临时建筑合同(通用10篇)
临建工程合同5篇
临建工程合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临建工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________临建工程。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：包括临时办公设施、宿舍、仓库、加工车间等临建项目的建设。
二、工程期限1. 工程开工日期：以甲方书面通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX天内完成。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：总造价为人民币______元整（￥______元）。
具体造价详见附件《临建工程预算表》。
2. 支付方式：甲方在签订合同后XX个工作日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
3. 验收标准：按照本合同约定的工程内容、质量标准和施工规范进行验收。
4. 验收结果：验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应当进行整改并承担相应费用。
五、工程安全1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产的法律、法规和技术标准，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全施工措施，并对施工现场的安全负责。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应当承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改费用并承担违约责任。
临时工程合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（工程委托方）：____________________地址：________________________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（工程承包方）：____________________地址：________________________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要乙方在规定的时间内完成以下临时工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程费用1. 工程总费用：人民币____元整（大写：____元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方提供以下资料：营业执照副本、税务登记证副本、开户许可证、安全生产许可证、资质证书、相关施工人员资格证书等；（2）甲方在收到乙方提供的上述资料后，支付合同总金额的____%作为预付款；（3）工程进度达到合同约定节点后，甲方根据乙方提供的工程进度款申请表及验收报告，支付工程进度款的____%；（4）工程验收合格后，甲方支付工程总费用的____%；（5）工程保修期满，无质量问题，甲方支付剩余工程费用的____%。
三、工程进度1. 乙方应在合同约定的工程期限内完成全部工程。
2. 乙方应按照甲方要求，在施工过程中定期向甲方报送工程进度报告。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
建筑合作协议书范本(实用10篇)
建筑合作协议书范本（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑合作协议书范本（实用10篇）建筑合作协议书范本第1篇甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
临时施工工程合同范本(3篇)
第1篇甲方：（施工项目业主或委托方名称）乙方：（施工承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就临时施工工程事项协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______（具体包括但不限于土方工程、道路铺设、临时设施搭建等）4. 工程期限：_______（起止日期）二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于材料采购、施工组织、人员调配等。
2. 乙方应保证工程质量和施工安全，符合国家相关标准和规范。
三、合同造价1. 本工程合同造价暂定为人民币_______元。
2. 工程结算依据：_______（如浙江省市政工程预算定额等）3. 结算方式：按实际完成工程量和约定的单价结算。
四、工期及违约责任1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 逾期违约责任：如乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付_______元的违约金。
3. 甲方有权要求乙方赔偿因其延误造成的损失。
五、质量标准及验收1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范。
2. 验收：本工程完工后，甲乙双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。
六、安全及环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全及环境保护。
2. 因乙方原因造成的安全生产事故或环境污染，乙方应承担全部责任。
七、合同解除1. 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
2. 合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程移交。
八、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建筑劳务施工合同(通用7篇)
建筑劳务施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务施工合同（通用7篇）在对法律认识不断深化的今天,合同在其中的作用已不可忽视,同时也成为专业分工协作的桥梁。
临建协议书5篇
临建协议书5篇篇1甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行临时建筑建设事宜，达成如下协议：一、协议背景1. 甲方因项目需要，委托乙方在其指定地点进行临时建筑的建设。
2. 乙方同意接受甲方的委托，并按照甲方的要求进行临时建筑的建设。
二、协议内容1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工程期限：自合同签订之日起至工程完成之日止，具体日期根据现场实际情况确定。
6. 工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，达到甲方要求。
7. 工程价款及支付方式：工程价款为人民币_________元整，甲方应在合同签订后支付乙方工程款的50%作为预付款，剩余50%在工程完成后支付。
支付方式为本票或银行转账。
8. 违约责任：如一方违约，违约方应赔偿因违约给守约方造成的一切损失。
9. 争议解决：如双方在执行协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他约定：_________三、补充条款1. 甲方应确保施工场地的平整和清洁，为乙方提供必要的水电等施工条件。
2. 乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
3. 甲方应按时向乙方支付工程款项，确保工程的顺利进行。
4. 乙方应按时完成工程建设任务，确保工程质量符合要求。
5. 甲方和乙方应共同遵守国家的法律法规，维护建筑市场的正常秩序。
6. 乙方应对施工过程中的废弃物进行处理，确保环保达标。
7. 甲方和乙方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
8. 乙方应提供必要的施工记录和技术资料，供甲方备案。
9. 甲方和乙方应共同保护好施工场地的设施设备，防止损坏和丢失。
施工临时设施合同范本3篇
施工临时设施合同范本3篇篇一施工临时设施合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的施工，需要搭建临时设施，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方为甲方搭建施工临时设施事宜达成如下协议：一、临时设施的范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关标准，在[具体地点]搭建施工临时设施，包括但不限于办公区、生活区、仓库、堆场等。
2. 临时设施的具体范围和要求应在附件中详细说明。
二、施工期限1. 乙方应在[具体日期]前开始施工，并在[具体日期]前完成临时设施的搭建工作。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[具体日期]内支付工程价款的[百分比]作为预付款；在临时设施搭建完成并经甲方验收合格后，支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。
四、质量保证1. 乙方应确保临时设施的质量符合相关标准和甲方的要求，质保期为[具体期限]。
2. 在质保期内，如发现临时设施存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对临时设施的搭建过程进行监督和检查；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的范围和要求搭建临时设施；（2）确保施工过程中的安全，遵守相关法律法规和规章制度；（3）负责临时设施的日常维护和管理。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的期限完成临时设施的搭建工作，每逾期一天，应按照工程价款的[百分比]向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时建筑合同（通用10篇）临时建筑合同第1篇甲方：_________乙方：_________甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限和工作内容1、以完成一定的工作为期限:自_________12月1日至乙方完成甲方指定的工作后合同即行终止。
2、根据甲方工作需要，乙方同意从事货物搬运工作。
根据乙方专长和工作需要，甲方可调整乙方工作岗位，乙方应服从安排。
3、乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本合同第二条约定的劳务内容、要求为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
二、工作时间与报酬10日内完成，本次劳动报酬为：1738.00元。
三、违约责任1、甲方应承担的责任：甲方违约解除本合同，应赔偿乙方在合同中断期间的经济损失。
2、乙方应承担的责任:本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
四、争议处理1、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商解决不成的，可以向甲方公司的劳动协调委员会申请调解。
调解不成当事人一方要求仲载的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向工商管理局劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提出诉讼。
2、本合同未尽事宜，双方可另协商解决;与今后国家法律、行政法规有关规定相悖的，按有关规定执行。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________ 乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：__________________年____月____日_________年____月____日临时建筑合同第2篇甲方：________________乙方：________________甲方因施工需要雇佣乙方为临时工，经甲乙双方协商，具体事宜如下：1、甲方负责乙方上岗前的安全培训，并经过体检与安全考试合格者方可上岗，同时安排食宿及日常管理。
2、乙方人员必须遵守用工单位的各项规章制度，听从指挥服从分配，如有违章违纪，经教育不改或不服从分配，甲方有权予以辞退。
3、乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，由乙方个人负责。
4、工作期间按日工资计算，按月支付，如有加班加点按用工单位的考勤办理，乙方不享受劳动保护和福利待遇5、甲方无正当理由不能借故辞退乙方，乙方在工作中由于不按作业程序扩大作业范围等违章作业造成的事故，由乙方负法律责任，对未造成事故者可考虑后果承担损失的费用，具体数量由甲方根据情节轻重确定。
6、此合同自签订之日起生效，至本工程结束，双方要严格遵守合同内容。
甲方签字：________ 乙方签字：_________________年____月____日 _________年____月____日临时建筑合同第3篇甲方（用人单位）名称：___________ 地址：________________法定代表人（主要负责人）：___________________乙方（劳动者）姓名：________性别：________年龄：________身份证号码：______________现在住址：________________________根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国私营企业暂行条例》及有关劳动法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条合同期限本合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止，共________年。
其中试用期从________年____月____日起至________年____月____日止，共______个月。
第二条生产（工作）任务：甲方安排乙方从事_________________________工作。
乙方同意按甲方生产（工作）需要，在_____________，承担任务，担任______________工种。
乙方应达到的数量、质量指标：________________________________________。
第三条劳动（工作）条件为保证乙方完成合同要求的生产（工作）任务，保障乙方的安全和健康，甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定，为乙方提供必要的生产（工作）条件。
具体内容如下：（略）第四条劳动纪律1、甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度，具体内容如下：__________________________________。
2、乙方应严格遵守劳动纪律和规章制度，服从甲方管理，积极完成所从事的工作。
第五条工作时间和劳动报酬1、甲方应实行每日不超过8小时、每周工作时间不超过40小时的工作制，因生产需要确需延长工作时间时，须经乙方本人同意，并发给乙方加班工资。
日加斑不得超过3小时，每月加班不得超过36小时。
乙方如为孕期、哺乳期女工，甲方不得安排其加班加点。
2、甲方依照国家法律和有关政策规定，同乙方协商确定的`具体工资标准和工资方式以及奖金、津贴、补贴如下：（略）3、甲方应当每月按期给乙方发放工资，逐步提高乙方的工资水平。
第六条保险和福利待遇1、甲方按乙方工资总额的_____%，乙方按不超过本人工资的________%，，按月向当地劳动行政部门所属的社会保险事业管理机构缴纳退休养老金。
第七条1、第2款第（2）项和第3款规定而解除劳动合同的，甲方应按乙方工作每满________年（满半年不满________年的按________年计算）发给乙方1个月标准工资的生活补助费。
同时，如合同期未满，甲方应发给乙方合同期的内的失业补偿费，标准为：距合同期满，每相差________年发给相当于乙方标准工资1个月的补偿费，生活补助费、补偿费分别合计最高不超过12个月乙方标准工资。
2、甲方参照（国营企业职工待业保险暂行规定）向待业保险机构缴纳待业保险基金，乙方待业期间可享受特业保险待遇。
3、乙方因工负伤或患职病，治疗期间工资照发，所需医疗费用由甲方支付。
医疗终结，经市（县）劳动鉴定委员会鉴定，确认为残废的，由甲方发给残废金。
乙方因工残废或患职业病死亡，由甲方发给丧葬费和供养直系亲属抚恤费。
残废金、丧葬费和供养直系亲属抚恤费的标准，按照有关规定执行。
4、乙方患病或非因工负伤，甲方应按其工作时间长短给予3至6个月的医疗期。
在医疗期间发给不低于本人原工资60%的病假工资。
5、乙方为女职工，期孕期、产假和哺乳期的待遇按《女职工劳动保护规定》及有关规定执行。
6、按照国家法律、法规规定，甲乙双方协商确定的假日、公休假、婚丧假、探亲假是：（略）第八条合同的变更、解除和终止1、甲方因停产、调整年产任务，或者由于情况变化，经甲乙双方协商同意，可以变更合同的相关内容。
2、在下列情况下，甲方可以解除合同：（1）乙方在试用期内，经发现不符合用工条件的；（2）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；（3）甲方歇业，宣告破产，或者频临破产处于法定整顿期间的。
（4）双方约定的其他事项：（略）3、下列情况下，乙方可以解除合同：（1）甲方违反国家规定，无安全防护设施，劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的；（2）甲方无力或不按照合同规定支付乙方劳动报酬的；（3）甲方不履行本合同或者违反国家政策、法规，侵害乙方合法权益的；（4）乙方本人有正当理由要求辞职的。
4、乙方被劳动教养，以及受刑事处分的，合同自行解除。
5、甲乙双方任何一方解除合同，应当提前30天通知对方，并办理解除合同的手续。
试用期内应解除合同的，不需要提前通知对方。
6、在下列情况下，甲方不得解除乙方合同：（1）合同期未满，又不符合本条第2款规定的；（2）乙方患有职业病或因工负伤并经劳动鉴定委员会确认的；（3）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）乙方在孕期、产假和哺乳期间的。
7、合同期限届满，应即终止执行。
由于生产、工作需要，经甲乙双方协商同意，可以续订合同。
第九条双方认为需要约定的事项1、甲方为乙方提供住房或住房补贴；2、甲方为乙方解决伙食问题；3、甲方按国家规定的补贴项目，每月应发给乙方共计__________；4、除国家规定以外，在下列情况下，甲方可以解除合同；5、除国家规定以外，在下列情况下，乙方可以解除合同；6、甲方出资培训乙方后，乙方应为甲方服务________年。
否则，乙方应向甲方支付培训费______元；第十条违反劳动合同应承担的违约责任1、由于甲乙双方任何一方的过错造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担法律责任；如属双方过错，由双方分别承担各自应负的法律责任；2、因不可抗力造成不能履行合同或者一方受损害的，可不承担法律责任；3、甲乙双方任何一方违反合同时，应向对方支付违约金，违约金标准是：4、甲乙双方任何一方违反合同，给对方造成损害的，应根据后果和责任向对方支付赔偿金，赔偿金标准是：第十一条争议处理劳动争议发生后，当事人可以向本企业调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
第十二条本合同未尽事宜或条款与法律、法规、规章政策等有抵触的，按国家现行的法律、法规、政策执行。
第十三条本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
本合同涂改、未经合法授权代签无效甲方：______________（盖章）乙方：_______________（签章）合同鉴证日期：________年____月____日临时建筑合同第4篇用工单位：_________招用临时工_________姓名：_________性别：_________年龄：_________现住址：_________身份证号码：_________根据国家劳动法第三章16、17、19、25、26、33条规定,本着平等自愿、协调一致的原则,签订劳务合同。
内容如下:一、合同期为自_________年____月____日至_________年____月____日止。
二、乙方承担施工生产任务，按甲方要求的施工质量标准、在安全施工的前提下，按时完成施工生产任务。
三、乙方应遵守甲方规定的施工现场各项管理规章制度、文明施工条例和劳动纪律，具体要求是：1、每月出勤必须达到28天，每月出勤15天内的按日工资的70%年底结算。
2、签订合同办完临时用工手续。
出勤在150天以内的办理临时用工手续的费用由乙方自负，出勤在150天以上的办理临时用工手续的费用由甲方支付。
3、临时工交抵押金50.00元,施工结束后,一次退还抵押金。
4、对于在施工现场不听从领导的正确指挥，违反施工操作规程及浪费施工材料的工人，甲方有权视情节进行罚款处理，情节严重的予以辞退。