建设工程项目管理服务合同示范文本
项目管理服务合同范本
项目管理服务合同范本项目管理简称(PM)就是项目的管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。
合同，欢迎参考阅读。
项目管理服务合同范文一委托方(甲方)：项目管理方(乙方)：签订日期：合同内容委托方(甲方)：项目管理方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：居然德胜家居广场1.2 建设地点：茵特拉根广场1.3 建设内容：室内外装修1.4 预计的建设工期：60天第二条项目管理工作范围2.1 设计管理内容包括平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。
2.2 变更管理内容包括对设计文件质量的控制、在项目的设计管理、进度管理以及合同管理。
加强与业主方、设计方、施工方及相关部门的协调沟通，尽量减少项目变更的发生。
一旦发生设计变更，应加强技术把关，审核设计变更的必要性和科学性。
2.3 施工管理内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理，侧重对监理单位的监督、协调施工现场各方的关系。
2.4 资料管理根据建设过程资料专业性、及时性等特点，应按照国家有关建设工程资料管理的规定，对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档，直到工程管理过程完成，移交形成一整套文件档案。
第三条项目管理服务费及其服务期限3.1 项目管理服务费经双方友好协商，本合同的项目管理服务费用为人民币：万元整( 万元)3.2 服务期限：预计的项目建设工期3.3 支付方式3.3.1 本合同生效后个工作日内，甲方支付项目管理服务费总额的%，计万元。
3.3.2 阶段性验收后且经甲方审查通过后天内，甲方支付管理费总额的20%，计万元;3.3.3 竣工验收后，甲方支付管理费总额的20%第四条项目管理方(乙方)的责任与义务4.1 乙方权利4.1.1 乙方有对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议的权利。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程建设项目管理服务合同合同编号：____甲方（服务方）：____乙方（需方）：____鉴于甲方具有丰富的工程建设项目管理经验及专业技能，乙方希望聘请甲方为其工程项目提供管理服务，现经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的需求和工程项目的具体情况，提供以下管理服务：1.1.1 制定项目管理计划，包括工程进度计划、质量控制计划、成本控制计划等；1.1.2 监督工程项目的实施过程，确保各项工作按照计划进行；1.1.3 协调各相关方（如设计师、承包商等）的工作，解决工程项目中的问题和矛盾；1.1.4 监督工程项目的质量，确保工程质量符合相关标准和要求；1.1.5 控制工程项目的成本，确保工程项目的预算和资金使用合理；1.1.6 编制工程项目的最终验收报告，向乙方提交工程项目的完工报告。
第二条服务费用2.1 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方支付服务费用，服务费用的金额为___（大写）____（小写）。
2.2 服务费用的支付方式为（支票、银行转账等），具体支付时间双方协商确定。
2.3 如因不可抗力等原因导致工程项目无法按计划完成，甲方仍有权收取已提供服务的费用。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收为止。
3.2 若乙方需延长服务期限，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定调整后的服务期限。
第四条违约责任4.1 如因乙方原因导致工程项目无法按计划完成，乙方应按照甲方的规定向甲方支付违约金。
4.2 如因甲方原因导致工程项目无法按计划完成，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方应保守工程项目相关信息的保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
第六条其他事项6.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决。
如协商未果，则提交_____（仲裁机构）____ 仲裁。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商确定。
建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本
建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本一、前言在工程建设项目中，建筑师的角色至关重要。
建筑师负责制是一种有效的管理方式，它强调建筑师在工程项目中的责任和提供的专业服务。
本文将提供一个建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本，旨在帮助相关各方建立明确的合同关系，确保项目的顺利进行和高质量完成。
二、合同背景1. 项目名称：（在此处填写项目名称）2. 建筑师尊称：（在此处填写建筑师尊称）3. 业主尊称/单位名称：（在此处填写业主尊称或单位名称）三、合同条款以下是建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同的主要条款：第一条：合同目的根据工程建设项目需要，业主委托建筑师提供相关服务，以确保项目的设计、施工和交付符合相关标准和标准要求。
第二条：服务内容2.1 建筑师将根据相关法律法规和建筑行业标准，提供与工程建设项目相关的设计、咨询、监督和管理等服务。
2.2 服务内容包括但不限于：项目可行性研究、项目概念设计、施工图设计、招标及合同管理、工程施工过程监督等。
第三条：服务方式3.1 建筑师将按照合同约定的工作时间和工作地点，履行其职责和提供所需的服务。
3.2 建筑师有权组织和管理相关的专业团队，并按照合同约定的工作计划和进度，参与项目的各个阶段。
第四条：服务报酬4.1 业主应按照合同约定，向建筑师支付合理的服务报酬。
4.2 服务报酬的支付方式和期限将在合同中另行约定。
第五条：知识产权5.1 项目设计、图纸和相关文件的知识产权属于建筑师，除非另有约定。
5.2 未经建筑师书面许可，业主不得擅自使用、复制、传播项目设计和相关文件。
第六条：保密条款6.1 建筑师和业主应对与项目有关的商业秘密和敏感信息保密，并在合同终止后继续履行保密义务。
6.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露或公开披露相关信息。
第七条：合同变更7.1 任何一方希望对合同内容进行变更，应事先与对方协商并达成书面协议。
工程建设项目管理服务合同5篇
工程建设项目管理服务合同5篇篇1工程建设项目管理服务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟在（建设地点）进行（工程项目名称）的建设工程，为了明确双方在工程建设项目管理服务过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
一、项目概况甲方委托乙方对建设项目进行工程管理服务，具体包括但不限于设计管理、施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等工作。
二、服务内容1. 设计管理：负责与设计单位协调，审核设计文件，提出修改意见，确保设计方案符合项目要求。
2. 施工管理：参与制定施工方案，监督施工进度，协调解决施工过程中的问题。
3. 质量管理：建立工程质量管理体系，确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：制定安全生产方案，负责施工现场安全管理，预防事故的发生。
5. 进度管理：制定工程进度计划，监督施工进度，协调解决影响进度的问题。
6. 成本管理：制定工程预算，控制工程成本，协调处理变更造成的费用变动。
三、服务费用1. 甲方应按约定支付乙方的服务费，具体金额为（具体金额）。
2. 服务费分期付款，款项支付时间及方式双方另行协商确定。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
如有延期或提前完成的情况，双方应协商调整服务期限。
五、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料以及其他相关信息，均应保密，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2. 凡因不可抗力或其他不可预见的原因导致履行本合同的任何一方无法完全或部分履行合同的，应免除责任。
七、法律适用本合同相关事项如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上即为《工程建设项目管理服务合同》的具体内容，希最甲乙双方能够按照合同约定的条款履行各自的责任，并共同努力完成建设工程，确保项目质量和工期的顺利完成。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同合同编号：XXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、合同背景及目的甲方计划开展建设工程项目，并希望聘请乙方提供相应的管理服务，以确保项目的顺利进行和质量的高标准完成。
乙方具备相关的经验和专业知识，愿意为甲方提供建设工程项目管理服务。
双方根据各自的利益和实际需求，达成本合同以明确权责和约束关系。
二、服务范围及内容1. 项目前期策划：乙方将与甲方一同制定项目实施方案、工程计划和工期安排，并提出相应的意见和建议。
2. 招投标管理：乙方将协助甲方进行招投标文件的编制、招标公告的发布、投标人的资格审核，以及招标、评标和中标候选人的评选工作。
3. 合同签约与管理：乙方将提供相应的法律咨询和辅助服务，协助甲方与各参建单位签订合同，并监督合同履行情况。
4. 工程管理：乙方将负责项目进度管理、质量管理和安全管理。
确保工程按照合同要求、施工图纸和相关标准进行施工，并做好各阶段的配合与协调工作。
5. 资金管理：乙方将根据甲方的财务安排，进行资金使用计划、支付进度和决算审核等管理工作，确保项目的资金使用合理和透明。
三、服务期限本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格为止。
如双方需要继续合作，应另行签订补充协议或重新续订合同。
四、服务费用及支付方式1. 甲方同意按照乙方提供的合理价位支付相关服务费用，具体费用标准双方另行约定，并在合同附件中列明。
2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，逾期未支付的，甲方应向乙方支付延迟付款的违约金。
五、保密条款双方应对因履行本合同而知悉的对方商业秘密和相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
六、争议解决双方因履行本合同而发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目服务管理合同
工程项目服务管理合同甲方（业主）：_________乙方（服务提供方）：_________鉴于甲方拟进行___________工程项目（以下简称“项目”），现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就该项目的服务管理事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方的权利与义务，确保项目按照约定的质量、时间和成本目标顺利完成。
第二条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下服务：1. 项目前期策划与咨询服务；2. 工程设计、施工及监理服务；3. 设备采购与安装服务；4. 工程进度与质量管理服务；5. 竣工验收及相关配套服务。
第三条合同价格双方约定，本项目的服务费用总额为_________元人民币，具体支付方式如下：1. 预付款：项目启动前支付总费用的30%；2. 进度款：根据项目进度分阶段支付，每阶段支付比例由双方协商确定；3. 尾款：项目竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条工期要求乙方应保证项目按照甲方要求的时间节点推进，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
第五条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体项目需根据实际情况进行调整。
在签订合同之前，务必仔细阅读并理解合同条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保双方权益得到充分保护。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇篇1甲方（业主方）：________________乙方（服务方）：________________鉴于甲方需要就其工程建设项目进行专业化的项目管理服务，乙方具备相关资质和能力，双方经过友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方同意就甲方的工程建设项目提供项目管理服务，服务内容包括但不限于工程规划、进度管理、质量管理、成本管理、风险管理等。
2. 乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，制定详细的项目管理计划，并组织实施。
二、服务期限1. 本合同的服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
2. 在服务期限内，乙方应按照项目管理计划，为甲方提供全面的项目管理服务。
三、服务费用1. 甲方应向乙方支付项目管理服务费用，具体金额根据项目的规模、复杂程度、服务内容等因素确定。
2. 服务费用支付方式、时间等详见本合同附件。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付服务费用，提供乙方所需的项目资料，并对资料的真实性、完整性负责。
2. 乙方应按照项目管理计划，为甲方提供优质的服务。
乙方应尽力确保项目的顺利进行，实现项目的质量、进度、成本等目标。
3. 乙方应对甲方提供的项目资料进行妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
4. 乙方应定期向甲方报告项目的进展情况，遇到重大问题应及时与甲方沟通。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在为本项目提供服务过程中，可能接触到甲方的机密信息，乙方应设立相应的保密措施，并限制接触机密信息的人员范围。
六、违约责任1. 如甲方未按本合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 如乙方未按照本合同约定提供项目管理服务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因乙方原因导致项目未能按时完成或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
项目建设工程管理服务协议书(范本)
项目建设工程管理服务协议书(范本)甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就以下有关事项达成如下协议：一、服务内容1.本次服务的内容主要包括但不限于以下范围：工程建设项目管理服务，包括项目前期咨询、设计、招标代理、施工监理、竣工验收等服务。
2.服务期限：从本协议签订之日起至工程建设项目竣工验收之日止。
二、服务费用1.甲方需支付给乙方的服务费用为（具体金额）元。
其中，工程建设项目前期咨询服务费为（具体金额）元；招标代理服务费为（具体金额）元；施工监理服务费为（具体金额）元；竣工验收服务费为（具体金额）元。
2.服务费用的支付方式：（具体支付方式）。
三、服务规则1. 在提供服务期间，乙方要按照国家相关法律法规、行业标准以及项目服务合同要求的质量、进度和安全等条件，为甲方提供服务。
2. 如乙方委托第三方机构或个人参与本合同服务，乙方应严格控制其行为，确保服务质量，对其不当行为造成的后果，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应按照项目服务合同要求及时按期支付服务费用。
如逾期未付，乙方有权中止或终止本合同的服务内容。
四、服务保障1. 如服务质量不符合约定标准或存在其他问题，甲方有权向乙方提出书面投诉，并要求乙方进行整改。
乙方接到投诉后应在（具体时间）内提供书面答复及整改意见，直至解决问题为止。
2. 如因乙方原因导致甲方工程建设项目受到损失的，乙方应根据实际情况承担相应的赔偿责任。
五、协议变更和终止1. 本协议有下列情形之一时，可以由一方提出变更或终止：（1）经双方友好协商并签署书面协议后变更或终止；（2）本服务协议履行完毕后，甲、乙双方再度协商并签订变更或终止协议。
2. 本协议生效后，任何一方不得擅自变更或终止，否则应承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议签署地为（具体地点）。
本协议的订立、效力、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 对于因履行本协议产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，甲、乙双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本（征求意见稿）江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本（征求意见稿）江苏省建设厅二00 九年八月第一部分建设工程项目管理服务合同协议书委托方（全称）：项目管理方（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况委托方委托项目管理方服务的工程概况如下：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 建设内容：5. 工程总投资：6. 建设工期（自正式开工之日起计）：二、项目管理工作范围三、项目管理工作期限（①合同签约②具体实施日期）后（① 个日历天②至本项目前期工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年）。
四、质量标准五、项目管理取费：取费基价：费率：％金额=取费基价X 费率金额（大写）：元人民币。
Y：元。
在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。
六、履约保函、保险及担保选项a:在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供（①履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的9②万元）。
选项b :本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。
七、双方承诺1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。
2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。
八、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。
九、合同的订立及生效合同订立时间: 年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
本合同一式份，具有同等法律效力，正本份，双方各执份，副本份，双方各执份。
委托方:（签章）项目管理方: （签章）地址: 地址:法定代表人: （签章）法定代表人:（签章）开户银行: 开户银行:帐号：帐号：邮编：电话：邮编：电话：第二部分通用条款第1 条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 " 通用条款"指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程项目管理合同过程中所遵守的一般性条款，由本合同文件第1 条至第18 条组成。
1.1.2" 专用条款" 指根据工程项目管理服务的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3" 工程" 指委托方委托项目管理方实施建设工程项目管理服务的建设工程。
1.1.4" 项目管理工作" 指项目管理方按照合同约定履行的建设工程项目管理服务，包括正常工作、附加工作和额外工作。
1.1.5" 正常工作" 指在附录a 中约定的服务范围。
1.1.6" 附加工作" 指以下原因而增加的服务：①委托人委托项目管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②因非项目管理方原因，使项目管理服务受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。
1.17" 额外工作"指正常工作和附加工作以外或由于非项目管理方原因而暂停或终止项目管理服务，其善后工作及恢复项目管理服务的工作。
1.1.8" 工程项目管理"指从事工程项目管理的企业，受工程项目委托方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务的活动。
1.1.9" 委托方" 指在合同协议书中约定的，被称为委托方的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.10" 项目管理方"指在合同协议书中约定的，被委托方接受的具有工程项目管理资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.11" 专业工作单位"指通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
1.1.12" 委托方代表"指委托方指定的履行本合同的代表。
篇二：《项目管理合同》（2014 范本）xxxx 项目建设工程项目管理合同第一部分项目管理协议书委托人：xxxx 有限公司法定代表人：注册地址：项目管理单位：xxxx 工程咨询有限公司法定代表人：注册地址：根据《中华人民共和国合同法》，为保证建设工程项目工作的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托人与项目管理单位双方协商同意，签订本合同。
一、项目概况1. 项目名称：xxxx 工程项目管理服务2. 工程地点：xxxx 北侧3.35000 平方米，总建筑面积约4.2 万平方米。
主要包括五星级温泉度假酒店及相关附属设施等。
4. 项目总投资：项目计划建设资亿元，5. 工期：计划2014 年月动工建设，2016 年月投入开业使用。
二、项目管理范围和内容项目管理公司向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同第三部分合同条件中议定工程范围内的管理业务。
三、项目管理费1. 本项费用为项目管理单位进行本项目在本合同中约定的" 正常工作" 服务费用酬金，该服务费为总价包死金额，不因项目过程中投资金额、服务难度等因素相关变化进行调整。
该服务费不包括为实施项目所需交纳政府主管部门的各项手续费、委托人应缴纳的各种测试费及公关营销费、协调周边关系所发生的费用、聘请的各专业的专家费用、必须的相关评审、检测费用。
2. 超期咨询服务费：是指因项目管理单位之外的原因，致使本项目的管理咨询服务超出合同约定的服务周期，项目管理单位需要继续进行本合同中约定的" 正常工作" 服务费用。
若本项目超期咨询服务费按每月人民币（若不足月按天计算），双方约定按合同付款方式支付。
3. 为了项目管理能保质保量完成工作任务，项目管理应配备相关资质专业人员，且不少于8 人。
人员均为驻场工作人员。
四、本合同由以下文件组成构成本合同有以下文件。
若存在歧义或不一致时，则按下述排列次序进行解释1、项目管理合同2、专用合同条款3、通用合同条款5、有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件6、【项目管理服务建议书】及其附件9）"分包人 " 指与总承包人签订分包合同， 负责完成属于总承包人范围内的相关分包工程的 10）" 专业承包人 " 指由委托人选定并与委托人签订合同，从事总承包人合同范围之外但纳招标文件及其附件（或描述项目的技术性文件） 五、本合同中的有关词语含义 与本合同 第一部分 通用合同条款 ] 中赋予它们的定义相同。
六、委托人承诺 遵守本合同中的各项约定，为项目管理单位提供项目建设的必要条件。
七、项目管理单位承诺 遵守本合同中的各项约定， 委托人：（签章） xxxx 有限公司 法定代表人： 邮编： 7、按照本合同工作范围和内容，（签字） 或委托代理人：承担项目管理任务 签字） 地址：xxxx 区电话： 项目管理单位： （签章） 法定代表人： 签字） 或委托代理人： 签字）地址： 邮编：电话：本合同于年月日在 签订第二部分、通用合同条款 第一节 词语定义、适用的法律法规、语言 第一条 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： （1）" 项目 "是指委托人投资兴建，并委托实施项目管理的项目。
（2） "委托人 " 是指承担投资责任的项目业主，并委托项目管理任务，对项目提出使用功能， 单位完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。
" 项目管理单位 " 是指按照项目管理合同约定承担项目组织管理工作的一方。
协助项目管理3） 4） "项目管理经理部 " 是指由项目管理单位组建实施具体项目管理工作的机构。
5）" 项目管理经理 " 是指由项目管理单位任命全面履行本合同的负责人。
6） "设计人 指委托人委托的负责本项目设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承 人。
7） "监理人指委托人委托的负责本工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（8） 事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
总承包人 是指与委托人就建设工程总承包事宜签订协议的具有相关建设工程施工总承 包主体资格的当施工单位。
入总承包人管理的本项目相关建设工程的施工单位。
（11）"专业供应商"指由委托人选定并与委托人签订合同，负责供应总承包人合同范围之外但纳入总承包人管理的本项目相关材料和工程设备的供应商。
（12）"专业咨询机构”是指由委托人选定并与委托人签订合同，负责本项目专业咨询事务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（13）"项目管理"是指在一定的约束条件下，以最优化地实现建设工程项目目标为目的，按照国家有关法律、国家和地方法规和规章以及行业标准和规范的规定以及其内在的逻辑规律对工程项目进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。
在本工程中，项目管理公司依据本合同及在委托人的授权下，以项目管理经理负责制为基础，对本工程从前期及设计方案开始直至竣工结束实施全过程的计划、组织、协调，并对工程的质量、投资、进度、安全实施全面的控制。
（14）"正常工作"是指双方在本合同中约定，委托人委托的项目管理工作。
篇三：建设工程项目管理合同（范本一）合同号：建设工程项目管理合同项目名称：建设单位：项目管理单位：市####咨询有限公司建设工程项目管理合同书建设单位：项目管理单位：市####监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《市政府投资项目管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》为保证政府投资建设项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经双方协商签订本合同。
一、项目概况项目名称：项目总投资：（万元）建设地点：建设规模：投资性质：二、建设工程项目管理的任务、范围和内容：根据相关法律法规和批准的设计文件，对建设单位委托项目的施工准备阶段、施工阶段及保修阶段工程进行专业化管理和服务，协助建设单位实现项目建设预期目标。
三、项目管理目标投资控制金额：（万元）工程质量标准：项目管理期限：个日历天四、项目管理费金额（大写）：元人民币。
Y：万元。
五、本合同由以下文件组成：1、双方认可的有关工程的变更书面文件或协议修正文件；2、建设工程项目管理合同书；3、专用合同条款；4、通用合同条款；5、初步设计文件及其审查批复文件；6、标准、规范及有关技术文件。