 验收程序：________________。
第六条材料与设备供应6.1 甲方供应材料：________________。
6.2 乙方自备材料：________________。
6.3 设备供应：________________。
第七条安全生产与环境保护7.1 安全生产：乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施。
7.2 环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。
深圳市建设施工单价合同2009版
深圳市建设施工单价合同2009版引言深圳市建设施工单价合同2009版是指深圳市委、市政府颁布的建设施工合同，其中包含有价格、工期以及质量等相关条款。
本文将会对深圳市建设施工单价合同2009版进行详细阐述，并对合同的履行、违约等方面进行分析。
合同概述深圳市建设施工单价合同2009版主要由以下几个部分构成：第一章总则第一章主要对合同本身作出了定义、适用范围和上下文的关系等方面做出了规定。
第二章合同各方的权利和义务第二章规定了合同双方的权利和义务，包括施工单位应当按照约定的进度、质量等要求进行施工，业主单位应当支付相应的工程款项，同时还要求施工单位在施工过程中按照要求进行安全保障等措施。
第三章建设施工合同的签订第三章则是针对建设施工合同签订要求的规范，明确规定了合同签订的程序和要求，包括工程规模、施工所需资金、合同签订的时间等方面的要求。
第四章工程计价第四章规定了工程计价的内容和标准，包括计价的方法、计价的依据、工程计价的结算等方面的要求。
第五章工期第五章规定了工期的内容和标准，包括工期的划分、计算等方面的要求。
第六章质量第六章规定了施工单位应当按照要求进行施工的质量标准，包括施工材料、施工质量等方面的要求。
第七章安全保障第七章规定了施工期间的安全保障，包括研究和制定安全预防、处理措施、检查和监督施工单位等方面的要求。
第八章竣工验收和结算第八章规定了工程竣工验收和结算的程序和要求，包括验收、竣工报告、结算支付等方面的要求。
合同的履行根据深圳市建设施工单价合同2009版，施工单位应当按照要求进行施工，并在施工过程中按照要求进行安全保障等措施。
业主单位应当支付相应的工程款项。
如果合同双方均未违反合同规定，则合同顺利履行。
如果其中一方出现违约行为，则需要根据相应的法律程序和法律条款进行诉讼等处理。
合同的违约根据深圳市建设施工单价合同2009版，如果合同一方出现违约行为，另一方可以在合同期限内通过诉讼等法律方式要求违约方承担相应法律责任，并有权解除合同。
(完整版)广东省建设工程标准施工合同2009年版.docx
广东省建设工程标准施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：第一部分协议书发包人： ( 全称 )承包人： ( 全称 )依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）：（小写）：。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人 :法定代表人：委托代理人：委托代理人：第二部分通用条款按广东省住房与城乡建设厅制订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）通用条款执行。
第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括：□ 文书；□ 信件；□ 电报；□ 传真；□ 电子邮件；□ 其他；2.合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：4.语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：5.施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：5.2 施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：6.通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：收件人：邮政编码承包人通讯地址：收件人：邮政编码监理单位通讯地址：收件人：邮政编码造价咨询单位通讯地址：收件人：邮政编码(2)视为送达的其他方式：7.工程分包7.5 (1)指定分包工程：(2)分包工程价款的支付方式：13.交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：13.2场外施工道路的约定：13.4超大件和超重件运输的约定：14.专项批准事件的签认14.2 (1)专项批准事件的监理工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(3)专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：(4)提供有关资料的时间：(5)办理有关所需证件的约定：(6)现场交验的时间：(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：(8)组织图纸会审和设计交底的约定：(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：(10)接受已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人员负责的部分工作有：19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间：(2)提供的份数：19.5 支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付。
深圳市建设工程计价费率标准2009年版
深圳市建设工程计价费率标准（2009）一、总则（一）本费率标准根据《深圳市建设工程计价规程》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和《深圳市建筑安装工程费用项目组成》所规定的有关项目的特征及内容编制而成，所公布费率包括参考范围和推荐费率。
（二）本费率标准适用于依据《深圳市建设工程计价规程》等计价标准编制建设工程造价成果文件，确定工程造价。
（三）编制招标控制价应当依据本费率标准的推荐费率计算。
（四）投标人编制投标报价时不宜超出本费率标准规定的各项目费率参考范围。
（五）部分费用项目未公布推荐费率，使用时应根据招标文件的要求在费率参考范围中确定合适的费率进行计算。
二、分部分项工程费（一）企业管理费1．综合单价构成中的企业管理费计算公式如下：企业管理费：E ＝（人工费A+机械费C ×0.1 ）×企业管理费费率a2．根据目前本市建筑施工企业管理水平的实际情况，各专业工程企业管理费费率参考范围和推荐费率如表1 所示。
3．企业管理费费率按专业取定，需跨专业借用子目时，借用子目的企业管理费费率应按该借用子目原专业相应的费率执行。
表1 企业管理费费率表（单位：%）费率企业管理费费率（a ）专业工程参考范围推荐费率土建工程7 ～17 15安装工程7 ～17 15装饰工程7 ～17 15市政工程 5 ～15 12市政维修工程 5 ～15 12园林建筑工程7 ～17 15绿化种植工程 5 ～15 10 绿化工程绿化养护工程 5 ～10 8 垃圾清运清扫工程7 ～17 12 生活垃圾填埋场建设工程7 ～17 12生活垃圾填埋场运营工程10 ～24 17（二）利润1．综合单价构成中的利润计算公式为：利润：F ＝（人工费A ＋材料费B ＋机械费C ＋企业管理费E ）×利润率f2．根据国家公布的行业利润率水平和目前本市建筑施工企业的实际赢利情况，各专业工程利润率参考范围和推荐费率如表2 所示。
深圳市建设工程计价规程2009
4.材料设备暂估价 4.材料设备暂估价
4.2 软件相关操作： 软件相关操作： 需在“工料机汇总” 工料机构成” 1. 需在“工料机汇总”或“工料机构成”页面将暂估价的材料设备类 型设为暂估价，并在信息单价列输入暂估价格， 型设为暂估价，并在信息单价列输入暂估价格，操作界面如下图所 示：
5. 措施项目
6. 其他项目
软件相关操作： 6.2 软件相关操作：计日工 计日工可从工料机库查询录入，输入实际工程量和单价， 1. 计日工可从工料机库查询录入，输入实际工程量和单价，操作界面 如下图所示： 如下图所示：
6. 其他项目
本市行政范围内，国有资金占控股或主导地位的建设工程， 本市行政范围内，国有资金占控股或主导地位的建设工程， 应当按照《建设工程工程量清单计价规范》 应当按照《建设工程工程量清单计价规范》及市建设工程造价管理站编制 并发布的补充规范进行建设工程计价活动， 并发布的补充规范进行建设工程计价活动，其他建设工程可采用工程量清 单计价或消耗量清单计价。 单计价或消耗量清单计价。 本通知自2009 2009年 日起实施， 关于贯彻实施《 本通知自2009年7月1日起实施，原《关于贯彻实施《建设工 程工程量清单计价规范》的通知》 深建字[2003]54 [2003]54号 同时废止。 程工程量清单计价规范》的通知》（深建字[2003]54号）同时废止。
《深圳市建设工程计价规程2009》 深圳市建设工程计价规程 》 清单计价操作指南
内容提要
• 修改依据 • 修改内容 • 软件相关操作 • 专业版简介
修改依据（1） 修改依据（
1、《深建字[2009]128号 关于贯彻实施《建设工程工程量 、 深建字 号 关于贯彻实施《 清单计价规范》的通知》 清单计价规范》的通知》
深圳市建设施工单价合同2009版
工程编号：合同编号：深圳市建设工程施工（单价）合同工程名称：工程地点：发包人；承包人：深圳市建设工程造价管理站编印2009版编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市的相关法规，借鉴国际通用的工程施工合同条件和国家建设部制定的建设工程施工合同示范文本，在2006版《深圳市建设工程施工（单价）合同》示范文的基础上，结合《深圳市建设工程计价规程》（2009）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000—2008）的相关规定，由深圳市建设工程造价管理站修编制订。
本合同为示范文本适用于深圳市行政区域内采用单价（固定单价和可调单价）合同形式的施工合同，适用工程范围包括深圳市行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程、市政基础设施、线路管道施工和设备安装工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。
建设工程发承包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。
未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示范文本或抄袭其中的任何条款内容。
目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (2)四、质量标准 (2)五、合同价款 (3)六、组成合同的文件 (3)七、词语含义 (3)八、承包人承诺 (3)九、发包人承诺 (3)十、合同生效 (4)第二部分通用条款 (5)一、词语定义和解释 (5)1词语定义 (5)2标题和旁注 (7)3书面形式 (8)二、合同文件 (8)4合同文件组成及解释顺序 (8)5语言文字和适用法律、法规 (8)6适用标准规范 (8)7图纸 (9)8通知 (9)三、发包人和承包人 (10)9发包人 (10)10承包人 (10)四、工程管理人员 (11)11工程师 (11)12项目经理（建造师） (12)五、转让、分包 (13)13转让 (13)14分包 (13)六、施工准备工作 (13)15施工组织设计和进度计划 (13)16施工准备 (14)七、开工、暂时停工、工期及延误 (15)17开工及延期 (15)18暂停施工和复工 (16)19工期及延误 (16)八、材料、设备供应 (17)20发包人供应材料设备 (17)21承包人采购材料设备 (18)九、质量、安全和文明施工 (19)23工程质量和检测 (19)24工程试车 (20)25安全文明施工 (21)26余泥渣土运输车辆要求 (22)27工程的保护 (23)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (24)28合同价款 (24)29工程量确认 (25)30工程款支付 (26)十一、工程变更 (27)31工程变更 (27)32变更价款确定 (28)十二、竣工验收和结算 (29)33竣工验收 (29)34竣工结算 (30)十三、违约、索赔和争议 (32)35违约 (32)36索赔 (32)37争议 (33)十四、工程质量缺陷保修 (34)38工程质量缺陷保修 (34)十五、不可抗力 (34)39不可抗力 (34)十六、保险和担保 (35)40工程保险 (35)41工程担保 (35)十七、合同的生效、终止和解除 (36)42合同的生效、终止 (36)43合同的解除 (36)44合同份数 (37)45合同备案 (37)第三部分专用条款 (38)二、合同文件 (38)4合同文件组成及解释顺序 (38)5语言文字和适用法律、法规 (38)6适用标准、规范 (39)7图纸 (39)8通知 (39)三、发包人和承包人 (39)9发包人 (39)10承包人 (40)四、工程管理人员 (41)11工程师 (41)12项目经理(建造师) (41)14分包 (42)六、施工准备工作 (42)15施工组织设计和进度计划 (42)16施工准备 (42)七、开工、暂时停工、工期及延误 (43)19工期及延误 (43)八、材料、设备供应 (43)20发包人供应材料设备 (43)21承包人采购材料设备 (43)22材料设备的检验 (44)九、质量、安全和文明施工 (44)23工程质量和检验 (44)24工程试车 (44)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (44)26余泥渣土运输车辆要求 (44)28合同价款 (45)29工程量确认 (46)30工程款支付 (47)十一、工程变更 (47)32变更价款的确定 (47)十二、竣工验收和结算 (47)33竣工验收 (47)34竣工结算 (48)十三、违约、索赔和争议 (49)35违约 (49)37争议 (49)十五、不可抗力 (50)39不可抗力 (50)十六、保险和担保 (50)40工程保险 (50)41工程担保 (50)十七、合同的生效、终止和解除 (51)44合同份数 (51)第四部分补充条款 (52)附件：工程质量缺陷保修书 (53)附表一：发包人供应材料设备清单 (56)第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及特征：资金来源：二、工程承包范围1．房建工程：(在口内打√，并填写工程量)口桩基类别：2．市政工程：(在口内打√，并填写工程量)绿化工程燃气工程三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
广东省建设工程施工合同(2009)
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________
代表（签名）：__________________代表（签名）：__________________
签订日期：__________________
三、合同履行
3.1甲方义务：
（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程设计、提供施工图纸及相关技术资料；
（2）负责办理工程建设的相关手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等部门的审批手续；
（3）提供施工场地，保证施工顺利进行；
（4）按时支付合同价款。
3.2乙方义务：
（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工；
6.2乙方应承担工程施工过程中的安全事故责任。
七、约责任
7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
八、争议解决
8.1对于合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
广东省建设工程施工合同(2009)
甲方（发包方）：__________________
乙方（承包方）：__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲方建设工程施工事项达成如下协议：
（2）负责工程质量、安全、环保等方面的管理工作；
（3）配合甲方完成工程相关的审批手续；
施工合同2009版
施工合同范本（2009版）甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建工程项目（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：人民币____元整（大写：____________________元整）。
二、合同主体2.1 甲方是指具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他经济组织，以及具有完全民事行为能力的个人。
甲方是工程项目的投资者、建设者和使用者。
2.2 乙方是指具有独立法人资格的建筑施工企业或具有相应资质的个体工商户。
乙方是工程项目的承建者。
三、合同条款3.1 工程承包价款3.1.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程内容、工程质量、工程进度和工程安全等要求，完成工程项目的建设，并保证工程质量达到国家标准。
3.1.2 乙方向甲方提交的工程报价为：人民币____元整（大写：____________________元整）。
3.1.3 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程预付款，预付款比例为工程承包价款的30%。
3.1.4 工程进度款支付比例为已完工程价款的70%，支付时间为每月25日前。
3.1.5 工程验收合格后，甲方应在验收报告书中签字确认，并在签字后的____个工作日内支付剩余的10%工程尾款。
3.2 工程质量3.2.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：深圳市建设工程施工（单价）合同工程名称：工程地点：发包人；承包人：深圳市建设工程造价管理站编印2009版编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市的相关法规，借鉴国际通用的工程施工合同条件和国家建设部制定的建设工程施工合同示范文本，在2006版《深圳市建设工程施工（单价）合同》示范文的基础上，结合《深圳市建设工程计价规程》（2009）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000—2008）的相关规定，由深圳市建设工程造价管理站修编制订。
本合同为示范文本适用于深圳市行政区域内采用单价（固定单价和可调单价）合同形式的施工合同，适用工程范围包括深圳市行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程、市政基础设施、线路管道施工和设备安装工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。
建设工程发承包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。
未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示范文本或抄袭其中的任何条款内容。
目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (2)四、质量标准 (2)五、合同价款 (3)六、组成合同的文件 (3)七、词语含义 (3)八、承包人承诺 (3)九、发包人承诺 (3)十、合同生效 (4)第二部分通用条款 (5)一、词语定义和解释 (5)1词语定义 (5)2标题和旁注 (8)3书面形式 (8)二、合同文件 (8)4合同文件组成及解释顺序 (8)5语言文字和适用法律、法规 (9)6适用标准规范 (9)7图纸 (9)8通知 (10)三、发包人和承包人 (10)9发包人 (10)10承包人 (11)四、工程管理人员 (12)11工程师 (12)12项目经理（建造师） (14)五、转让、分包 (14)13转让 (14)14分包 (15)六、施工准备工作 (15)15施工组织设计和进度计划 (15)16施工准备 (16)七、开工、暂时停工、工期及延误 (18)17开工及延期 (18)18暂停施工和复工 (19)19工期及延误 (20)八、材料、设备供应 (21)20发包人供应材料设备 (21)21承包人采购材料设备 (22)九、质量、安全和文明施工 (23)23工程质量和检测 (23)24工程试车 (25)25安全文明施工 (25)26余泥渣土运输车辆要求 (27)27工程的保护 (29)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (29)28合同价款 (29)29工程量确认 (31)30工程款支付 (32)十一、工程变更 (34)31工程变更 (34)32变更价款确定 (35)十二、竣工验收和结算 (36)33竣工验收 (36)34竣工结算 (38)十三、违约、索赔和争议 (40)35违约 (40)36索赔 (40)37争议 (42)十四、工程质量缺陷保修 (42)38工程质量缺陷保修 (42)十五、不可抗力 (43)39不可抗力 (43)十六、保险和担保 (44)40工程保险 (44)41工程担保 (45)十七、合同的生效、终止和解除 (46)42合同的生效、终止 (46)43合同的解除 (46)44合同份数 (47)45合同备案 (47)第三部分专用条款 (48)二、合同文件 (48)4合同文件组成及解释顺序 (48)5语言文字和适用法律、法规 (48)6适用标准、规范 (49)7图纸 (49)8通知 (49)三、发包人和承包人 (49)9发包人 (49)10承包人 (40)四、工程管理人员 (51)11工程师 (51)12项目经理(建造师) (51)14分包 (52)六、施工准备工作 (52)15施工组织设计和进度计划 (52)16施工准备 (52)七、开工、暂时停工、工期及延误 (53)19工期及延误 (53)八、材料、设备供应 (53)20发包人供应材料设备 (53)21承包人采购材料设备 (53)22材料设备的检验 (54)九、质量、安全和文明施工 (54)23工程质量和检验 (54)24工程试车 (54)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (54)26余泥渣土运输车辆要求 (54)28合同价款 (55)29工程量确认 (56)30工程款支付 (57)十一、工程变更 (57)32变更价款的确定 (57)十二、竣工验收和结算 (57)33竣工验收 (57)34竣工结算 (58)十三、违约、索赔和争议 (59)35违约 (59)37争议 (59)十五、不可抗力 (60)39不可抗力 (60)十六、保险和担保 (60)40工程保险 (60)41工程担保 (61)十七、合同的生效、终止和解除 (61)44合同份数 (61)第四部分补充条款 (62)附件：工程质量缺陷保修书 (63)附表一：发包人供应材料设备清单 (66)第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及特征：资金来源：二、工程承包范围1．房建工程：(在口内打√，并填写工程量)土石方工程口金属门窗工程口基坑支护工程口智能建筑工程口地基与基础工程口桩基类别：桩径：数量：通风空调工程口空调面积：平方米口设计冷负荷：冷吨主体结构工程口混凝土口砌体口钢结构口网架口索膜结构室外环境工程口装饰、装修工程口二次装修口幕墙：平方米电梯工程口电梯部口自动扶梯部屋面及防水工程口消防工程口建筑给排水工程口燃气工程口户数：户口庭院管：米建筑电气工程口其他工程2．市政工程：(在口内打√，并填写工程量)七通一平工程口万平方米给水管道工程口米挡墙护坡工程口长：宽：高：给排水构筑物工程口软基处理工程口万平方米泵站工程口平方米道路工程口长：宽：电信管道工程口米桥梁工程口座电力管道工程口米隧道工程口长：宽：高：路灯照明工程口座排水管道工程口雨水管：米口污水管：米道路改造工程口长：宽：排水箱涵工程口长：宽：高：绿化工程口交通监控、收费综合系统工程口燃气工程口米交通安全设施工程口其他工程口三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准本工程质量标准：币种：合同总价(大写)：(小写)：项目单价：口详见承包人的投标报价书(招标工程)口详见经确认的工程量清单报价单或工程预算书(非招标工程)六、组成合同的文件口协议书；口中标通知书(适用招投标工程)；口投标文件(适用招投标工程)；口经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程)；口专用条款和补充条款；口通用条款；口标准、规范及有关技术文件；口图纸；口工程量清单；口双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；口发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；口工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款本合同订立时间：年月日订立地点：发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送备案后生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同备案情况：备案机构(公章)：经办人：年月日第二部分通用条款一、词语定义和解释1词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款: 指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
1.3 发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。
1.4 承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。
1.5 分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人.1.6 发包人代表：指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。
1.7 工程师：指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。
实施监理的工程，工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理工程师担任；不实施监理的工程，工程师由发包人委托的专业人士担任.1.8 项目经理(建造师)：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权力和义务.1.9 设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.14款所指的设备。
1.11 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.15款所指的承包人装备。
1.12 工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。
1.13 单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。
1.14 设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。
1.15 承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.16 余泥渣土运输车辆（泥头车）：指承担本工程施工现场土石方、部分建筑材料及建筑垃圾运输任务且相关证件齐全的合格车辆。
1.17 发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.18 现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。