工程材料付款合同(共15篇)
支付工程款协议书范本(五篇)
支付工程款协议书范本工程合约编号：承判人：承判工程：经物业管理有限公司和承判人双方核对并同意：一、最终结算工程款项如下：1、完成合约工程金额：2、额外工程金额：3、代工金额：4、其它金额：共计总金额：二、总金额中应扣除的项目：1、公司代支付材料及垫付等金额：2、其它扣款：三、实际支付金额（总金额_____扣除金额）截至____年____月____日止支付承判金额：其中：第一次：第二次：尚有保固金额：上述保固金额将于____年____月____日保养期满验收后发还。
双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。
立协议人：物业管理有限公司代表：承判人：代表：日期：支付工程款协议书范本（二）_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 鉴于：____年____月____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：_____万元整人民币。
该项目已于____年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_____万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。
工程材料采购合同通用15篇
工程材料采购合同通用15篇工程材料采购合同1甲方(建设单位):_____________________乙方(供货单位):_____________________丙方(施工单位):_____________________为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。
目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的情况，甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议:一、材料使用工程名称:______________________。
二、材料类别:__________级。
1、一类:甲方指定及代付款材料。
2、二类:清单暂定价及代付款材料。
3、三类:甲方指定及清单暂定价不代付款材料。
三、订货、运输、验收:1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表(附表一)，注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。
2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。
3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方承担运输相关费用，运至丙方所在工地现场。
4、验收:丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。
需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。
5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。
如与市场或政策性价格调整，应及时通知另两方协商作相应调整。
四、结算:建筑材料采购合同1、属于一、二类材料为丙方委托甲方代为支付乙方材料费(乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除)。
属于三类材料，丙方直接给乙方付材料费。
丙方不得将三类材料列入一、二类材料。
2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。
3、付款方式:甲方根据丙方与乙方收货数量清单和丙方委托付款凭证直接向乙方支付货款。
有质保期的材料，甲方根据丙方委托，付款至_____%，剩余_____%质保期满_____年后无质量问题，_____日内一次无息付清。
工程材料付款合同
工程材料付款合同甲方（购买方）：______________乙方（供应方）：______________鉴于甲乙双方就_____________工程项目的材料供应达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，经友好协商，订立如下合同条款：第一条材料供应1.1 乙方向甲方提供以下工程材料：__________(详细列出材料名称、规格、型号等)。
1.2 材料应符合国家相关标准及甲方提供的技术要求，保证质量合格。
1.3 乙方负责将材料按时送达甲方指定地点，并负责装卸。
第二条材料验收2.1 甲方应对所收到的材料进行检验，并在收货后三日内完成验收工作。
2.2 如发现材料存在质量问题或不符合约定标准，甲方有权要求乙方更换或修复。
第三条付款条件3.1 材料款项总额为人民币____________元。
3.2 付款方式如下：- 预付款：甲方在合同签订后_____天内支付总金额的_____%作为预付款。
- 进度款：根据材料供应进度，甲方支付相应比例的款项。
- 尾款：在所有材料供应完毕并通过验收后，支付剩余款项。
3.3 每期付款均需在乙方开具合法有效的增值税专用发票后进行。
第四条违约责任4.1 如乙方未能按合同约定时间、地点或质量要求供应材料，应按未履行部分的_____%向甲方支付违约金。
4.2 如甲方未能按约定时间支付款项，应按逾期金额的日千分之____计算滞纳金。
第五条争议解决5.1 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
甲方代表（签字）：______________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：______________日期：____年____月____日。
工程材料采购合同15篇
工程材料采购合同15篇工程材料采购合同15篇随着人们对法律的了解日益加深，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的工程材料采购合同，希望能够帮助到大家。
工程材料采购合同1合同编号：GD-**-CLDG[20xx]**甲方： **工程部地址：乙方：公司地址：甲方因承包工程需要，委托乙方采购该工程施工所需材料〔如有设备时那么包括，下同〕，根据《合同法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚信和友好合作原那么，就委托采购事宜经协商一致，订立本协议。
1、甲方委托乙方采购的材料范围1.1 甲方委托乙方采购的材料范围包括：，〔详见合同附件1：甲方委托乙方采购工程材料〔设备〕清单〕，其品名、品牌、规格、型号、性能、数量等必须符合本工程设计图纸和设计技术要求，符合有关合同〔指甲方与业主方签订的本工程承包合同〔即主合同〕和甲方与分包方签订的本工程施工劳务分包合同〔即分包合同〕〕约定的标准以及业主、监理和甲方的要求。
1.2 乙方采购供给的材料质量必须合格，并到达本工程有关设计图纸、技术文件、标准标准以及主合同、分包合同和业主、监理的要求。
2、材料供给商的选择与采购合同的签订2.1 乙方负责材料供给商的选择，但乙方选择的供给商及其提供的产品品牌、规格型号等应符合业主、监理和甲方的要求或经其同意，或者由其进行确定或按照其要求进行选择，并报甲方审查批准前方可作为选定的本工程的材料供给商。
2.2 采购合同签订前，由乙方负责与选定的材料供给商进行谈判，达成的采购合同条款应齐全，应包括当事人，标的物范围及品名、品牌、规格型号、数量等根本情况，质量与技术标准〔要求〕，交货期限、交货地点和交货方式，运输方式及费用承当，包装方式、标准、要求和包装物的供给与回收，验收〔检验〕方法、标准与提出异议的期限，验收发现问题的处理要求，价款与结算支付方式、期限及条件，标的物毁损、灭失的风险的转移，标的物质量保证期、质量保证金，售后效劳，违约责任，不可抗力、争议解决方法等条款。
工程合同范文付款
工程合同范文付款在工程项目的实施过程中，甲方（业主）与乙方（承包商）之间的合作关系是基于双方共同签订的工程合同而建立的。
为了确保工程顺利进行，避免因付款问题导致的纠纷，合同中应详细规定付款的相关条款。
以下是一个工程合同付款条款的范本，供参考之用：一、付款方式1. 本工程款项的支付方式为银行转账，乙方应在每次付款前向甲方提供相应金额的正规发票。
2. 所有款项均以人民币结算。
二、付款条件1. 预付款：甲方在合同签订后7个工作日内支付给乙方预付款，金额为工程总价的10%。
2. 进度款：根据工程进度，乙方按月提交工程进度报告并附上相关证明材料，经甲方确认后，按照合同约定的比例支付进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的全部竣工文件且无异议的情况下，支付至工程总价的95%。
4. 质保金：剩余的5%作为质保金，在质保期（通常为一年）满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、付款时间1. 预付款：在合同生效后的5个工作日内支付。
2. 进度款：甲方在收到乙方进度报告及证明文件后的15个工作日内支付。
3. 竣工款：在工程竣工验收合格后的30个工作日内支付。
4. 质保金：在质保期满后的30个工作日内支付。
四、延迟支付1. 如甲方未能在约定时间内完成付款，应按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致甲方延迟付款，甲方不承担违约责任。
五、其他事项1. 双方应保持沟通渠道畅通，任何一方变更联系方式应及时书面通知对方。
2. 本合同项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
材料付款简单合同范本（精选6篇）
材料付款简单合同材料付款简单合同范本（精选6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的材料付款简单合同范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
材料付款简单合同1合同编号：______甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：第一条所购装饰材料基本情况：第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货：供货方式为：供货时间：________；供货地点：________第四条安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装)；选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。
签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)____元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。
第六条违约责任：(一)乙方违约责任：1、石膏板、轻钢龙骨、大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为____年，乙方负责免费修理；2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款____%的违约金；迟延交货超过____日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任：1、甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款__%的违约金；2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
建筑材料购销合同(精选15篇)
建筑材料购销合同(精选15篇)建筑材料购销合同1甲方(需方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(供方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元，其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色|规格(毫米)及型号|质量标准或技术指标|计量单位|单价(元)|合计(元)。
以上项目表格略第二条产品包装规格及费用________________________________________第三条验收方法________________________________________________第四条货款及费用等付款及结算办法________________________________第五条交货规定1.交货方式：________________________________________________2.交货地点：________________________________________________3.交货日期：________________________________________________4.运输费：____________________________________________________第六条经济责任(一)乙方的责任：1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
工程材料合同范本（精选21篇）
工程材料合同范本工程材料合同范本随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的工程材料合同范本（精选21篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程材料合同1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合家庭居室装饰装修施工的特点，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方在平等、自愿协商一致的基础上，就甲方的居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程地点:2、工程面积:3、工程承包项目:4、工程承包方式:5、工程期限天。
6、开工日期20x x年xx月xx日第二条：甲方责任1、甲方在工程开工之前，要向乙方详细讲解图纸及施工质量的要求，如果甲方的图纸与工程现场有误，乙方应及时通知甲方进行修改，如甲方不及时修改，造成损失由甲方负责。
2、甲方如有增加工程施工项目的要求，要及时通知乙方到现场讲解施工意图，双方谈好价格，并做好相关事宜。
3、甲方在工程开工前，负责乙方工人入场施工创造条件，甲方到相关部门做好装修审批手续，提供施工期的水源、电源。
4、甲方在施工期间要经常到施工现场，查看工程质量，工程施工安全等问题，如发现问题应及时提醒乙方负责人。
5、甲方在施工期间，要及时提供施工所用的材料，不得拖延时间，如造成工地没有材料而停工现象，误工费由甲方负责。
第三条：乙方责任1、乙方在施工中应严格执行安全施工操作规程、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成全部工程。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，在用电过程中要认真操作，不能擅自乱拉、乱接、如造成工程事故、及人身安全问题，由乙方负全部责任。
3、乙方在高空做业情况下，一定要检查脚手架、木架、及木楼梯的牢固状况，如发现不牢固有松动情况，要及时修改、加固，如不修改加固造成人身安全等一切责任由乙方1、甲方指定先生(或女士)为本工程甲方代表，负责与乙方工作的联络及交接协负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程材料付款合同〔共15篇〕篇1：工程材料付款合同工程材料付款合同范本甲方：乙方：甲方为了加强内部付款制度的管理，标准并统一付款程序，同时进一步进步甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：一、对乙方开票的规定：甲方在收到乙方提供产品并验收合格前方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量〔该数量必须经过甲乙双方共同确认〕。
对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。
乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定：甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的的总金额款项。
除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。
假如确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提早与乙方进展解释沟通，并争得乙方同意，否那么乙方可采取控制发货对甲方进展制约。
假如乙方由于某些特殊情况要求甲方提早付款，必须提早与甲方及时沟通，甲方可视详细情况给与帮助。
三、对乙方延迟交货的规定：甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进展交货，否那么甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期的交货天数x 2〔特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外〕。
四、对付款方式的规定：一般为电汇。
〔特殊情况可采取现金或者支票支付等方式〕。
五、其他规定：甲乙双方应信守本协议，假如发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效：本协议自甲乙双方签字盖章后生效〔件有效〕。
本协议一式两份，双方各持一份为凭。
七、协议有效期：本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提早1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字：乙方签字：盖章盖章付款合同〔三〕编号：受权人〔还款人〕：户籍地址：被受权人：×银行地址：为保证借款人能按合同约定准时归还贷款，根据《银行个人消费品贷款试行方法》，就委托被受权人直接从受权人在银行开立的活期储蓄存款账户中付款一事受权如下：一、受权人在办妥全部贷款手续后，将所购车款的______ %作为首付款全额存入受权人在银行开产的`活期储蓄存款账户，账号：________，户名______。
并受权被受权人将此项金额止付。
二、被受权人接到受权人购置商品的正式发票后，从受权人账户中将止付的首付款项付出，转账划入商品销售单位在银行开立的账户。
三、在受权人的贷款入账后，被受权人直接从受权人活期储蓄存款账户中将贷款全额付出，转账划入商品销售单位在银行开立的账户。
四、被受权人从贷款发生的次日起每月_________日将本月应归还的本息从受权人在贷款银行开立的账户〔含上述活期储藏存款账户〕中付款，归还贷款本息，直至所有贷款本息清偿为止。
五、受权人未按期归还贷款本息，贷款行对受权人加收的罚息〔罚息按《银行个人消费品借款合同》有关规定执行〕，仍由被受权人从受权人在贷款行开立的银行账户中直接付款，直至所有罚息清偿为止。
六、受权人受权被受权人从其账户中付款，被受权人不需提供付款凭证，受权人对划账款项持有疑义，可向被受权人查询。
七、本受权为不可撤消受权，自受权人签字之日起生效，直至受权人在贷款行的贷款本息全部清偿后终止。
受权人〔签名〕：身份证号码：户口所在地：联络：篇2：付款合同首先，应当使用当地建筑管理或工商行政部门编制的标准的装饰装修合同文本，这才能保证公平公正。
其次，按照通常的约定，付款方式现金支付。
付款时间分为四次：第一次，合同签定后，支付额为合同总金额的40%;第二次，客厅、饭厅吊顶、厨卫墙砖、水电改造布线等完成后，支付额为合同总金额的40%;第三次，木工和泥工根本完工，漆工进场，支付额为总金额的15%;第四次，双方验收合格三日内，支付总金额的5%。
分期付款的比例安排。
按照装饰行业的惯例，装修费的首款是比例最大的，一般都要超过装修费总额的50%。
这笔费用主要用来购置装饰材料和支付施工队的首期工费。
由于各装饰公司的经营、管理方式不同，所以要求业主支付的比例也有很大差异，从50%到70%、75%的都有。
在付款之前，消费者首先要与装饰公司签订有效的家庭装饰工程施工合同。
首期装修宽付过之后，施工队就要进驻工地，开场施工了。
在工程进展过半之后，经过第一次的质量验收，业主就要把25%—30%的二期款付给装饰公司。
在付款之前，装饰公司一定要保证解决所有的质量问题。
消费者在确定没有质量问题后，才可以支付二期款。
当所有施工完毕，最后的质量验收合格之后，业主要支付5%—10%的尾款，而这笔尾款的支付容易出现问题。
业主们因为装饰工程存在着装饰材料不符、质量出现问题、工期过长等问题，而回绝支付尾款。
其实这些问题都要根据合同来解决，假如装修前合同签订得比拟严密，就可以防止纠纷的发生。
工程开工并将现场清理干净后，客户须保存工程总额的5%作为质量保证金，半年后支付，其余工程尾款在开工验收完毕，甲、乙双方都感到满意后一次性支付给装修公司。
装修付款的考前须知1、每次付款前验收质量是否合格装修款一般都分为首期、二期款和尾款，业主分三次支付，二期款和尾款支付之前，都要对施工质量进展检验。
但为了给消费者提供更为完善的效劳，一些装饰公司把“三次付款”改为“屡次付款”，这样在每次付款前，公司都会对工程进展相应的质量检查。
多期付款在减少业主支付压力的同时，也进一步保证了施工质量。
2、防止受骗受骗“先装修、后付款”的背后。
随着竞争的加剧，一些装饰公司推出了“先装修、后付款”的特色效劳。
在消费者心目中，“先装修、后付款”代表着先进展装修工程，后支付装修款，甚至要到工程完毕后，才支付款项。
但在某些装饰公司的经营者眼中，“先装修、后付款”就变了味儿，有了欺骗消费者的一位，有的装修公司会在签订合同，业主付了首期款之后，提出重新签合同增加款项等。
因此消费者找这些装饰公司做装修时，一定要问清楚“后付款”是什么含义，要事先协商好后期不增收款项，决算不超过预算等，防止装修公司的欺骗行为。
3、不要盲目相信分期付款的优势目前“先装修，后付款”的装修陷阱、“0首付装修”装修陷阱付款方式在一些中小家装公司颇为流行，对于一些采用分期付款的家装公司或者施工队，消费者还可以就装修付款比例“讨价还价”。
这种付款方式的目的是为了让业主觉得没有付款压力同时装修又能有质量质量保障，但是业内人士表示，这样的付款方式并不能真正地防止装修陷阱，一旦遇到施工质量差、信誉低、不标准的家装公司，消费者可能蒙受更大的损失。
由于目前装修市场并不成熟，对于一些缺乏资金实力的家装公司提出的“先装修，后付款”、“分多期付款”等付款方式，一定要进步警觉，以免给装修带来费事。
比方一些施工队会在消费者不熟悉的环节偷工减料，甚至仓促完工，以期尽快收取装修费用，一旦消费者提出质疑，施工队那么会耗工、磨工，延误工期，拖延业主入住时间，要求业主缴纳费用。
综上所述，业主在装修时要与装修公司签订正规的家装合同，并将各个细项都在合同中列明，明确双方职责权利，工程工程中可能出现的增项局部也要明确规定。
篇3：付款合同甲方：安徽分公司乙方：安装丙方：房地产开发有限责任公司签订地点：**甲方与丙方于**年**月**日签订了《工程供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达本钱协议，共同遵守。
一、义务范围及要求：1、乙方全权负责《工程供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。
2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与才能，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方可以承接《工程供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。
3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承当由此所产生的一切费用。
4、乙方收取甲方与丙方签订的《工程供配电安装工程施工承包合同》中的款项。
5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。
二、详细款项及支付说明：1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。
2、每次款项支付均由乙方提早提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。
3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。
三、其他：1、本协议履行所产生不属于《工程供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承当。
2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面答应，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。
3、假如本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。
假如本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，那么《工程供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。
4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。
5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成局部，与本协议具有同等法律效力。
四、解决合同纠纷的方式：在执行本协议过程中发生的或与本协议有关的争端，三方应通过友好协商解决，经协商仍不能达成协议时，三方同意向丙方所在地法院提起诉讼五、协议期限：1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或受权代理人签字并加盖公章之日起生效并施行。
2、本协议有效期至《工程供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。
甲方〔盖章〕：限公司代表〔签字〕：：日期：**年1月15日乙方〔盖章〕：安装代表〔签字〕：开户行：帐号：：日期：丙方〔盖章〕：房地产开发有限责任公司代表〔签字〕：：日期：篇4：付款合同【关键词】：^p 期中付款最终付款付款方式币种和汇率预付款一、一般付款条件国际EPC工程合同的支付，一般是分为期中付款和最终付款。
(一)期中付款的申请承包商应在每月月末，按业主批准的格式，向业主提交期中付款的申请报告，详细说明承包商自己认为有权得到的款额。
期中付款以月完成实际工程进度量为根据，按照业主批准的费用和进度分解表的权重和进度测量程序，计算月进度款支付额。
支付文件包括：EPC百分比权重分解表、EPC进度测量程序、发票程序和形式发票格式、监理签字的完成进度报表及其他进度证明支持文件。