建设工程施工合同补充协议改

合集下载

建设工程施工合同补充协议范文3篇

建设工程施工合同补充协议范文3篇

建设工程施工合同补充协议范文3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议范文甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)鉴于甲、乙双方就(具体工程项目名称)项目的施工合同(合同编号:)于(具体签订日期)签订并执行以来,部分工程要求、条件发生变化,为确保工程进度和质量,现甲、乙双方通过友好协商一致达成以下补充协议:一、工程项目变更1.1 由于工程方案调整,施工图纸变更等原因,甲方要求对工程项目进行变更,具体内容包括但不限于:(1)调整施工范围;(2)增减工程量;(3)技术要求变更。

1.2 乙方应配合甲方做好变更后的工程施工工作,保证工程质量、进度。

二、工程款支付2.1 工程款支付方式:按照原合同支付方式进行支付。

2.2 工程项目变更后的额外费用由甲方承担,乙方不得擅自调整合同价款。

2.3 工程项目延期造成的损失由承包人负责,同时乙方保留要求适当延长合同工期的权利。

三、工程施工期限3.1 工程项目变更后,工程施工期限不变。

3.2 如由于不可抗力等特殊情况导致工程延期,双方可根据实际情况调整工程竣工日期,但需要提前书面通知对方。

四、工程质量要求4.1 乙方承诺变更后的工程项目符合相关规范和标准要求,保证工程质量。

4.2 甲方有权对工程施工过程进行抽查,并要求乙方做出合格的整改,确保工程质量。

五、违约责任5.1 如一方未能履行此补充协议任何一项条款,应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力等特殊原因导致无法履行协议的一项或多项责任,应及时通知对方,并经友好协商后解决。

六、其他事项6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力,本协议所涉及的其他事宜双方可另行协商解决。

6.2 本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:以上是本次【建设工程施工合同补充协议范文】的具体内容,如有任何疑问或修改意见,请双方及时沟通协商解决。

建设工程施工合同补充协议书3篇

建设工程施工合同补充协议书3篇

建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(甲方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,经双方协商一致,现就合同的某些项补充和规定,达成如下协议:一、补充项目1.项目名称:(补充项目名称)2.项目内容:(详细描述补充项目内容)3.实施时间:(补充项目的实施时间)二、合同价款1.原合同价款:(原合同金额)2.补充款项:(补充项目金额)3.调整后的合同价款:(合同总金额)三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整,应当签署书面变更协议。

2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。

四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。

2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。

五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行,应负相应的违约责任。

2.各方应保持合同的诚实信用,共同维护合同的有效性。

六、争议解决1.如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决。

2.协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)日期:日期:篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商,就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定,以明确双方权利义务,保障合同顺利履行,特签订本协议书,共同遵守。

一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程,并对工程质量承担全面责任。

如工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应的违约责任。

二、甲方在施工过程中,如需变更方案设计或其他施工要求,须提前书面申请,并经乙方同意后方可实施。

变更设计所需费用由甲方承担。

三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格,如需更换或调整,需提前告知乙方,并经乙方同意后方可进行。

建设工程施工合同补充协议范文7篇

建设工程施工合同补充协议范文7篇

建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》,为明确双方在项目实施过程中的权利与义务,更好地保障双方利益,经友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。

二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等,与主合同保持一致。

三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素,双方对工期进行如下调整:……(具体调整内容)。

2. 若因甲方原因导致工程延期,应支付乙方相应的工期延误费用。

3. 若因乙方原因导致工程延期,应扣除相应的违约金。

四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下:……(具体支付条款)。

2. 甲方未能按时支付工程款项的,应按未付金额的一定比例支付违约金。

五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整,应提前通知乙方,并协商确定变更内容与调整方案。

2. 乙方对变更与调整内容有异议的,应及时提出,双方协商解决。

六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。

3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应承担相应的违约责任。

七、保修与维护1. 工程竣工验收后,乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。

2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。

八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。

2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。

3. 若因违约导致合同解除,双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。

九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)鉴于甲乙双方就(工程名称)施工合同签署的合同已经生效,现因工程施工实际情况发生变化,为确保工程施工顺利进行,经甲、乙双方友好协商,就相关事项达成一致意见,特订立本协议。

一、工程名称:(工程名称)二、施工地点:(工程施工地点)三、工程内容:根据施工合同约定,工程内容变更如下:四、工程量:工程量变更如下:五、施工期限:施工期限变更如下:六、变更原因:由于(列出具体变更原因),导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。

七、双方责任:根据工程施工变更情况,甲乙双方责任划分如下:1.甲方责任:(列出甲方责任)2.乙方责任:(列出乙方责任)八、变更费用:由于工程内容、工程量、施工期限变更,导致工程费用发生变更,变更费用为(具体金额)人民币。

费用支付方式如下:甲方支付方式:(甲方支付方式);乙方支付方式:(乙方支付方式)。

九、其他约定:其他双方约定事项如下:十、协议生效:本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,自签署之日起执行。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方:(委托人)__________(单位名称)______,法定代表人:_______,职务:______,地址:_______,电话:_______。

乙方:(承包人)__________(单位名称)______,法定代表人:_______,职务:_______,地址:_______,电话:_______。

鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》,就______工程项目进行了相关约定。

为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务,现就有关事项达成如下协议:一、工程名称:______二、工程地点:______三、工程内容:______四、施工期限:原约定施工期限为______,经协商一致,延长至______。

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事:根据我公司与甲方关于(工程项目名称)工程施工合同(合同编号)的约定,现因某些特殊原因,需要对合同内容做进一步的补充和调整。

经双方协商一致,特拟定本《建筑工程施工补充协议书》,以便更好地规范双方的权利和义务,确保工程顺利实施。

一、工程概况1. 项目名称:(项目名称)2. 项目地点:(地点)3. 合同金额:(金额)4. 合同约定竣工日期:(日期)二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商,对原合同中的工程范围进行了调整,具体变更如下:(1)增加/减少/调整(具体内容),调整后的工程范围见附件一;(2)甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。

2. 工程款项的调整根据工程范围的调整,工程款项也需要相应调整,具体变更如下:(1)增减工程款项(具体内容),调整后的工程款项见附件二;(2)双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。

3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响,工期也需要进行调整,具体变更如下:(1)延长/缩短工期(具体内容),调整后的工期为(日期);(2)双方应共同努力,按时完成工程进度。

4. 其他补充事项(1)工程变更管理:工程变更应按照双方约定的程序进行,需另行签署变更协议;(2)质量保证:双方应严格按照合同要求执行,确保工程质量;(3)安全生产:我司将加强现场安全管理,确保施工安全;(4)其他约定事项:如有其他特殊情况需调整,双方可随时协商签订补充协议。

三、协议变更本协议经双方签署生效,具有法律效力。

在工程施工期间如有需要变更的事项,双方应共同商定并签署书面变更协议。

四、协议解释本协议解释权归双方所有,对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。

五、附则本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。

本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:(以上内容如无异议,请签章确认,谢谢!)在双方共同努力下,我公司必将按时完成(项目名称)工程,为甲方交付优质成果,实现共赢局面。

建设工程施工合同补充协议书6篇

建设工程施工合同补充协议书6篇

建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件,它规定了承包商和业主之间的权利和义务,约束双方的行为。

然而,在实际的施工过程中,由于各种原因,有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。

为了明确双方的权利和责任,保障施工工程顺利进行,需要签订建设工程施工合同的补充协议书。

一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议,但在实际的施工过程中,由于项目的特殊性、变更需求等原因,有时候需要对合同进行调整。

这时就需要签订补充协议,明确双方对原合同的修改和补充内容,以确保施工工程按照双方的意愿进行。

二、补充协议的签订程序1.协商达成一致:双方应当通过平等协商,就需要修改和补充的内容达成一致意见。

在协商过程中,双方可聘请专业律师协助,确保协议的合法性和有效性。

2.起草补充协议书:在协商一致后,双方应当根据协商结果起草补充协议书。

补充协议书应当明确需要修改和补充的内容,并列明原合同的相关条款。

3.签署补充协议书:经起草完成后,双方应及时签署补充协议书,并加盖合同章,确认补充协议的法律效力。

4.备案:签署完成后,双方应当将补充协议书备案,并通知施工工地有关部门。

备案完成后,补充协议生效。

三、补充协议的内容1.调整工程范围:如果施工过程中需要增加或减少工程范围,双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容,并就涉及到的报酬、工期等进行协商。

2.调整工程报酬:如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。

3.调整工程工期:如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。

4.其他内容:根据具体情况,双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。

四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力,双方应当严格按照补充协议的约定履行。

建设工程施工补充协议5篇

建设工程施工补充协议5篇

建设工程施工补充协议5篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为确保工程顺利进行,甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜,经友好协商,达成如下补充协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充,涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。

三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时,应提前书面通知乙方,并附相关变更图纸及说明。

乙方应按甲方要求进行施工。

2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷,应及时通知甲方。

甲方核实后,应出具变更图纸或变更指令。

因此产生的工程量变化及造价调整,双方应另行签订补充协议。

四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期,应书面通知乙方,并相应顺延工期。

2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并承担由此造成的损失。

3. 双方应共同努力确保工程按期完工。

如遇特殊情况需调整工期,应签订书面补充协议。

五、造价调整1. 工程造价调整原则:遵循国家及地方相关法规,按照原合同约定及本补充协议进行调整。

2. 工程造价调整事项:包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。

3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时,应提前提交调整报告,经甲方审核同意后进行调整。

六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款:基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。

2. 乙方在申请付款时,应提供等额正式发票及相应工程进度报告。

3. 工程竣工验收合格后,双方进行结算审核,确定最终结算价款。

结算完毕后XX个月内,甲方支付至结算价款的XX%,剩余XX%作为质保金,待工程保修期满无质量问题后支付。

建设施工合同补充协议书范本(4篇)

建设施工合同补充协议书范本(4篇)

建设施工合同补充协议书范本甲乙双方现就____年____月____日签订的工程名称为____的建设工程施工合同达成如下补充协议:一、付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元,施工工程完成___%后甲方支付工程款二十万元,工程完工后甲方支付工程款二十万元,竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。

剩余工程款五万元作为质保金,该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。

乙方负责提供正规发票。

二、承包方式除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外,由乙方包工包料,上海大众指定品牌由甲乙共同确认,由乙方购买,费用包含在工程款内。

三、施工安全在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。

四、竣工验收本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。

如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

五、本补充协议效力本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的,以本补充协议为准。

六、其他本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题,双方可另行达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议,由合同履行地人民法院管辖。

本补充协一式两份,双方各执一份,双方签订之日起生效。

甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日建设施工合同补充协议书范本(二)一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构,因此房屋结构更改为全框架结构。

二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。

三、乙方在施工过程中,1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋,要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀,确保密实,如出现质量问题,乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同补充协议甲方:西藏中安房地产开发有限公司法定代表人:住址:乙方:法定代表人:住址:为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《建筑工程施工合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。

第一条工程概况1、工程概况工程名称:工程地址:建筑面积:结构类型:设计单位:监理单位:2、工程内容及承包范围:一切工程必须按照图纸施工。

乙方承建范围不包括门、窗、外墙保温、电梯、总平及室内装修,但电梯井门的门套应由乙方负责。

3、合同工期:开工日期(暂定):2014年9月25日竣工交付正常使用日期:2016年05月31日合同工期总有效日历天数天。

如果停电超过24小时以上,由甲方提供备用电源,电费或油费由乙方承担。

变压器的防护由乙方负责。

甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑;可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素;甲方分包工程的合理工期;设计变更对工期的影响;劳务市场变化的影响。

4、质量标准:本工程质量标准:合格。

5、合同价款:合同单价为2000元/平方米(大写每平方米贰仟元),合同总价估计为(人民币小写):元,(人民币大写):元,最终双方以实际施工的建筑面积进行结算。

6、履约保证金及退还(1)为保证乙方能按约履行,乙方应当向甲方提交履约保证金600万元(大写陆佰万元),于2014年10月1日前向甲方交付600万元(大写陆佰万元)。

(2)工程施工进度完成11层时,甲方退还保证金的30%,主体封顶后,甲方退还保证金的30%,由甲方工程竣工验收后退还保证金的40%。

7、乙方应当对其全部施工人员参加工伤保险等社会保险,若发生人员伤亡事故,一切均由乙方独立承担责任。

8、乙方应当按国家规定到工程施工地的劳动行政管理部门缴纳工人工资支付保证金。

乙方应当向甲方提供其施工人员给甲方出具的《承诺书》,承诺不得向甲方索取劳动报酬。

9、本合同签订后,由乙方补办招投标、中标手续,并且承担由此而发生的全部费用。

10、组成合同的文件:组成本工程合同的文件及其解释顺序为(1)本补充协议(2)《建设工程施工合同》协议书、专用条款(3)中标通知书(4)投标文件(5)招标文件(6)《建设工程施工合同》通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)施工图纸、设计变更(9)工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并优先解释适用。

第二条工程管理人员1、甲方人员甲方驻工地代表:(1)甲方应当派驻与本工程性质和规模相符且有丰富经验的代表参与工程的实施活动。

(2)甲方驻工地总代表代表甲方履行本补充协议及本工程《建设工程施工合同》中约定的权利和义务,本工程中甲方的所有文件必须经甲方工地代表签署并加盖甲方公章后方为有效不超过48小时。

(3)甲方代表履行本合同中约定的甲方权利和义务,签署甲方指令,其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程、工程进度款的支付、工程结算款的审定等等,需要另外获得甲方法定代表人的授权。

(4)甲方代表可授权其他人员代表自己行使合同约定的职权,并可在必要时更改或撤回。

甲方代表授权人,在甲方代表授权的范围内向乙方签发的函件,与甲方代表签发的函件具有同等效力,乙方对此有疑问时,可将此函件提交甲方代表进行确认。

确有必要时,甲方代表或其授权人可发出口头指令,乙方对指令应予以执行,且乙方应于发出口头指令后3天内提出书面确认要求,乙方未提出要求的,责任由乙方承担。

(5)乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,甲方代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定。

紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令,乙方应无条件予以执行,乙方拒不执行指令的,甲方有权解除合同并按本合同违约条款处理。

(6)若甲方工地代表易人,甲方提前七天通知乙方,其后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

(7)如果甲方要求冬季施工,手续由甲方办理,其他费用由乙方承担。

(8)由甲方安排降水公司由乙方负责监督和管理。

甲方派驻工地的其他工作人员按本补充协议规定对乙方的进度、质量、安全、环保等进行管理。

2、乙方人员乙方驻工地总代表(项目经理):。

(1)乙方驻工地总代表(即项目经理),代表乙方行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。

乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方,但其中对本补充合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件,需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。

项目经理不在现场期间,由乙方项目副经理代行项目经理职责,与项目经理签字具有同等效力。

(2)乙方所有管理人员名单和施工设备应按相关招标和投标文件的要求进行配置,且乙方在开工前应向甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

(3)乙方本工程项目部管理人员在所承包工程(包括所有分项工程)施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如乙方需对人员安排、机械设备等进行变更,必须提前一周以书面形式说明原因,经甲方同意后方可执行,否则,乙方应承担相应的违约责任。

乙方管理人员变更后,其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

(4)对于下列乙方工作人员,甲方有权要求及时更换,乙方在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围,同时,乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员,否则承担相应的违约责任。

①对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员;②专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员;③不能积极配合甲方正常工作(包括甲方要求的销售活动配合)者;④违反甲方或乙方工地现场管理规定者;⑤无证上岗者;⑥与本补充合同规定名册不符者;⑦与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

(5)乙方须完全遵守当地建设、劳动或其他部门对于劳务用工的各项规定,规范用工手续,及时发放劳务用工工资。

对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

因为乙方原因造成的劳资纠纷,其后果为:工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或甲方申诉(或其它过激、不当行为)、对甲方形象造成不良影响等情况,乙方必须立即无条件的采取补救措施,并承担相应费用。

如甲方认为乙方不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响,甲方有权直接介入,所有相关费用由乙方承担,另需要乙方承担工程总造价万分之的违约金,以上费用均从乙方工程款中扣除,并无需得到乙方同意。

3、工程监理总监理工程师:(1)甲方委托监理人对本工程进行监理。

(2)监理公司具体行使职权的范围以甲方和监理公司签订的监理合同内容为准,监理合同未作说明的,按国家监理条例履行监理职责,乙方应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织及其他监理工作,参加监理组织的协调会,服从监理工程师的指示和管理。

如有违约行为,按本补充协议进行处理。

但如监理合同内容与本补充协议不相符合,以本补充协议为准;除协议内有明确约定或经甲方同意外,总监理工程师无权解除本补充合同约定的乙方的任何权利和义务。

(3)甲方的指令一般通过监理向乙方发出并监督执行,但须经甲方代表的签字,特殊情况下甲方可以直接向乙方发出指令。

乙方不得借故拒收甲方或监理的任何文件,否则乙方承担由此引起的责任。

(4)若监理人派驻的总监或其授权人易人,甲方将提前七天通知乙方。

其后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

第三条双方权利义务1、甲方的权利义务(1)负责办理房地产开发的五证及施工临时占用道路等合法手续。

(2)提供施工场地工程地质、地下管网线路资料(必要时乙方应进一步探明,费用已在合同总价中包含不另计算)。

(3)合同签订后日之内向乙方提供施工图纸套(含制作竣工图所用图纸套),其他有关资料套(乙方必须在施工现场随时保留一整套图纸,以供甲方、监理有关人员查阅),并在不影响工程进度的情况下,根据双方商定的图纸使用时间表向乙方提供所需的补充施工图纸及资料。

乙方若需要增加图纸套数的,在复制费用由乙方承担的前提下,甲方应代为复制。

(4)在开工前天内组织有甲方、乙方、设计单位、质监单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审,作好会议纪要,并向乙方进行设计交底。

(5)审批乙方编制的施工组织设计及施工方案;审批乙方申报的工程总进度计划、工程进度月报表、材料进场计划等本补充合同规定乙方必须上报的材料。

(6)监督检查乙方对工程质量、进度、安全的管理作业。

(7)根据实际需要,对施工现场布置进行调整、对设计图纸问题进行处理。

(8)负责办理设计变更及现场签证的审核。

(9)负责工程款项审批、支付并同时核查乙方支付作业工人工资情况。

(10)组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等。

(11)督促和协调乙方实施施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

(12)乙方如有拖欠克扣工人劳动报酬行为的,甲方有权采取下列任一或全部措施,同时乙方应赔偿因此给甲方造成的损失;从合同价款扣除,直接支付给承包人所属工人或者解除本合同。

(13)甲方负责的单项工程由甲方完成施工任务,乙方对此工程享有监督、管理和验收权。

2、乙方的权利义务(1)按照甲方规定的质量及工期标准完成所承包范围内的全部工作,如乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的有关损失。

(2)根据本协议要求,完成甲方指定施工图设计或与工程配套的设计,并在合理的时间内提交甲方和监理人审核。

(3)进场后一周内提供材料计划和总进度计划;每月25日前向甲方和监。

相关文档
最新文档