(完整版)110千伏输变电工程合同
110kv合同范本
110kv合同范本110kV合同范本一、合同基本信息甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________合同编号：__________签订日期：__________第一条合同定义1.1 110kV：指电压等级为110千伏的输电线路。
1.2 供电方：指负责向用电方提供110kV电力供应的一方。
1.3 用电方：指使用110kV电力的一方。
第二条合同标的2.1 本合同标的为甲方提供110kV电力供应，乙方按照合同约定的条件使用电力。
第三条合同期限3.1 本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
第四条供电质量及责任4.1 甲方应保证所提供的110kV电力质量符合国家相关标准，确保电力供应稳定、可靠。
4.2 甲方应按照合同约定的供电方式、电压等级、供电容量向乙方供电。
4.3 甲方对因供电质量问题导致的乙方损失，应承担相应责任。
第五条用电管理5.1 乙方应按照合同约定的用电方式、用电容量使用电力。
5.2 乙方应合理使用电力，不得擅自改变用电方式、用电容量，不得私拉乱接电源。
5.3 乙方应定期对用电设备进行检查、维护，确保用电安全。
第六条电费结算6.1 乙方按照国家规定的电价标准支付电费。
6.2 乙方应在每月____日前将当月电费支付给甲方。
6.3 乙方逾期支付电费的，应按照国家规定的滞纳金标准支付滞纳金。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定提供电力，造成乙方损失的，应承担违约责任。
7.2 乙方未按约定支付电费，应承担逾期付款的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________签订日期：__________名词解释：1. 110kV：电压等级为110千伏的输电线路。
110kv配电工程合同
110kv配电工程合同合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行110kV配电工程的建设，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述本工程旨在建设一套满足国家标准的110kV配电系统，包括但不限于变电站的建设、输电线路的铺设、配电设备的安装与调试等。
工程地点位于___________，预计工期为____个月。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量达到国家规定的优良等级。
所有设备和材料必须符合国家标准，并通过甲方或第三方的质量检验。
三、工程造价及支付方式本工程的总造价为人民币_______元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付总造价30%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的款项。
四、工程进度乙方应根据合同约定的时间表推进工程进度，如遇不可抗力因素导致延误，应及时通知甲方并协商解决。
五、变更与索赔如因设计变更或其他原因需要对工程内容进行调整，双方应签订书面变更协议。
对于由此产生的额外费用，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未履行合同义务或违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
110kV输变电工程施工合同
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
110kv变电站及架空线路维修合同6篇
110kv变电站及架空线路维修合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要对其110kv变电站及架空线路进行维修，经与乙方充分协商，达成以下合同协议，以资共同信守。
一、工程概况2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程范围：变电站内部设备检测与维护，架空线路的检修与改造等。
4. 工程内容：包括但不限于设备巡检、故障诊断、零件更换、系统调试等。
二、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币[大写金额]（¥[金额]）。
此费用包含材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后XX日内，甲方支付剩余款项。
3. 发票：乙方在收到款项后提供合法有效的发票。
三、工程期限与进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 完工日期：自开工之日起XX个月内完成全部工程内容。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
3. 进度安排：乙方应按照双方约定的时间节点完成各阶段任务，确保工程进度。
四、工程质量与验收标准1. 工程质量标准：符合国家相关标准及规范，确保安全稳定运行。
2. 验收标准：工程完工后，由甲乙双方进行验收，并签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改直至验收合格。
3. 质保期：工程验收合格后，乙方提供XX个月的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）按时支付合同款项；（2）提供必要的施工条件与协助；（3）参与工程验收并签署验收报告。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程任务；（2）确保工程质量与安全；（3）提供必要的技术支持与售后服务；（4）遵守现场管理规定，注意环保与安全。
110kv变电工程合同
110kv变电工程合同一、合同基本信息甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________项目名称：110kV 变电工程项目地点：_________________合同编号：_________________签订日期：_____年___月___日二、工程概述本合同涉及的110kV变电工程包括但不限于以下内容：1. 新建110kV变电站一座，包括主控楼、配电装置室、变压器及附属设施等。
2. 安装110kV输电线路及相关配套设施。
3. 确保工程质量符合国家及行业标准。
三、合同金额合同总金额为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
四、工程期限工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
五、质量要求1. 工程质量必须达到国家及行业相关标准要求。
2. 设备和材料必须符合设计规范和合同要求。
3. 施工过程中应遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
六、验收标准工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
七、付款方式1. 合同签订后，甲方支付合同总额的____%作为预付款。
2. 工程进度款根据实际完成的工程量按月支付。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
八、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十一、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件。
2. 工程施工进度计划表。
3. 其他双方认为必要的文件或资料。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
110kv线路合同范本
110kv线路合同范本《110kV 线路合同》甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：包括但不限于 110kV 线路的勘察、设计、施工、调试、验收等工作。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工时间]2. 竣工日期：[预计竣工时间]3. 工期总日历天数：[具体天数]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，应通过相关部门的验收合格。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，按进度支付工程款项，支付至工程总造价的[百分比]。
竣工款：工程竣工并通过验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]。
质量保证金：预留工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程所需的相关资料和文件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
乙方责任与义务：1. 按照合同要求组织施工，确保工程质量和工期。
2. 遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
3. 负责工程的竣工验收及相关资料的整理和移交。
六、工程变更如因甲方要求或设计变更等原因导致工程发生变更，双方应协商确定变更的内容、费用及工期等事宜，并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的质量标准和工期完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板第一章总则。
为了规范110kv输变电工程的合同管理，保障工程质量和工期，双方遵循合同法及相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下合同：第二章项目概况。
甲方（施工单位），___________。
乙方（业主单位），___________。
项目名称，110kv输变电工程。
项目地点，___________。
工程范围，___________。
工程内容，___________。
工程工期，___________。
工程造价，___________。
第三章合同条款。
第一条交付标准。
1.1 甲方应按照国家相关标准和规范进行工程设计、施工、验收，并保证工程质量符合国家标准。
1.2 乙方应提供相应的工程资料和配合甲方进行施工，确保工程进度和质量。
第二条工程价格。
2.1 工程价格为___________元人民币，包括设计、施工、材料、设备、运输等费用。
2.2 工程价格不包括因乙方原因导致的工程变更和延期等额外费用。
第三条工程进度。
3.1 工程工期为___________，自合同签订之日起计算。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求相应的延期费用。
第四条施工保证。
4.1 甲方应保证施工人员具备相应的资质和技术能力，保证施工安全和质量。
4.2 甲方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家标准。
第五条工程变更。
5.1 若乙方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定变更内容和费用。
5.2 工程变更涉及的费用由乙方承担，甲方按照变更后的工程内容和工程量进行调整。
第六条质量保证。
6.1 工程竣工验收合格后，甲方对工程实行一年的质量保修期，保修期内，因工程质量问题导致的损坏由甲方负责修复。
6.2 质量保修期过后，甲方对工程提供相应的维修服务，维修费用由乙方承担。
第七条违约责任。
7.1 若甲方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合国家标准，甲方应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110K V输变电工程合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：第一部分合同协议书委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。
第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第2条勘察设计范围乙方按照规划提供的改线选址的红线，承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下：1、110kV北城变出线5回线路：110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路；2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路；3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。
第3条合同协议价格合同价格人民币（大写）：(¥元)第4条合同组成部分下列文件为合同的组成部分:1、合同协议书；2、通用合同条款；4、专用合同条款上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第5条词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第6条合同生效加盖双方公章生效。
第7条份数本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（横线以下为双方签字盖章，无正文）甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：开户银行：中国建设银行乌鲁木齐账号：税号：签订日期：年月日第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 定义下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。
1.1.2 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。
1.1.3 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为项目法人单位。
委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。
1.1.4 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。
1.1.5 工程：指合同协议书中约定的工程。
1.1.6 合同价格：指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，甲方应支付的总费用。
1.1.7 日（天）：指公历日。
1.1.8 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。
按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。
期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
1.2语言文字合同文件使用中文书写、解释和说明。
1.3 适用法律1.3.1合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、地方政府规章。
1.3.2 勘察设计应使用专用合同条款约定的国家标准、规程、规范；国家没有相应标准、规程、规范时，可使用专用合同条款约定的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范。
第2条双方义务2.1 甲方义务2.1.1 甲方尊重乙方根据国家、行业或自治区地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不提与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。
2.1.2 甲方协调有关部门向乙方提供开展勘察设计工作所需的有关的基础资料：⑴110kV五北线、110kV北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I回、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路的相序、导地线、光缆的技术参数、光缆走向图（含接头盒的位置）。
⑵阿克苏110KV北城变四级网络图⑶协调规划部门提供改迁线路廊道的规划道路坐标及道路规划图（含电子文本）。
2.1.3 甲方应在合同签订时将合同中出现的要求乙方遵照执行的企业规章制度纸质文本（一式两份）提供给乙方。
2.1.4 甲方按合同约定向乙方支付合同价款。
2.1.5 甲方负责签订与工程建设及运行有关的土地征用、运输、水源、城市规划、环境保护、设备采购等合同。
2.1.6 甲方负责协调勘察设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。
2.2 乙方义务2.2.1 乙方应按照国家、行业或自治区地方的标准、规程、规范要求进行勘察设计工作，严格执行设计标准，降低工程造价，确保工程质量，并负责相关责任。
2.2.2 乙方按照本合同专用合同条款约定的交付时间及份数向甲方交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责。
2.2.3 乙方按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量和施工要求，当出现疑问和发现甲方提供资料有误以及有可能在施工中出现变动或对工程建设质量、安全、造价不利因素时，乙方应及时书面告知甲方。
2.2.4 乙方在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：⑴明确项目实施范围内，提交完整的工程所在地地质等相关资料，满足工程项目安全施工需要。
⑵严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全。
⑶根据施工及运行安全操作和安全防护需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。
⑷对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。
⑸工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。
⑹参与或配合基建安全事故的调查处理工作。
2.2.5按照甲方要求做好工程建设全过程的现场服务工作、技术指导，配合开展工程结算。
2.2.6 乙方应按专用合同条款约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。
除非甲方书面同意外，否则乙方不得更换设计人员。
2.2.7 乙方编制的初步设计文件，应当满足施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的需要；施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工需要。
2.2.8 乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定标准，并满足施工和运行要求，对设计成果全面负责。
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，乙方不得指定生产厂、供应商。
2.2.9 乙方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。
2.2.10乙方应接受甲方聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除乙方的责任。
2.2.11 未经甲方同意，乙方不得向第三方披露、转让甲方提交的设备图纸等资料。
2.2.12 乙方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案。
2.2.13乙方应确保设计质量，按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备审查工作。
2.2.14 乙方应按甲方正式给定的工程名称及杆塔编号编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议，专用合同条款另有约定除外。
2.2.15乙方应参加工程例行会议及各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关工作。
乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。
2.2.16 乙方应协助甲方做好工程档案的归档、工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结、工程质量事故调查和处理等工作。
2.2.17乙方应负责专用合同条款约定的其他工作。
第3条勘察设计范围3.1乙方需承担的勘察设计工作的范围见合同协议书。
3.2 专用合同条款约定的其他服务。
第4条勘察设计工期中标后45天。
第5条设计文件交付乙方根据有关规定和专用合同条款约定的时间向甲方交付设计文件，因设计文件支付延长影响工程建设造成的损失和责任由责任方承担。
甲方延迟提交原改迁线路资料及文件，乙方交付设计文件的时间可相应顺延。
第6条审查、确认6.1 审查6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的设计文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。
6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。
若甲方对审定的设计原则进行重大变更导致需重作或修改设计时，双方需签订补充协议或另签合同。
6.2 确认6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作，并形成双方书面确认意见。
6.2.2 上述确认或会审意见造成勘察设计返工的，非乙方原因的，由甲方负责返工的勘察设计费用；因乙方原因造成的，返工的勘察设计费用由乙方承担。
第7条合同价格7.1合同价格在合同协议书中约定，任何一方无权擅自改变。
专用合同条款另有约定或发生下列情况的，合同价格可予调整：工程建设工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商决定对勘察设计费进行调整的。
7.2 合同价格及其他费用的支付见专用合同条款。
7.3 勘察设计质量的考核评价按照《国家电网公司输变电工程设计质量评价与考核管理办法》（国家电网基建[2011]1152号）执行。
第8条现场服务8.1 乙方对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底，现场解释设计意图。
8.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装、调试阶段、验收时及时提供现场服务。
8.3乙方的现场服务应及时、有效。
第9条知识产权9.1 乙方根据本合同向甲方提交的设计文件的著作权等知识产权及相关权利归属由专用合同条款约定。
未经权利人同意，任何一方不得向任何第三方转让或允许第三方使用上述设计文件，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。
9.2 乙方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。
如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责处理，并承担由此引起的一切责任。
第10条保密义务10.1乙方及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。
乙方应承担的保密义务包括但不限于：10.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；10.1.3 在设计文件通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。