2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2017年天津市监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2017年天津市监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D..质量管理体系认证文2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划3.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件4.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延5.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方8.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款9.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款10.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图12.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
2017年天津市汇编监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年天津市汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书2.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人4.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金5.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料6.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料7.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管8.工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由9.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.2810.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题
2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某拟建化工项目生产能力为年产量300万t。
已知已建年产量为100万t的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。
则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为__万元。
A．8934.78B．9807.59C．11550.00D．11867.182、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。
调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。
2013年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84B：126C：1584D：1626E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。
A：设计阶段B：施工招标阶段C：施工阶段D：竣工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、项目财务评价指标分为静态评价和动态评价指标等，不属于静态指标的是。
A：投资回收期B：利息备付率C：项目资本金净利润率D：财务净现值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的划分的。
A：工作程序B：工作分工C：系统过程D：系统目标E：工程变更单6、监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核__。
A．建设优质工程的情况B．在工程建设中是否具有良好的信誉C．质量保证措施的落实情况D．与拟建工程相似或接近的工程7、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、建设项目静态投资考虑的因素是。
天津2017年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理考试试卷
天津2017年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。
”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。
A：符合性B：确定性C：相容性D：可操作性E：工程变更单2、业主对分包合同的管理主要表现为。
A：对分包商发布指令B：对分包工程的批准C：向分包商支付工程款D：审查分包商的资质E：专业监理3、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。
A：5B：7C：15D：30E：工程保险金4、搭接网络计划中，时距就是。
A：相邻两项工作之间的时间差值B：相邻两项工作之间的搭接关系C：相邻两项工作之间的逻辑关系D：相邻两项工作之间的工艺间接时间E：自我评定5、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应要求承包单位向供货方索取，用于证明其质量符合要求。
A：质量计划B：质量文件C：质量信息D：质量手册E：工程变更单6、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理7、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。
A：城市规划许可文件B：工程勘察资料C：限额设计的要求D：经批准的项目可行性研究报告E：专业监理8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师9、除__以外，合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同C．由于合同主体的一方承办人调离单位D．当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益10、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。
2017年监理工程师《合同管理》真题及答案
1.关于建设合同的说法，错误的是 ()。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案： D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备 ()能力。
参考答案： CA.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案： C3.合同法律关系客体的智力成果指的是 ()。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案： C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是 ()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案： B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案： B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案： A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的 15 日内B.与中标人签订书面合同后的 5 日内c.招投标结束后的 30 日内D.招投标结束后的 15 日内参考答案： B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约 保证金的，其额度不应 超过合同价格的()。
.B.10%.A CD.30%参考答案： B9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程 ()。
A 一切险B 一切险加第三者责任险C 一切险加人身保险D 一切险加人身意外伤害险参考答案： B10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在 ()。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题
2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。
A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构4、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理5、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是。
A：多方案报价法B：不平衡报价法C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。
A：规费B：措施费C：直接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题第一篇：2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题2017年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。
A：发布招标公告之日B：承包商提交投标文件之日C：投标截止日前第28天D：签订施工合同后第28天 E：专业监理2、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理 D．监理工程师3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)附录表中的“项目名称”是指的项目名称。
A：建设工程 B：单项工程 C：分部工程 D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、关于竣工结算的说法，正确的是。
A：竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B：竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C：竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据 D：竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时。
A：应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B：业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C：应由承包商和指定分包商共同承担责任 D：应由指定分包商直接对业主承担责任 E：专业监理6、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日7、关于合同终止的说法，正确的是。
A：合同终止是指当事人暂时停止合同履行B：合同终止时不表示合同关系消灭C：债权人不得通过免除债务使合同终止D：债权债务同归于一人导致合同终止 E：专业监理8、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。
用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。
A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。
A：实行包干奖励B：采用更先进的施工方法 C：增加每天的施工时间 D：改善劳动条件 E：自我评定11、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争12、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的。
A：政策因素 B：社会环境因素 C：资金因素D：组织管理因素 E：自我评定13、【例1·单选题】主要依靠评价人员的知识、经验和判断，对设计方案进行评选，属于方法。
A：定量评价 B：定性评价 C：综合评价D：定性评价定量化E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7 B：14 C：28 D：56 E：专业监理15、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。
A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金16、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。
A．偶然性 B．系统性 C．异常性 D．相关性17、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是。
A：不改变工作之间的先后顺序关系B：缩短非关键线路上工作的持续时间C：压缩费用增加量最大的关键工作D：不改变原有计划的关键线路 E：自我评定18、总监理工程师应当根据__原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。
A．要素有用性B．主观能动性C．动态相关性 D．规律效应性19、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列工程项目中必须采用工程量清单计价的是__。
A．社会投资的5万m2以上的住宅小区工程 B．地方政府投资的城市绿化工程C．非国有单位向银行借款投资建设的办公楼工程 D．某国外企业出资援建的学校教学楼工程20、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。
A：施工单位 B：监理单位 C：设计单位D：建设单位 E：工程变更单21、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A．改善劳动条件 B．实行包干奖励C．采用更先进的施工机械 D．增加工作面和施工队伍22、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是__。
A．企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历B．近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目C．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人D．监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目23、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括。
A：施工组织设计B：是否符合工程建设强制性标准C：地基基础和主体结构的安全性D：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字 E：工程保险金24、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。
A：服务性B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金25、不应归入建安工程人工费的是__。
A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产了人基本工资 C．生产工人工资性补贴 D．职工养老保险费二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。
A．混凝土的拌制B．钢筋混凝土构件的现场预制C．钢筋混凝土构件的采购运输D．钢筋混凝土构件的结构吊装 E．厂房内的装饰工程2、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有。
A：承包人修订进度计划B：发包人应提供的条件 C：承包人采取的赶工措施D：提前竣工需追加的合同价款E：承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法3、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。
A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误4、下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有。
A：会议协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：访问协调法 E：情况介绍法5、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有__。
A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费D．土地使用权出让金 E．了程监理费6、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。
A：工伤保险费 B：劳动保护费 C：医疗保险费D：因气候影响的停工工资 E：流动施工津贴7、下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有。
A：审查施工管理制度 B：审查施工组织设计 C：计量已完合格工程量 D：比选工程变更方案 E：审核竣工图8、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。
A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年9、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。
A：拉伸试验B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验10、工程价款的动态结算方法有。
A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法11、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。
A．参与监理工作人员的业务专长和经验B．是否遵循了规范化的管理程序和方法 C．监理工作的内容和范围D．参与监理工作人员的创新想像力和风险意识E．监理招标的成功与否12、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。
A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争D．有毒气体污染 E．气候条件影响13、合同法律关系的主体是参加合同法律关系．享有相应权利，承担相应义务的当事人。
下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有。
A：政府机关 B：个人独资企业C：大学所属二级学院 D：合伙企业 E：社会团体14、在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在（）方面。
A．文化水平 B．职业道德 C．技术水平 D．学历水平 E．身体素质15、关于代理的说法，正确的有。
A：项目经理是施工企业的代理人B：项目总监理工程师是监理单位的代理人C：项目总监理工程师是建设单位的代理人D：如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E：如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任16、在工程质量控制中，直方图可用于。
A：分析产生质量问题的原因 B：分析判断质量状况C：估算生产过程总体的不合格品率 D：分析生产过程是否稳定 E：评价过程能力17、对于承包单位提交的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查并提出意见的工程项目包括。
A：一般小区室外工程B：规模大、技术复杂的工程 C：新型结构工程 D：特种结构工程E：临时设施工程18、勘察设计单位的质量责任有。
A：必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察、设计任务B：不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包C：不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务D：代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任E：按照国家现行的有关规定、工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察、设计工作19、招标代理机构所具备的条件有__。
A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B．有审查招标单位资质的能力 C．具备相应的专家库D．符合法律规定的其他条件E．能够编制招标文件和组织评标20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有。