厂区施工合同doc
厂区道路施工合同4篇
厂区道路施工合同4篇篇1厂区道路施工合同一、双方当事人甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：二、合同背景为了提高厂区道路的交通安全、通行效率以及美化环境，甲方委托乙方进行厂区道路施工。
根据双方协商一致，订立本合同，共同遵守并履行。
三、合同内容1. 工程范围：该工程包括但不限于道路拓宽、道路铺设、绿化美化等工程内容，具体工程范围详见附件一。
2. 工程期限：本合同工程期限自XX年XX月XX日开始，预计工期为XX个月，具体工期详见附件二。
3. 工程造价：本工程总造价为XX万元（人民币），具体工程款项结算标准详见附件三。
4. 施工标准：乙方应按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量符合相关要求。
5. 现场管理：乙方应安排专业施工人员进行管理，并确保施工现场的安全、秩序。
6. 现场环境：乙方在施工过程中，应保护周边环境，严禁污染环境。
7. 安全质量：乙方应加强安全管理工作，确保施工期间无安全事故发生；同时，保证施工质量符合相关验收标准。
8. 竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方验收合格后，乙方可领取最后结算款。
9. 违约责任：任何一方未按照本合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
四、合同解释权本合同自双方签字生效，适用中华人民共和国法律。
合同内容如有争议，双方协商解决；无法协商解决的，提交有管辖权的人民法院解决。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：以上为关于厂区道路施工合同的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程。
篇2厂区道路施工合同甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方承接的厂区道路施工项目达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：厂区道路施工项目1.2 项目地点：[具体地址]1.3 项目规模：[详细描述]1.4 项目时间：[开始时间至结束时间]二、委托内容2.1 甲方委托乙方进行厂区道路施工项目，并委托乙方全权负责项目的施工组织、实施和管理。
厂区建设工程施工合同7篇
厂区建设工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________厂区建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括厂房、办公楼、宿舍楼等建筑及其配套设施的建设。
4. 工程规模：__________平方米。
二、工期1. 工程开工时间：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工时间：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程造价1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总造价的XX%，自竣工验收合格之日起XX年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、规范及设计要求，确保工程质量。
2. 双方约定隐蔽部分工程验收和中间验收时间，甲方应按时参加，并签署意见。
若甲方未按约定时间验收或拒绝验收而影响工期，视为已验收通过。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料并通知甲方验收。
甲方应在接到验收通知后XX日内组织验收，并签署验收意见。
若甲方未按约定时间组织验收或提出修改意见，则视为已验收合格。
一、工程概况及内容同上述内容。
二、工期约定及顺延情形篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________厂区建设工程。
厂区外来人员施工合同4篇
厂区外来人员施工合同4篇篇1厂区外来人员施工合同一、协议双方甲方：（雇主单位名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（外来施工人员姓名）证件号码：联系地址：联系电话：二、合同内容1. 甲方委托乙方进行厂区内的施工工作，具体施工内容为（施工内容），具体工作时间为（工作时间段），工作地点为（工作地点）。
乙方同意接受甲方的委托进行施工工作，并承诺按照要求完成工作。
2. 乙方在工作期间应遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员的指挥，保证施工安全，不得违规操作，不得影响甲方正常生产。
如有违规行为，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应责任。
3. 乙方在工作期间应遵守劳动纪律，不得迟到早退，不得擅自离开工作岗位。
如有违反劳动纪律的行为，甲方有权扣除工资或终止合同。
4. 乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，佩戴好安全防护用具，确保自身安全。
如因乙方违规操作导致事故发生，乙方应承担相应责任。
5. 乙方应按照合同约定的工作时间和工作内容，完成相应的工作量。
如有加班需求，应提前向甲方申请，并经过甲方同意后方可加班工作。
6. 乙方应保管好自己的工作证件和个人财物，不得随意借给他人或擅自放置在他人可接触的地方。
如有财物丢失，责任自负。
7. 乙方应配合甲方安排的培训和考核工作，不得拒绝或擅自缺席。
培训和考核结果将作为乙方续签合同或调整工资的重要依据。
8. 乙方应保守甲方的商业秘密和技术资料，不得泄露给他人，如有泄密行为，将承担相应法律责任。
9. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工工作结束之日止。
如有变更或终止合同需双方协商一致，并书面确认。
10. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
如有争议，双方协商解决，协商不成可通过法律途径解决。
甲方（盖章）：日期：乙方（签字）：日期：以上为《厂区外来人员施工合同》的具体内容，双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
希望双方合作愉快，共同努力完成工作任务。
篇2厂区外来人员施工合同一、甲方：（甲方名称）、法定代表人：（代表人姓名）、电话：（联系电话）、地址：（注册地址）。
厂区道路施工合同协议书
厂区道路施工合同协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方需对其厂区内部分道路进行维修改造，乙方具有相应的资质和能力承担此项工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及要求1. 工程名称：厂区内部道路维修改造工程。
2. 工程地点：_________（具体位置）。
3. 工程规模：总长约_________米，宽度约_________米的沥青混凝土路面。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保道路平整、坚固耐用。
5. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价格1. 合同总价：人民币（大写）_______________元整（￥__________）。
2. 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 付款方式：分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%。
- 进度款：根据工程进度分次支付，每次支付已完成部分的____%。
- 竣工款：工程验收合格后支付剩余的____%。
三、施工责任与义务1. 乙方负责施工全过程的安全管理，确保施工人员遵守安全操作规程。
2. 甲方负责提供必要的施工现场条件，如临时电源、水源等。
3. 双方应共同协调解决施工过程中出现的技术问题和现场管理问题。
四、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额不超过合同总价的____%。
2. 如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付滞纳金，每日按未付款项的千分之五计算。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
厂区建设工程施工合同6篇
厂区建设工程施工合同6篇篇1厂区建设工程施工合同一、双方当事人甲方：（合同甲方全称、法定代表人、联系方式、地址）乙方：（合同乙方全称、法定代表人、联系方式、地址）二、合同目的为了明确厂区建设工程的施工内容、要求、费用及保障双方的合法权益，甲乙双方依据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方进行厂区建设工程进行如下约定。
三、工程概况及规模根据甲方的要求，乙方将承担厂区建设工程的全部施工工作，包括但不限于建筑、设备安装、电气、排水、通风、消防等。
工程规模包括（具体描述规模），并规定工程的期限、质量等。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款总额为（具体金额）人民币，具体开工款、进度款、质保金等详见附件付款方式。
2. 甲方应在工程款项规定的付款期限内将合同价款支付给乙方，并在付款时向乙方出具相应的发票或其他凭证。
3. 若甲方未按时支付工程款，应按照合同规定支付滞纳金。
五、工程质量要求1. 乙方应严格遵守国家有关建筑标准及规定，确保工程质量符合甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应承担一定的质量保修期责任，并在此期限内免费维修工程中的质量问题。
3. 如工程质量未达到要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、工程安全及环保1. 乙方应制定相关施工方案，保证施工过程中各项工程安全措施的实施，确保施工人员及周边居民的安全。
2. 施工现场应符合国家相关的环保要求，保证不对周边环境造成污染。
3. 若因乙方的工程施工导致环境污染或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、工程变更及索赔1. 若因工程需要或其他特殊情况，需要变更工程内容或规模，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 双方在合同履行过程中，如发生争议或索赔，应及时与对方协商解决，如无法协商解决，应提交相关仲裁部门进行调解。
八、其他约定1. 本合同自双方签订后生效，任何关于合同内容的修改，须经双方协商一致并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
厂区道路施工合同
厂区道路施工合同合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“施工方”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方厂区道路施工工程（以下简称“工程”）达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________厂区道路施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于道路铺设、排水设施、交通标志、照明设施等。
第二条施工期限本工程计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日。
实际开工日期和竣工日期以双方确认的为准。
第三条工程质量3.1 工程质量标准应符合国家、行业和地方相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。
3.2 乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
3.3 工程验收合格后，乙方应按合同约定保修期内承担相应的保修责任。
第四条合同价格4.1 本工程合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
4.2 合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则不得变更。
第五条支付方式5.1 甲方支付乙方的款项，根据工程进度和验收情况，按以下比例支付：（1）工程开工后，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无息支付。
5.2 甲方支付款项时，乙方应提供等额的发票。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价×0.05%×逾期天数。
厂区水泥地坪施工合同范本
厂区水泥地坪施工合同范本1. 合同双方本合同由以下双方订立：甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：2. 合同目的本合同旨在规定甲方雇佣乙方进行厂区水泥地坪施工的相关事项，以确保工程顺利进行，并达到双方的期望结果。
3. 工程规模甲方要求乙方在厂区的指定位置进行水泥地坪的施工工作。
具体施工面积为：（填写具体数值）。
4. 工程内容乙方将负责以下工作：•测量并标定施工区域；•准备厂区地面，包括清理垃圾、去除障碍物等；•铺设水泥地坪；•进行地坪表面的打磨和涂饰；•清理施工现场。
5. 工期及支付方式5.1 工期乙方将在合同签订后的（填写具体天数）内完成施工工作，并移交给甲方验收。
5.2 支付方式甲方将按照以下方式支付乙方报酬：•预付款：合同签订后的三天内，甲方将支付总金额的30%作为预付款；•进度款：甲方验收合格后的五天内，支付总金额的50%作为进度款；•验收款：完工后的五天内，甲方支付总金额的20%作为验收款。
6. 施工质量及保修6.1 施工质量乙方保证所使用的材料符合相关质量标准，并按照相关规范进行施工。
水泥地坪的硬度、平整度、光洁度等指标应满足国家相关标准。
6.2 保修期自项目竣工之日起，乙方提供一年的免费保修。
在保修期内，如出现质量问题，乙方将负责进行修复。
7. 双方的权利和义务7.1 甲方的权利和义务•协助乙方顺利进行施工工作；•按时支付合同约定的报酬；•对施工过程及结果提出合理的要求。
7.2 乙方的权利和义务•按照合同约定的施工要求进行工作；•保证施工过程的安全；•合理利用资源，确保施工进度。
8. 合同解除8.1 甲方有权在以下情况解除合同：•乙方严重违约；•工程质量无法满足甲方的要求。
8.2 乙方有权在以下情况解除合同：•甲方未按时支付报酬；•甲方无理拖延工程进展。
9. 争议解决本合同应遵循中华人民共和国相关法律法规。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
厂区道路硬化施工合同3篇
厂区道路硬化施工合同3篇篇1厂区道路硬化施工合同甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲方拟对其厂区内的道路进行硬化施工，在经双方友好协商一致的基础上，特签订本合同，共同遵循合同法律法规，共同履行下列条款：一、工程内容1.1 甲方委托乙方对厂区内的道路进行硬化施工，包括但不限于道路表面的清理、压路、铺设沥青等工程。
1.2 施工范围包括厂区内道路的硬化工程，具体施工范围由双方根据实际情况确定。
二、工程规划2.1 乙方应编制详细的工程施工方案，并提前报送甲方审核。
2.2 工程施工方案须符合相关法律法规，并获得相关审批手续。
三、价格及支付方式3.1 工程总价为（具体金额），双方签订本合同即甲方支付工程款项的50%作为预付款。
3.2 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款项。
3.3 本合同价格不包含增值税，如有增值税应另行开具发票。
四、工期4.1 工程合同自双方签订日起生效，工程施工期限为（具体天数）。
4.2 工程施工期限如有延误，应及时通知甲方，并履行相关赔偿责任。
五、质量保证5.1 乙方承诺施工过程中保证工程质量符合国家相关标准。
5.2 工程完工后，甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应承担相应责任，并及时整改。
六、保险责任6.1 工程施工期间，双方应购买相应的施工意外险，保障施工人员和设备的安全。
6.2 如工程施工过程中发生人员伤害或设备损坏等意外事件，应及时通知保险公司进行理赔。
七、违约责任7.1 任何一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。
7.2 如因一方原因导致工程延迟或影响工程质量，应承担相应的赔偿责任。
8. 争议解决8.1 双方若发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
9. 其他事项9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
9.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：法定代表人：日期：乙方（盖章）：法定代表人：日期：以上是关于厂区道路硬化施工合同的相关内容，在双方签字盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司工程地点：佛山市南海丹灶金沙发包人：李满星承包人：张日成发包单位：李满星（简称“甲方”）承包单位：张日成（简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，双方经充分协商一致，双方签订本《建设工程施工合同》，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司厂房宿舍。
2、工程概况：总建筑面积为：52490.94M2（其中：办公楼面积3942.9 M2、宿舍楼面积1990.76 M2、车间A面积9218.77 M2、车间B面积5868.68 M2、车间C面积14301.14 M2、车间D面积9166.45、车间E面积8002.23 M2），结构形式：框架结构。
3、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
4、新建工程全厂的室外路面道路、室外市政排水工程。
5、现场条件：基本完成“三通一平”（红线以外20m通水、通电、通道路及红线范围内场地基本平整）6、工程地点：佛山市南海丹灶金沙。
二、工程承包内容及施工范围1、新建工程的基础工程包括：桩基础工程（工程桩检测所有费用由甲方负责）、土方开挖、基础工程。
2、新建的主体及装饰工程包括：报建施工图纸和报价的全部土建工程项目（详工程报价表项目内容），含地面装饰、厕所沉池及管道口的防水、天面防水、天面隔热层、内外墙体及装饰、变形缝、楼梯扶手。
（本工程合同不包含：消防、水电，旧厂区原有室外路面修复、原厂区室内工程及钢结构部分、绿化等）3、新建工程的装饰标准。
现暂定室内装饰标准为：室内墙身及天花一般抹灰并刮塑二次，卫生间地面铺600×600防滑砖，墙身1500高贴300×450瓷片砖。
楼梯间装饰标准为：楼梯级铺砖；楼梯扶手不锈钢201，墙身及天棚一般抹灰，脚线扫水泥浆。
C、D车间地面水泥色水磨石。
办公楼地面铺1000×1000抛光砖，厂房、宿舍楼地面铺800×800抛光砖（除C、D厂房）。
铝合金窗材料1.4国标，玻璃5厘厚。
4、新建工程的防雷安装工程：桩基础接地；柱内引下线；天面避雷网及避雷针等施工图纸的内容。
5、新建工程的由甲方直接分包的工程内容不纳入本次合同范围，包括：电力电气工程、给水、消防工程；智能化、广播电视、通讯管网工程、绿化工程等。
在竣工验收时其分包的各分项竣工资料必须由各分包单位整理。
6、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
7、室外路面道路、室外市政排水工程。
8、消防、水电给排水等预留孔。
9、土建报建，报建费用政府有明确规定的，甲方和乙方各自承担，未有明确规定的费用由甲方承担，工人工资保证金由乙方。
三、工程造价的确定1、本工程总造价按63,183,170元（陆仟叁佰壹拾捌万叁仟壹佰柒拾元整）人民币总包干(不含税金)。
以上报价已含土建水电、资料费、材料检测费、文明施工费、土建竣工验收费用。
佛山禅宝饮料厂土建排水工程及旧厂区翻新工程造价表2、甲方另行的发包工程施工单位生活用水、用电的一切费用由分包单位负责，并由分包单位提供水、电表，乙方负责装表。
3、变更签证必须由甲乙双方代表、监理方签名确认并加盖甲方工程专用章方为有效。
4、变更签证项目7个工作日内完成签证手续，每月25日前乙方汇总当月签证单并作好结算资料交甲方审核，甲方应予下个月5日前完成审核手续，审核后在1个月内办理结算并支付费用。
5、乙方对甲方直接分包的工程, 收取分包工程总造价的1.5% 作为管理费、配合费支付给乙方，乙方不再收取各分包费用，除水电费外）。
乙方提供水电，水、电费用由分包方直接支付给乙方（由分包单位提供水、电表，乙方接装，设立独立表计量）。
甲方直接分包的工程，工程安装完成后，修补洞口工作由分包单位负责，乙方提供水泥、砂、砂浆机。
四、承包方式：1、包工、包材料、包质量、包工期、包安全、包材料检测、包验收（不包税费）。
五、工期要求1、开工日期暂定为 2013年4月30日，实际开工日期以双方现场代表签署开工令为准，交付甲方使用时间为2014年2月30日，总工期为：330天（不含打桩）。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
3、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
因错峰用电而致停电的，由乙方自行安排生产时间，工期不顺延、雨天不顺延。
6、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
7、由于甲方直接分包的施工单位延误工期的，应分析原因，确认属分包单位责任的，经甲方和监理单位签证确认后本工程工期可以顺延。
六、工程结算和付款方式甲方每期工程进度款汇入乙方银行账户，乙方收到甲方款项后，开具收据给甲方。
乙方账户户名：张日成账号：80010000745796001 开户银行：南海农村商业银行丹灶支行七、安全、质量标准1、关安全生产的约定○1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。
○2由于乙方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、防火设计规范，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○4乙方在施工期间应文明施工，如发生扰民事件，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○5严格执行国家安全生产方针，认真落实各项安全措施，确保安全施工。
因乙方施工造成的一切质量事故和安全事故，其责任和经济损失（包括造成甲方的经济损失）均由乙方负责。
2、工程质量及验收的约定○1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
○2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
○3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
○4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
○5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后1 天内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
○6、柱和梁模板采用新的模板制作安装。
八、保修项目的质量保修期从工程竣工验收之日算起；质量保修期限一年。
九、双方责任和义务1、甲方责任和义务：(1)甲方将已完成“三通一平”的场地交给乙方施工，施工期间的临时排水由乙方按三级沉淀过滤的施工方法进行处理，自行连接到现有的市政排水管，费用由甲方负责。
(2)提供完整的建筑、结构施工图纸一式六份，水电施工图纸一式两份及相关技术资料给乙方。
(3)本工程需连续施工，在施工过程中，若因甲方的原因导致停工、工期延迟，工期顺延签证由甲方工程部与乙方签定。
(4)本工程若甲方所承诺的付款未能兑现，则工期顺延。
(5)甲方委派工程部为现场管理代表，负责监督检查工程质量、进度、安全等管理工作；组织施工报建、工程开工、图纸会审、工程例会及办理施工方案、工程计划和完成报表审核、隐蔽工程验收、工程签证等管理工作和工程施工期间的质量验收及其他事宜；代表甲方行使和执行甲方的工程管理的权利和义务。
(6)调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定。
(7)负责组织工程竣工和结算工作。
2、乙方责任和义务：（1）、乙方对现场的安全和照管负责，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通；在施工期间由于乙方原因而发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
（2）、乙方对现场负责清理，文明施工，遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音、环境保护及安全生产等管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
临设搭建符合防火要求，达到美观、整齐、整洁、规范；在施工期间，乙方应保证工地没有任何不必要的障碍物，妥善储存或处置建筑设备和多余的材料，将所有残余物垃圾或不再需要的临时工具清理出工地。
（3）、乙方要经常对本施工队的工人进行思想教育，不得在施工工地范围内盗窃，如果发现施工队的工人盗窃财物并且人赃并获，甲方有权处罚500元乙方，乙方不能有任何异议。
（4）、负责工程的进度、质量、安全及资料收集管理。
（5）、对竣工验收后保修期内出现的施工质量问题乙方负责免费维修；如甲方发出维修通知，在乙方收到维修通知后24小时内乙方不进行维修或不承认,则视作乙方默认，甲方可另派人员处理，其维修费用全部由乙方负责并在工程质保金内扣除。
（6）、乙方必须配备专职安全员负责本工程的安全文明工作。
（7）、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不得随意停工或借故拖延工期。
（8）、乙方委派作为本项目工程的负责人，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
十、奖励和违约责任1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方20000元违约金。
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方10000元，作为奖励。
2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、合同的终止1、由于乙方的原因导致合同不能履行或提前解除，已施工工程的工程款不予发放。
甲方可另行委托其他施工单位施工，乙方不得提出异议。
2、如乙方在施工中出现影响主体结构等重大质量问题（结构责任由建设部门仲裁），甲方有权终止本合同，并视为乙方单方提前解除合同，并按乙方单方提前解除合同处理。
3、由于甲方原因而导致合同终止或不能履行，乙方有权向甲方收取由此发生的窝工及进退场费，并对已完成工程进行结算。