合同专用条款

合集下载

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款协议名称:合同专用条款一、定义与解释1.1 甲方:指合同的发起方,以下简称“甲方”。

1.2 乙方:指合同的接受方,以下简称“乙方”。

1.3 合同:指甲乙双方达成的具有法律效力的协议,以下简称“合同”。

1.4 条款:指合同中的具体规定,以下简称“条款”。

二、合同目的与范围2.1 本合同的目的是确立甲乙双方之间的权利与义务,以保障双方的合法权益。

2.2 本合同适用于甲乙双方之间的一切合同事项,包括但不限于销售、采购、服务等。

三、合同的成立与生效3.1 本合同的成立需要甲方与乙方在书面形式上达成一致意见,并由双方的授权代表或法定代表人签署。

3.2 合同的生效日期为最后一方签署之日起生效。

四、合同的履行与终止4.1 甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务,并且在合同履行期限内完成。

4.2 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方并协商解决办法。

4.3 本合同的终止应经甲乙双方书面协商一致,并签署终止协议。

五、合同的保密条款5.1 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中获取的商业秘密和机密信息予以保密。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露或披露本合同的内容及相关信息。

六、争议解决6.1 本合同的解释、效力及履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

七、其他条款7.1 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商并达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.3 本合同自签署之日起生效,具有法律约束力。

八、协议变更与解释8.1 本合同的任何变更或补充应以书面形式进行,并由甲乙双方的授权代表或法定代表人签署。

8.2 本合同的解释权归甲方所有。

以上为《合同专用条款》的内容,旨在确保甲乙双方的合法权益,规范合同的成立、履行与终止。

合同协议书专用条款(精选19篇)

合同协议书专用条款(精选19篇)

合同协议书专用条款(精选19篇)合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。

下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息,仅供参考。

_____年_____月_____日,甲方与乙方签署了《__________合同》,合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,甲乙双方经协商一致,同意于_____年_____月_____日提前终止此合同,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。

第二条价款结算及支付方式:1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写:__________ 元整)。

乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。

2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。

第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。

2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方商业秘密等相关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。

合同专用条款设计范围与内容

合同专用条款设计范围与内容

合同专用条款设计范围与内容以下是 7 条关于“合同专用条款设计范围与内容”的表述及例子:1. 合同价格这一块可得好好设计啊!就像买东西要讲个合理价一样。

咱举个例子,你去市场买菜,那不得和小贩砍砍价,确认个双方都能接受的价格呀!咱这合同里的价格条款也得这么精心设计,既要保障咱自己的利益,又不能让对方觉得太过分,你说是不是这个理儿呀?2. 质量标准可不能含糊啊!这就好比盖房子,你总不能用劣质材料吧。

比如你盖个房子要住一辈子,那质量得过硬啊,合同里对质量标准的规定就得像给房子打牢根基一样重要,绝对不能马虎!大家觉得呢!3. 交货时间这是很关键的呀!就如同你等一个重要快递一样,眼巴巴盼着早点到。

好比你在网上买了个着急用的东西,天天盼着它赶紧送来,合同里的交货时间条款不也这样嘛,迟迟不交货那可不行啊,咱得明确好时间节点,不然多耽误事儿呀!对吧?4. 违约责任可别不当回事儿哟!这就好像开车得遵守交通规则,不然就会有罚单。

比如说一方违反合同了,那得承担后果呀,就像开车闯红灯得受罚一样。

不能让违反合同的人逍遥法外呀,这样合同才有约束力,是不是?5. 争议解决条款得设计好啊,不然出了问题咋办?这就像家里有矛盾得有个解决办法呀。

例如和人有了分歧,总不能一直僵着吧,得找个途径解决呀,合同里争议解决的方式设计好了,大家都安心,多好呀!是不是呀!6. 保密条款也很重要哇!就跟保守秘密一样。

比如知道了人家一个很重要的秘密,你能随便说出去吗?合同里的保密内容也得严格守住,不能让不该知道的人知道了,这个大家肯定都明白有多重要吧!7. 变更条款那可是万万不能少啊!这就好像计划赶不上变化,总得有应对的办法。

比如突然情况有变,合同就得跟着调整呀,要不就乱套了。

所以这变更条款一定得设计得合理、周全呀!我的观点结论就是:合同专用条款的设计范围与内容每个方面都极其重要,都要用心去斟酌和考量,绝对不能马虎随意呀!。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。

3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。

4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。

5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。

6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。

7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。

8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。

以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。

希望以上内容对您有所帮助。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容,以确保合同双方权益的保障。

以下是一些常见的合同专用条款。

第一条:合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务,保障双方合法权益,规范交易行为。

第二条:合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署,并在依法办理相关手续后生效,并自合同签署之日起生效。

第三条:合同的履行地和方式合同的履行地为_______,合同的履行方式为_______。

第四条:合同的期限和终止本合同自________至________,如未按照约定期限履行合同义务,对方有权提前解除合同。

第五条:合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并制定书面变更协议。

任何一方如违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

第六条:知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题,双方应经协商一致,并保护各自的知识产权。

第七条:保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息,双方应对其予以保密,并在合同解除或终止后继续承担保密义务。

第八条:争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。

如协商不成,应提交至_______仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

第九条:其他事项其他双方约定的事项,如________。

第十条:附则本合同一式两份,双方共同持有,具有同等法律效力。

本合同及其附件的任何修改、补充或变更,应经双方当事人书面协商并签署。

以上是合同专用条款的一些常见内容,可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。

合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用,是合同文本中非常重要的一部分。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款一、定义和解释1. 合同:指双方或多方之间达成的具有法律约束力的协议。

2. 合同方:指签订本合同的各方当事人。

3. 条款:指本合同中的各项规定和约定。

二、合同的目的和范围1. 目的:本合同的目的是明确合同方之间的权利和义务,保障各方的合法权益,并规范双方或多方之间的合作关系。

2. 范围:本合同适用于合同方之间的一切商业合作活动,包括但不限于销售、采购、合作开发、技术转让等。

三、合同的有效期和终止1. 有效期:本合同自双方或多方签订之日起生效,并持续有效至合同约定的期限届满。

2. 终止:本合同在以下情况下可以提前终止:a. 双方或多方一致同意终止;b. 合同约定的期限届满后,双方或多方未达成续约协议;c. 一方或多方违反合同约定且无法在合理时间内纠正;d. 根据法律法规的规定终止。

四、合同的义务和责任1. 合同方的义务:各方应按照本合同的约定履行各自的义务,包括但不限于支付款项、提供产品或服务、保证合同的履行等。

2. 违约责任:一方或多方未履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

五、知识产权和保密条款1. 知识产权:各方应尊重和保护对方的知识产权,未经对方书面许可,不得擅自使用、复制、修改或传播对方的知识产权。

2. 保密条款:各方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或机密信息,双方应对此类信息严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露或使用。

六、争议解决1. 协商解决:合同方之间发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商未果,双方同意提交至仲裁机构进行仲裁。

2. 仲裁程序:仲裁程序按照仲裁机构的规则进行,仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

七、其他条款1. 本合同的修改和补充应经双方或多方书面协商一致,并以书面形式作出补充协议。

2. 本合同的任何条款无效或不可执行,不影响其他条款的有效性和可执行性。

3. 本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、适用法律和管辖1. 本合同的解释、效力和履行适用于中华人民共和国的法律。

设计合同专用条款(3篇)

设计合同专用条款(3篇)

第1篇一、合同标的1.1 本合同标的为(以下简称“设计项目”):[详细描述设计项目内容,如设计类型、规模、地点等]。

二、设计内容2.1 设计项目应满足以下要求:(1)符合国家相关法律法规、行业标准及规范;(2)符合委托方提出的功能、性能、质量、安全等要求;(3)设计成果应具有创新性、合理性、可行性;(4)设计成果应具备良好的可实施性、可维护性。

2.2 设计成果应包括但不限于以下内容:(1)设计说明书;(2)设计图纸;(3)设计计算书;(4)设计变更及洽商记录;(5)其他相关文件。

三、设计费用及支付方式3.1 设计费用总额为人民币[金额]元。

3.2 设计费用支付方式如下:(1)签订合同后,委托方支付设计费用总额的[比例]作为预付款;(2)设计项目完成后,委托方支付设计费用总额的[比例]作为进度款;(3)设计项目验收合格后,委托方支付设计费用总额的[比例]作为结算款。

四、设计进度4.1 设计进度安排如下:(1)设计项目启动阶段:[时间];(2)设计项目初步设计阶段:[时间];(3)设计项目施工图设计阶段:[时间];(4)设计项目验收阶段:[时间]。

4.2 如因委托方原因导致设计进度延误,双方应协商解决,并相应调整设计进度。

五、设计成果交付5.1 设计成果交付方式为电子文档形式。

5.2 设计成果交付时间:[时间]。

5.3 委托方应在收到设计成果后[时间]内对设计成果进行验收。

六、设计成果验收6.1 验收标准:(1)设计成果应符合合同约定的设计内容、要求;(2)设计成果应符合国家相关法律法规、行业标准及规范;(3)设计成果应满足委托方提出的功能、性能、质量、安全等要求。

6.2 验收程序:(1)委托方对设计成果进行初步验收,如无异议,则视为合格;(2)如委托方对设计成果存在异议,应向设计方提出,设计方应在[时间]内予以答复。

六、保密条款7.1 双方对本合同内容、设计成果及相关技术秘密负有保密义务。

7.2 未经对方同意,任何一方不得将本合同内容、设计成果及相关技术秘密泄露给第三方。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一部分协议书发包人(全称):瓦房店市人民政府九龙街道办事处承包人(全称):大连龙源水利工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段工程地点:瓦房店市九龙街道办事处工程内容:袁沟河道治理(包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙)3km。

农桥一座。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:__——资金来源:财政投资二、工程承包范围承包范围:袁沟河道治理公里三、合同工期:开工日期: 2015年9月11日竣工日期: 2016年9月10日合同工期总日历天数 365 天。

四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):贰佰陆拾肆万叁仟贰佰零肆元(人民币)¥:2,643,204 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: 2015 年9 月8 日合同订立地点:瓦房店市九龙街道办事处本合同双方约定3日后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释如下:按《通用条款》约定排列。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。

双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。

双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外,还使用不采用语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章;国家现行法律、法规、规章及省、市有关规定。

4 适用标准、规范4.1 适用标准、规范的名称:国家现行标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间:开工前。

4.2国内没有相应标准、规范时的约定:不采用5 图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数:不采用。

发包人向承包人图纸日期:开工前5.2发包人对工程的保密要求和保密期限:不采用。

6 通知6.1承包人的地址:庄河市城山镇6.2发包人的地址:瓦房店市九龙街道办事处工程师的地址:二、工程管理人员7 工程师7.1 监理单位委派的工程师姓名:——7.2 发包人代表的工程师姓名:——7.3 其他需要取得发包人批准的权利:详见《授权书》8 项目经理8.1 项目经理的姓名:李红亮三、双方一般权利和义务9 发包人工作9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:以招标时现场条件为准(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、电由承包单位自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:以招标时现场条件为准(4)工程地质和地下管线资料的提供时间开工前三天内(5)由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间:开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前三日内发包人向承包人以书面形式交验(7)图纸会审和设计交底时间接到施工图纸三日内(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由承包人提出保护措施并承担相关费用(9)双方约定发包人应作的其他工作:不采用发包人委托承包人办理的工作:不采用10承包人工作10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:开工前(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向发包人提供下月工程进度计划表各一份(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求:如未履行义务造成工程、财产和人身伤害、承担其责任和损失(4)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求:不采用(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续:经发包人同意后,办理有关手续,所需费用已含在本合同价款之内。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人保护,所需费用已含在本合同价款之内(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担:由承包人做好保护,所需费用已含在本合同价款之内(8)施工场地清洁卫生的要求:承包方做好施工现场清洁卫生,并承担因违反规定造成的处罚(9)约定承包人应做的其他工作及费用承担:不采用四、施工准备11 施工组织设计和进度计划11.1 承包人提供施工组织设计(设计方案)和工程进度计划的时间和要求:接到图纸并会审后三日内工程师确认的时间:接到计划三日内12施工准备12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定:开工前三日,按双方具体规定12.10 红线外临时占地租用费用承担约定:由承包人自行承担五、施工工期13 开工及延误开工13.1 单项工程工期约定:按规定时间开工完工13.3延期开工损失赔偿费及限额约定:不采用16 工程竣工16.3 提前竣工的约定:不采用六、材料设备供应17 发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单(可另附页):不采用17.5 发包人供应材料设备的结算办法:不采用18 承包人采购的材料设备18.1 承包人采购材料设备的约定:不采用18.5 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。

19材料设备的检验19.3 检验费用的约定:(1)承包人承担检验费用的材料、设备:(2)发包人承担检验费用的材料、设备:七、工程质量和检验24 工程试车24.1 工程试车内容和费用承担:不采用八、安全与文明施工25 安全施工25.1 承包人安全责任的约定:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由承包人承担。

25.2 发包人安全责任的约定:不采用九、合同价款、工程量确认和工程款支付30 合同价款30.2确定合同价款的方式:(可在确定的方式打√,其他打×)√□固定价格合同□可调价格合同□成本加酬金合同合同价款约定后,任何一方不得擅自改变。

30.3 采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:1.投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价。

一旦中标,投标综合单价和合同总价均不予调整。

2.投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、招标代理费、税金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。

3.投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价,投标人没有填写综合单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。

4、投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时,应以书面方式向招标人提出。

投标人应在投标截止日之前15天内,以书面形式向招标人提出,投标人未在规定时间内向招标人提出异议,则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容,工程结算时合同价格不予调整。

5、招标人在工程完工后如委托中介机构做工程量审核等第三方检测,投标人应做相关配合工作。

风险费用的计算方法:风险费用含在综合单价中风险范围以外合同价款调整方法:详见51条补充条款30.4 采用可调价格合同时,合同价款调整方法:不采用30.5采用成本加酬金合同的约定:不采用31 工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则:√□《建设工程工程量清单计价规范》;□其他:不采用31.3 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:竣工后一周内提交工程量报告一份32 工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例:不采用扣回工程预付款的时间、比例:不采用32.2 双方约定支付工程款(进度款)的时间和数额:按进度拨款32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时,发包人承担连带责任。

十、工程变更34 确定变更价款34.2 工程量变更幅度:详见补充条款约定增加部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定减少部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价,变更价款确定方法:详见补充条款约定十一、竣工验收和结算35 竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定竣工前应向发包人提供4份竣工图35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定:双方按实际情况约定十二、工程质量缺陷保修(详见附件3《工程质量缺陷保修书》)十三、违约、索赔和争议38 违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任不采用通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任:不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任:不采用发包人违约的其他约定:38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任:承包人应承担合同价款 0.5%的违约金通用条款201.1款工程质量达不到合同约定的标准,承包人应承担的违约责任:无条件返工,并达到规定质量标准,承担合同价款10%的违约金承包人违约的其他约定:承包人正常情况下,超进度计划规定工期达10天,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人损失。

40 争议40.1 解决争议的约定:本合同在履行合同过程中发生争议时,双方当事人协商解决,协商不成的,采用下列第(一)种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院提起诉讼。

十四、施工分包41 施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:禁止分包十五、不可抗力42 不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定:以国家有关部门认定为准十六、保险和担保43 工程保险本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:不采用(2)发包人委托承包人办理的保险事项:不采用(3)承包人投保内容:负责施工人员人身意外伤害保险44 工程担保本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为不采用担保合同作为本合同附件。

相关文档
最新文档