基础施工合同书
施工合同协议书（通用15篇）
施工合同协议书（通用15篇）协议书篇1甲方：施工地址：乙方：占地长： m、宽：依照《中华人民共和国合同法》的法律规定，遵循平等，自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方协商达成一致签订本合同，具体条款如下：第一条、甲方委托乙方购买及加工物品、名称、规格、颜色(mm) 第二条、乙方负责承揽物品的购买及加工安装。
第三条、质量要求：乙方购买的物品应符合本合同第一条约定的规格及颜色，彩钢板出现划痕轻微损伤属于正常。
第四条、总工程款共计人民币( )大写：注：税金(有)(无)付款方式( )阶段，一阶段段、三阶段、四阶段、第五条、每阶段付款后，甲方必须要求乙方开收据，作为以后的付款凭证。
第六条、施工过程中，由于施工队操作而引起的经济损失，甲方不负责任何责任。
第七条、施工时间，甲方如需改变原计划安装的，甲方应出据书面材料和乙方协商，其费用由甲方负责。
第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定，进行监督管理乙方的安全生产、施工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量，技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方拆除、返工及处罚的权利。
第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。
第十条、合同签订后，甲方未及时按付款方式付款，乙方有权拆除所有的购买物品。
所有的购买物品及已付款物品及已付款都归乙方所有，甲方不得阻拦。
第十一条、安装完毕后，出现质量为题乙方一年内负责免费维修，人为因素及自然灾害除外。
第十二条、本合同项下发生的争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，应向乙方住所地人民法院起诉。
第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十四条、本合同自双方签之日起生效。
补充协议：甲方：(签)乙方：(签)年月日施工合同协议书篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
施工合同书样本简易版5篇
施工合同书样本简易版5篇签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。
下面小编给大家带来施工合同书，更多施工合同范本请点击“施工合同”查看。
施工合同书样本简易版1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定，签订合同，特定如下：一、工程名称：二、结构形式：框架三、承包方式：包工不包料四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。
五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。
六、质量标注：合格。
七、有关条款：1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。
2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。
4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。
7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。
8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。
9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。
八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。
九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。
十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：乙方：年月日施工合同书样本简易版2甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
基础工程施工协议书
基础工程施工协议书基础工程施工协议书在当下社会，协议起到的作用越来越大，签订协议是提高经济效益的手段。
大家知道协议的格式吗？下面是店铺精心整理的基础工程施工协议书，希望对大家有所帮助。
基础工程施工协议书1发包单位：（以下简称为甲方）承包单位：（以下简称为乙方）甲方将沈阳生态水城总部基地项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：1、工程名称：2、工程地址：二、工程项目期限：自______年______月______日起开工至______年______月______日止完工。
三、协议内容：（一）、甲方安全责任1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
3、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；（3）发生火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
（二）、乙方安全责任1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
施工合同书范本(通用7篇)
施工合同书范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同书范本（通用7篇）在现代社会中,人们更多地使用合同 ,合同的签署是避免纠纷的一项重要手段。
施工合同书(通用15篇)
施工合同书(通用15篇)施工合同书1发包方：_______________ (以下简称甲方)承包方：_______________ (以下简称乙方)甲方在____区______社区______地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____市____区______地二、工程____市____区______地三、建筑面积：全框架结构共______层，总建筑面积约______平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。
注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。
四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为______米，第一层为______米，______以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。
2、配套附属工程，另行按实计算。
3、水、电由甲方负责。
4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。
五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
5、外墙为______或(______)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。
防水屋面由甲方负责。
六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为______元平方米，安全保险由乙方负责。
2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。
基础灌浆施工合同范本3篇
基础灌浆施工合同范本3篇篇一基础灌浆施工合同范本________________________________鉴于甲方需进行基础灌浆施工项目，为确保工程质量和双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：基础灌浆施工4. 工程面积：________________5. 工程质量标准：符合国家相关规范及行业标准二、合同工期1. 本合同工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 若因不可抗力因素导致工程延期，双方协商一致后可相应顺延工期。
三、合同价款1. 本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2. 乙方在合同签订后7个工作日内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后7个工作日内予以审批。
3. 乙方按照甲方审批的预算书进行施工，未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程内容和工程量。
4. 工程价款支付方式：按照工程进度分期支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关规范及行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全。
3. 工程验收标准：符合国家相关规范及行业标准。
4. 工程验收合格后，甲方应在7个工作日内支付剩余工程价款。
五、违约责任1. 乙方未按约定工期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
2. 乙方未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。
3. 甲方未按约定支付工程价款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的__%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同书(合集15篇)
施工合同书(合集15篇)施工合同书1甲方：_______________________乙方：_______________________根据《中华人民共和国合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。
第一条工程名称 ______________基地房屋建设。
第二条工程地点 _________省_____________县。
第三条工程量按实际工程结束后计算。
第四条承包双方施工方包工包料，单价：______元每平方米。
本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料（运费、周转、加工），小型机具，安全文明施工等各项费用。
第五条付款方法待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期（竣工后首付20%，后续在六个月之内）付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。
第六条质量标准及保修：按国家有关条例、规范施工。
因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的.破坏，不在质保范围内。
保修期________年。
第七条在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。
如乙方未按照甲方通知时间内修理，影响甲方使用及安全的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担，并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条主要内容：屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。
第九条具体要求：第十条甲方责任：负责乙方施工中的水、电、路三通。
因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。
第十一条乙方责任：确保工程质量和施工安全，严格按照《彩钢房》相关施工规范施工，并承担一切施工中的安全责任。
第十二条本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：________________________________________________________ _______________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础施工内部承包合同
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
因甲方工程需要，为了优质高效地搞好工程，保证文明施工，安全施工，经甲乙双方友好协商，签订如下协议：
一、工程名称:
二、承包范围：基础施工包括线路复测与分坑、砂石水的采购及中运，钢筋水泥的中运、工器具的转场、按设计要求的余土外运、方便施工的炸药、雷管的爆破费用，完成基础浇制必须的土石方工程、钢筋笼制作及安装，模板的制作拆除，按要求配合比的基础本体、护壁、承台（如有）、垫层（如有）、浇制、接地线的安装、焊接、开挖、场地的平整及以上未提及但完成基础施工相关费用。
三、承包价格包括：砂石料、工器具、人工工资、人工来回路费、管理费用、体检费、生活费、房租水电、安全费、文明施工费用、工程保险等。
结算按照项目部签字验收合格单为准，按设计图纸标注的混凝土m3乘以所协议的单价核算。
结算单价是甲乙双方亲自看现场，根据实际情况，如实商谈的价格而签订的施工合同，以供双方共同履行遵守。
四、承包价格为：按照综合单价混凝土每立方元，护壁每立方元结算；特殊情况下，如有增加工程量以设计院图纸变更和项目部签证为准，除此之外其它任何费用均由乙方负责，乙方要合理调配人员。
特别说明：乙方在施工过程中所产生的误工费、雨工费等均由乙方自行承担。
五、工程款的支付
工程款在工程完工后付款70%，余款在工程完工后六个月之内全部付清。
六、乙方职责：
1、乙方必须在开工前将队伍施工人员名单、照片（一张）及身份证复印件和体
检表交给甲方管理人员，甲方以此作为考勤依据，以便甲方存档。
乙方在甲方安排施工任务之前，必须向甲方提供施工人员的工资报表，基本工资不得超出3500元。
注：班组人员年龄要求满18周岁,不得超过55周岁。
乙方必须按照甲方要求对所用工人签署个人临时用工合同和代发工资合同。
2、上班时间乙方必须统一着装，正确佩戴安全帽，若乙方不能按要求统一着装，甲方发现一人次罚款200元；工人在施工现场乱抽烟、乱丢烟头、乱使用明火、形象差等，甲方发现一人次，罚款1000元；乙方严禁在山上生火，甲方发现一次，罚款5000元，谁放火，谁坐牢。
项目部发现一切不文明、不安全情节罚款都由乙方自行承担；乙方必须服从甲方及项目部、监理人员的统一管理，管理过程中发现问题，施工队工人若经三次整改仍然不能改正的将责令其乙方辞退。
3、乙方施工所需钢筋、水泥等材料，双方应做好移交手续，由施工队负责人签字，直接到项目部材料站领取；因管理不善造成丢失的由乙方照价赔偿，因质量不合格造成损坏的要移交给项目部材料站，乙方不负赔偿责任。
施工过程中乙方不得私自乱砍、乱踩农作物等，如因乱砍、乱踩等造成任何损失及停工误工费都由乙方自行承担。
4、安全：乙方自人员进场之日起，到工程任务完成撤场为止，所有安全问题均由乙方全权负责；由乙方承诺本工程项目安全质量保证金为最终结算总造价的20%。
乙方应确保安全施工，以人为本，杜绝事故发生。
若发生安全事故，乙方必须积极主动迅速处理，负责扣除乙方30%的工程款，作为事故损失赔偿。
5、质量：乙方应按所承包工程项目图纸要求严格施工，必须符合《送变电工程施工规范》要求。
若有偷工减料，不按要求施工，所造成返工，维修等事项，均由乙方负责，所产生费用均由乙方承担。
甲方对工程建设的全过程将实行严格的质
量管理和监督。
如发现施工质量达不到优良工程标准，甲方有权责成乙方采取措施提高质量等级。
乙方因采取措施提高质量等级时增加的费用由乙方承担，如乙方在采取改进措施后仍不能保证工程质量或不能满足工期要求时，甲方有权停止乙方工作，并终止合同。
因此发生的一切费用，由乙方承担。
甲方现场代表有权对工程质量进行监督检查，如因乙方施工设施不全、管理不善引起的损失，以及乙方职工的过失或因第三者原因造成的重大质量事故，均由乙方负责。
6、进度：乙方若因人员不足，满足不了工期，甲方有权调整减少乙方的工作量，其后果乙方自负。
7、施工期间项目部监察人员、监理单位常驻现场的质量监察管理人员和甲方安全质量监察人员，对施工质量进行跟踪检查，乙方应给予配合和支持；乙方如有不服从、顶撞上述三者的事件，视情节轻重予以乙方500—5000元罚款。
8、施工期间乙方不得以任何理由停工、罢工，造成不良影响，如果有此类事件发生甲方将对乙方进行批评教育并处以5000—50000元的罚款。
9、乙方安全施工风险金，按乙方合同总价款的30%计算，如无重大事故，在工程完工后六个月内全部付清。
10、民工工资：甲方根据工程进度和工程量支付乙方人工费，若乙方所做收入不足以支付乙方人工费等支出，不足部分由乙方自行解决；乙方对所使用的工人必须在工程结束时，由甲方负责人监督发放工资，并填好工资表，签名或按手印。
若有乙方管理的施工队人员到送变电项目部闹事，或到地方劳动部门上访的，如果有此类事件发生一切后果由乙方全权负责，同时依据双方合同约定，甲方有权扣留乙方的风险保证金，或者处乙方5万元以上的罚款。
11、乙方必须严格遵守项目部的安全规章制度、施工质量奖惩实施细则，如有
任何处罚都由乙方自己承担。
12、乙方根据作业指导书及合同要求，对工程施工的安全负全责，安全风险自担（若发生意外，50000元以下乙方全额承担，超出50000元以上超出部分由甲乙双方平分承担）；
13、乙方在施工过程中造成自身和第三方财产、人身损害的，都由乙方承担相应的赔偿和法律责任。
14、所用生活设施、设备由乙方自行解决。
七、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
八、本合同一式四份，其中甲方执二份，乙方执一份，项目部备案一份，具有同等法律效力，合同经双方签字（盖章）后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或授权代理人：或授权代理人：
合同承办人：合同承办人：
年月日年月日
信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己。