广电网络施工合同模板
施工协议(模板).
施工协议甲方：安徽广电信息网络股份有限公司分公司乙方：为进一步开发有线电视配套建设业务，甲、乙双方经充分协商，现就小区有线电视配套工程施工建设等事宜达成如下协议。
一、合作方式1、甲方授权乙方接洽小区有线电视配套建设业务,乙方的权限以授权委托书授权内容为准。
2、乙方同意保障小区有线电视配套建设费相关政策落实到位。
3、甲方同意将其已签约的小区配套设施工程通过规范程序后交给乙方施工建设。
4、小区有线电视配套建设费全数汇入甲方指定账户，甲方根据不同情形向乙方支付相应额度的有线电视配套设施工程建设费。
二、甲方的权利和义务1、甲方负责小区有线电视配套建设工程的规划、施工监理、工程验收、工程决算等。
2、甲方负责签订小区有线电视配套建设工程建设协议。
3、甲方指导乙方开展小区有线电视相关事务的谈判。
4、甲方负责按照双方约定向乙方及时支付有线电视配套设施工程建设费用。
5、小区有线电视网络使用的光设备、光缆、电缆、户内终端插座及其他器材等物资材料由甲方提供。
三、乙方的权利和义务1、乙方负责小区有线电视配套建设工程的公关谈判，确保小区能够签订有线电视配套建设工程建设协议。
2、乙方负责协调开发单位（或业主单位），确保小区有线电视有线电视配套建设费及时足额到帐。
3、乙方负责小区有线电视配套建设工程的设计，乙方负责按照安广网络有线电视设计导则的设计标准和相关行业规范的要求完成小区有线电视配套建设项目工程实施，配合甲方和开发单位（或业主单位）做好完工工程的验收，如期完成施工建设任务，提交工程竣工资料，保障有线电视信号按时开通。
4、乙方自购管材、井盖、地面箱、桥架等室外管道工程配套材料需符合行业标准及甲方上级公司调拨的同类物资的规格要求，负责小区内有线电视配套建设的至户内终端插座全部线缆、终端插座等物资材料布设施工。
5、乙方负责各单项工程交验前的成品、半成品的保管和清点造册。
负责施工现场场地管理，做好安全文明生产,施工场地应依法设置安全设施和警告标志;施工场地若有人身伤亡或设备损毁事故发生，后果由乙方负责。
广电宽带安装合同范本三篇
广电宽带安装合同范本三篇篇一甲方（宽带提供方）：公司名称：[广电公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（宽带使用方）：姓名：[用户姓名]地址：[用户地址]联系电话：[联系电话]一、宽带服务内容1. 甲方为乙方提供的宽带服务类型为：[具体宽带类型，如高速宽带、光纤宽带等]，带宽为[具体带宽数值，如 100Mbps]。
2. 服务期限：自宽带安装开通之日起[具体时长，如 12 个月、24 个月等]。
二、费用及支付方式1. 宽带安装费用：人民币[安装费用金额]元。
2. 宽带使用费用：每月人民币[月使用费用金额]元，乙方应在每月[缴费日期]前支付当月费用。
现金支付；银行转账至甲方指定账户；通过甲方指定的在线支付平台支付。
三、安装与开通1. 甲方应在收到乙方支付的安装费用后的[约定工作日]个工作日内，安排工作人员为乙方安装宽带。
2. 宽带安装完成后，甲方应及时通知乙方进行验收。
乙方应在接到通知后的[约定工作日]个工作日内进行验收，如乙方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。
3. 如因乙方原因导致宽带安装无法按时进行或安装后无法正常开通，乙方应承担相应的责任和费用。
四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 有权按照本合同的约定向乙方收取费用。
2. 应按照国家规定和行业标准为乙方提供稳定、可靠的宽带服务，并保证服务质量。
3. 负责宽带线路的维护和保养，如遇故障应及时进行维修，确保乙方正常使用。
4. 为乙方提供必要的技术支持和咨询服务。
5. 未经乙方同意，不得泄露乙方的个人信息和使用数据。
（二）乙方权利与义务1. 有权按照本合同的约定使用甲方提供的宽带服务。
2. 应按照本合同的约定按时支付费用。
3. 不得利用甲方提供的宽带服务从事违法、违规活动。
4. 应妥善保管和使用甲方提供的宽带设备，如因乙方原因造成设备损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。
5. 如乙方需要变更宽带服务内容或终止服务，应提前通知甲方，并按照甲方的规定办理相关手续。
广电网络工程劳务承包合同
合同编号：____合同名称：广西弱电工程承包合同甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担的广西弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 弱电工程设计及施工：包括但不限于网络系统、监控系统、广播系统、安防系统、智能家居系统等。
1.2 工程地点：广西壮族自治区____市/县/区____路____号。
第二条工程内容乙方按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括：2.1 设备供应：乙方负责提供本工程所需的全部设备，包括但不限于服务器、交换机、路由器、监控摄像头、音响设备等。
2.2 安装和调试：乙方负责设备的安装、调试及验收工作，确保系统稳定、可靠、安全运行。
2.3 培训和技术支持：乙方提供免费培训和技术支持，确保甲方相关人员能够熟练操作和维护系统。
第三条承包方式乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。
第四条工期4.1 乙方应在____天内完成工程施工并通过甲方的验收。
按以下方式确定安装工程的开工日期：（1）乙方应于甲方书面通知的开工日期开始工程安装；（2）如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。
第五条材料、设备明细及单价5.1 材料、设备的厂家及品牌等明细详见附件《材料设备明细表》。
5.2 甲供材料：甲方提供本工程所需的全部材料，包括但不限于电缆、光纤、接头、桥架等。
5.3 甲定乙供材料：甲方指定乙方供应的材料，包括但不限于服务器、交换机、路由器等。
第六条质量标准6.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
三网合一施工合同
三网合一施工合同篇一：“海德广场”三融合协议有线电视络、光纤入户（三融合）工程建设协议甲方：乙方：四川省有线广播电视络股份有限公司安县分公司甲方双方就安县花荄“海德广场”小区有线电视络建设安装、入事宜和入户光纤穿设经协商达成如下协议：一、小区概况：现建设小区住户户。
二、协议标的：有线电视络工程建设（含穿线、布线、配套设备、入开户、联调试）、光纤入户。
三、建设方式：由乙方按每户固定单价的方式承担建设任务。
四、固定单价： /户。
五、合同总额：元（大写：）。
六、质量要求：符合国家有线电视建设相关建设质量验收规范，质量验收必须合格，光纤入户材料及工艺符合入标准；必须保证每户终端光电信号、光纤畅通，且须满足三融合的相关要求，确保业主自由选择运营商。
七、双方责任：（1）甲方责任：1、按建筑设计要求埋设楼栋暗埋管及小区弱电（“三”）地下埋管，并保证容量足，管道畅通。
预留集线箱位、埋设接线盒。
2、根据小区进度适时告知乙方进场施工并做好协作。
（2）乙方责任：1、为小区管道建设的设计、施工提供技术咨询服务。
2、负责预穿广电光电缆以及安装广电设备，不负责室内预留备用接线盒和多媒体箱。
3、根据小区布局合理设计广电光节点，按照新型络要求分配信号，保证信号质量和技术升级、满足数据业务需求；4、负责广电用户信号接入安装，为业主入住装修做好技术服务。
5、负责小区广电络常年维护以及用户服务；6、负责穿设入户皮线光纤至每户室内多媒体箱，做够预留；7、市政弱电信号至楼层弱电箱线缆敷设、楼层弱电箱及相关设备包含在本合同范围内；8、5#、7#楼分别引入主光纤、视频线至5#楼第七层弱电井、7#楼商业络配线箱。
9、负责承担施工中的一切安全责任（含经济、法律责任）。
八、工程款结算办法：部分工程款抵住宅房壹套。
九、其他1、在小区内广电和光纤入户工程完工后，由甲乙双方对工程进行验收，验收合格后双方签字确认。
且须广电行政部门出具该小区广电络建设验收合格报告。
有线电视施工合同新整理版6篇
有线电视施工合同新整理版6篇篇1有线电视施工合同新整理版第一章总则第一条为规范有线电视施工合同的订立与履行，保护合同各方的合法权益，根据中国法律法规的规定，制定本合同。
第二条本合同所称有线电视施工，是指有线电视网络的规划、设计、施工、验收等一系列工作，包括有线电视网络的规划与设计、有线电视网络的建设与施工、有线电视网络的验收与移交等工作。
第三条本合同所称有线电视施工单位，是指独立法人或其他组织，在规定地点、期限内承担有线电视网络的规划、设计、施工等任务的单位。
第四条本合同所称业主单位，是指委托有线电视施工单位进行有线电视网络规划、设计、施工等任务的单位。
第五条本合同所称工程师，是指由有线电视施工单位聘请的，对有线电视施工所需的技术管理和工程质量负责的专业技术人员。
第二章合同的签订第六条业主单位应当根据有线电视网络的规划，编制工程合同招标文件，并在中国政府采购网上公布。
第七条有线电视施工单位应当按照业主单位的招标要求，在规定时间内提交施工投标文件。
第八条业主单位应当按照招标文件的规定，对有线电视施工单位的施工投标文件进行评审，并确定中标单位。
第九条业主单位与中标有线电视施工单位签订有线电视施工合同，并在中国政府采购网上公布。
第十条有线电视施工单位应当在签订有线电视施工合同后，借助新一代信息技术，制定详细的施工计划，并报业主单位备案。
第三章合同的内容第十一条有线电视施工合同应当包括以下主要内容：（一）业主单位与有线电视施工单位的名称、住所、法定代表人或负责人姓名；（二）有线电视网络工程的工程名称、地址、建设规模、建设内容、技术方案、工程计划等；（三）工程报价及施工价款的支付方式、时间等；（四）有线电视网络工程的质量要求、验收标准、移交手续等；（五）有线电视施工合同履行过程中的风险管理和责任承担等。
第十二条有线电视施工合同的附件应当包括有线电视网络工程的施工图纸、技术规范、验收标准等。
第四章合同的履行第十三条业主单位有权要求有线电视施工单位按照合同的约定，按时、按质、按量完成有线电视网络工程的建设。
有线电视施工合同新整理版5篇
有线电视施工合同新整理版5篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方的有线电视施工工程达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：有线电视施工工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：有线电视线路设计、布线、安装及调试。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起____天内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商合同工期延长事宜。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该价格为包工包料价格，包括设计、材料、施工及售后服务等费用。
2. 支付方式：合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后____天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和行业相关标准执行。
4. 验收时，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方返工或维修。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为____年，自验收合格之日起计算。
保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方应提供技术支持及培训，确保甲方人员能够正常使用和维护有线电视系统。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价____%的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，甲方应向乙方支付欠款金额____%的违约金。
3. 如因工程质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）第一篇：网络综合布线系统工程施工合同网络综合布线系统工程施工合同合同编号:MYKJ(2004)建第号签订日期:二 OO 四年六月日网络综合布线系统工程施工合同发包方：A 公司(以下称甲方) 承包方：B 公司(以下称乙方)经招标甲方现将A 公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。
为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点:A 公司厂区内。
三、工程范围和内容: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。
第二条工程期限1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。
总日历工期为35 天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24 小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。
第三条合同总价和承包方式本工程合同总价按中标价99.8 万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。
第四条物资供应一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。
乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托 A 公司进行检验和验收。
对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。
第五条工程质量和检查验收 1一、乙方必须按GB/T50321-2000、DB44/114-2000 所规定的施工标准和验收规范进行施工。
广电网络工程承包合同
广电网络工程承包合同在当今信息化时代，广播电视网络作为信息传播的重要载体，其建设和维护显得尤为重要。
为了确保广电网络工程的质量与进度，一份详尽的工程承包合同是不可或缺的。
以下是一份标准的广电网络工程承包合同范本，供相关单位参考使用。
甲方（发包方）：XX广播电视网络有限公司乙方（承包方）：XX信息技术工程有限公司鉴于甲方拟对现有广电网络进行升级改造，经双方友好协商，就广电网络工程的承包事宜达成如下协议：第一条工程内容和要求1.1 工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号1.2 工程规模：覆盖XX万户用户的网络升级改造1.3 工程标准：按照国家广电总局颁布的相关技术标准执行1.4 工程质量：达到国家及行业规定的优良等级第二条合同金额2.1 合同总价为人民币XXXX万元整，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
第三条工期要求3.1 工程开工日期：自合同签订之日起30日内3.2 工程竣工日期：自开工之日起180日内3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
第四条付款方式4.1 预付款：甲方在合同签订后10日内支付合同总价的30%作为预付款。
4.2 进度款：根据工程进度分阶段支付，每完成一个阶段，甲方支付该阶段合同总价的20%。
4.3 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的50%款项。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方应对所承包的工程提供至少一年的质量保证期。
5.2 在保证期内，如发现任何质量问题，乙方应在接到通知后7日内无偿修复或更换。
5.3 乙方应提供长期的技术支持和咨询服务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应按未付款项的千分之五向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程，应按未完成部分合同总价的千分之十向甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广播电视传输网络系统安装工程
施工合同
工程名称：
工程项目编号：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同编号：
日期：二〇一年月日
广播电视传输网络系统安装工程施工合同
发包方（以下简称甲方）:
承包方（以下简称乙方）:
根据《中华人民共和国合同法》和广播电视技术规范及标准的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，制定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条承包方式
1、本工程以的方式由乙方承包，除合同约定由发包方供应的材料、设备，其它材料、设备均由承包方采购。
2、本工程不得以任何形式转包或分包。
第三条工程期限
1、本合同签订后，乙方于年月日进场，于年月日完工。
工程总日历工期天。
完工日期以竣工验收合格日期为准。
2、在履约过程中，如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
（2）工程量变化和设计变更；
（3）工程款未按时支付；
（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
第四条工程价款及其支付
（一）工程总造价
1、根据乙方编制的工程预算，建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分）下浮%暂定为合同价。
暂定合同价为人民币元（大写：人民币）。
2、材料、设备以实际用量结算。
3、发生以下情况之一经双方协商同意后工程造价可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整；
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程。
1、签订合同之日起5个工作日内，甲方向乙方支付预算总造价的%。
2、工程竣工后，由乙方依据国家广电总局GY5212-2008《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》，按照xx有线广播电视网络股份有限公司《工程技术项目管理办法（试行）》的规定据实编制竣工结算书，送甲方审核。
工程竣工验收合格10个工作日内，根据审定的竣工结算书总造价，甲方向乙方支付至审定工程结算总额的95%，预留5%为工程质量保修金。
3、预留5%的工程质量保修金，待保修期满后15日内不计息一次性返还。
4、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审核
审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意下浮%。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务。
2、会审乙方提供的设计文件及审核工程预（结）算书。
3、提供必要的施工条件。
4、及时提供合同约定由甲方供应的材料、设备。
详见发包方供应材料、设备一览表。
5、指派为甲方代表,对建设工程项目进行全面协调和监督检查。
6、在乙方提供竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收。
7、按合同约定按时向乙方支付工程款。
（二）乙方责任
1、根据甲方要求，进行勘测设计，编制设计文件、竣工文件和预（结）算书。
2、按照约定及设计文件和有关标准要求采购材料、设备，并做好材料、设备的检验、清点和保管。
采购的材料、设备经甲方认可后方能使用。
3、严格按设计文件及《有线电视系统工程技术规范GB 50200-94》、《有线电视网络工程施工及验收规范GY/T 5073-2005》、《四川省有线电视HFC网络设计、施工、调试及验收规范》等规范要求施工。
4、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。
5、按有关标准规范及政府和行业主管部门的管理办法，采取严格的安全防
护措施，做好文明生产、安全施工管理。
凡施工期间发生的安全生产事故，乙方必须应按相关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。
6、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设施、设备、线缆有保护的责任，施工时如损坏甲方或第三方财产，由乙方负责赔偿。
7、施工完毕，施工现场应清理干净。
第六条工程变更
1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件），工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2、如乙方要求变更工程设计，应征得甲方的同意，并办理书面签证（为合同附件），工程竣工验收后按实际工程量结算。
3、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后及时回函，如5个工作日内不答复视为认可。
第七条工程停建或缓建
1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，本合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第八条工程质量及验收
（一）工程验收
1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
同时乙方应编制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的竣工文件后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、验收合格后，乙方5个工作日内将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责整改再进行验收。
竣工日期以验收通过的日期为准。
（二）质量保证
本工程保修期12 个月，自工程竣工验收合格移交甲方之日起计。
保修期内，如发现质量问题，乙方必须在接到甲方通知之时起24小时内派员维修，如非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
第九条违约责任
1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方必须向另一方支付合同总造价30%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同约定工程进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的2%计付违约金并支付乙方窝工损失及其他增加费用。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的2%向甲方计付违约金。
逾期超过30日，甲方有权单方解除合同。
4、乙方与设计及甲方要求不符的材料、设备，造成工程质量不合格，乙方承担由此发生的费用及延误工期的责任。
5、因乙方原因，影响已建成广播电视传输网络安全运行、发生重大责任事
故，造成损失的，由乙方承担全部责任并全额赔偿损失。
第十条补充条款
第十一条其他
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10个工作日内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方协商解决。
3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本
合同的组成部分，与本合同具同等效力。
4、本合同及其附件自双方代表签字盖章之日起生效。
5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
发包方（签章）：承包方（签章）：
授权代表（签字）：授权代表（签字）：
日期：年月日日期：年月日
发包方供应材料、设备一览表
合同协议模板
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
合同协议模板。