光纤施工合同范本
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本篇一：合同编号：光缆施放合同发包方：承包方:20XX年签订地：日月光缆施放合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程承包范围和内容1．承包范围：（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆：;（2）架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆：;（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理。
约500米。
（5）光缆熔接。
2．工作内容：（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。
向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
（10）合同价款：施工费：每公里元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）第二条施工准备（一）发包方：1．免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2．组织施工图设计交底。
3．提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤入户工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________光纤入户工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责为甲方进行光纤入户施工，包括光纤线路的铺设、设备安装、调试及验收等。
第二条施工期限2.1 工程计划开工日期：__________2.2 工程计划竣工日期：__________2.3 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应当按照国家有关标准和规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应当提供相应的技术资料和保修服务。
第四条工程费用4.1 工程总造价为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应当按照约定的付款方式及时支付工程款项。
4.3 工程款的支付分为三次，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的40%。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）按照约定支付工程款项；（3）协助乙方进行工程验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照约定工期完成施工，保证工程质量；（2）提供相应的技术资料和保修服务；（3）遵守国家有关法律法规，不得损害甲方合法权益。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
光纤施工合同范本
光纤施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：（施工方）
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》以及双方的共同意愿，甲、乙双方就光纤施工事宜达成如
下协议：
一、项目名称：光纤施工工程
二、施工内容：乙方负责在甲方指定的地点进行光纤线路的铺设、连接和调试工作。
三、施工期限：本合同自双方签署之日起生效，施工期限为（具体时间），届时双方协商确定具体施工计划。
四、施工费用：甲方需向乙方支付的施工费用为（具体金额），其中包括人工费、材料费、设备使用费等。
支付方式为（一次性支付/分期支付），具体安排由双方协商确定。
五、施工质量：乙方保证所提供的服务符合国家相关标准，并保证施工质量达到甲方的要求。
如甲方对施工质量有异议，乙方应在合理时间内进行整改。
六、施工保障：双方在签订本合同后应互相配合，保障施工进度不受外界因素影响。
如遇不可抗力因素导致施工进度延误，应及时通知对方，并商定延期或解决方案。
七、违约责任：如一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
违约方应按照实际损失向对方赔偿损失。
八、合同解除：如因不可抗力等原因导致无法完成施工，双方可协商解除合同，并按实际工作量支付相应费用。
九、合同变更：本合同如需任何变更，双方应书面协商一致，并签署书面变更协议。
十、合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的施工结束日终止。
合同签订后，如需延期或变更，应签署书面协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：。
光纤熔接施工合同范本3篇
光纤熔接施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：对甲方指定地点的光纤进行熔接施工，包括但不限于光纤的接续、测试、整理等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______个日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________），此价格为含税价，包含乙方完成本工程所需的全部费用。
2. 甲方在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
4. 剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期届满后______个工作日内，甲方无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 验收合格的，甲方应签署验收报告；验收不合格的，乙方应在______个工作日内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格。
光纤施工合同模板
光纤施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________光纤施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责光纤线路的规划、设计、施工、调试及验收等工作。
1.4 工程预算：双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
二、合同工期2.1 工程计划工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程完成后，经甲方、乙方及相关部门验收，符合国家及行业相关标准、规范要求，甲方满意并签署验收合格意见。
3.3 质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，乙方应在接到通知后____小时内予以解决。
四、工程价款及支付4.1 双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。
4.3 付款方式：（1）工程进度款：按照工程实际完成进度，甲方应按照约定的比例支付工程进度款。
（2）尾款：工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____日内支付尾款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算金额×0.1%×逾期天数。
简单光纤布线施工合同模板
简单光纤布线施工合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方需要对其（填写具体工程名称）进行光纤布线施工，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方对（填写具体工程名称）项目进行光纤布线施工，具体工程内容包括但不限于：（1）光缆敷设；（2）光纤接头处理；（3）光纤设备安装；（4）光纤端口标识；（5）验收测试等。
1.2 施工工期：乙方应在签订合同后（填写具体工程工期），如遇特殊情况需延期，需提前向甲方书面报备。
二、工程款项2.1 甲方应按以下进度支付工程款项：（1）签订合同后，支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程完成前，支付合同总额的50%作为中期款；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%作为尾款。
2.2 工程款项支付方式：甲方应在上述支付时限内，将款项汇入乙方指定账户，同时提供付款凭证。
三、质量保证3.1 乙方应保证施工过程中严格按照合同要求进行，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.2 工程验收：乙方应确保工程符合设计要求并通过相关部门验收，如工程未能通过验收，乙方应负责整改并承担相应费用。
四、竣工资料4.1 乙方应在工程完成后，及时提供以下竣工资料给甲方：（1）工程竣工验收报告；（2）工程施工图纸；（3）光纤设备检测报告；（4）其他甲方要求提供的相关资料。
五、违约责任5.1 若一方未能按照合同要求履行义务，构成违约行为，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致工程无法继续或顺利完成，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同内容。
六、合同变更6.1 若因工程变更或其他原因需要修改合同内容，双方应书面协商一致，签订书面变更协议，并按照新的合同内容执行。
七、法律适用7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
八、其他事宜8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 如双方在履行合同过程中出现争议，应通过友好协商解决；如不能协商解决，则提交有管辖权的法院裁决。
光缆施工合同协议书免费
光缆施工合同协议书免费甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行光纤通信线路的建设与维护，乙方具有相关的资质和能力进行光缆施工，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围本合同所涉及的光缆施工项目包括但不限于：光缆铺设、光缆接续、测试与调试、以及后期的维护服务。
具体工程内容、施工范围和标准要求详见附件《工程任务书》。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行施工，确保工程质量满足甲方的要求。
施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督和检验。
三、施工周期乙方应于____年____月____日前开始施工，并确保于____年____月____日前完成全部施工任务。
如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商解决。
四、合同价款与支付方式本合同总价款为人民币____元。
甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：预付款为合同总价款的30%，在乙方开工前支付；余款在工程竣工验收合格后一次性付清。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任及赔偿标准按照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同的修改与终止本合同一经双方签字盖章，任何修改和补充均需以书面形式进行，并须经双方同意后方可生效。
合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。
九、法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
十、合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程中材料不欠缺。
4.专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协
调，以保证工
程施工的顺利进行。（所配专人必需熟悉相对工作 环境的人和事）
（二）承包方：
1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
2.负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政 府、单位和个人
（二）承包方应接受发包方派驻代表和监理工程师 的监督，随时
接受发包方代表及监理工程师的检查、检验，为检 查、检验提供便利条件，并按发包方代表及监理工 程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返 工、修改费用。
（三）施工中由承包方的原因造成的一切安全责任 及事故由承包
方完全负责。
第五条工程价款的支付与结算
2.工作内容：
(1)承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵 引绳、展放、接
续成端的配合、旧线的回收等全部工作；
(2)提供施工所需所有施工机具、人力及其它施 工资源；
(3)负责对发包方供应的材料进行质量交接验收 及现场保管；
（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、 运输、保管；（5）为保证施工安全、质量、进度 所要采取的各种措施，以及为 保证正常施工进行的各种协调工作；
的关系，保证工程顺利进行。3.编制施工组织设 计、施工方案、施工作业指导书、施工进度 计划，材料设备成品、半成品等进场计划，停电计 划按规定报批。
第三条工程期限及进度
（一）开竣工时间：从到。特殊情
况顺延并协商。
（二）进度计划
1.合同进度计划：
承包方应按合同约定的内容和工期，编制施工总进 度计划。在开
工前7日提交监理单位审批。经监理单位批准的 施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合 同工程进度的依据，据此编制月和周、天进度计划 报送监理单位。并按约定在规定时间向发包方提供 月、周、天工程进度报表及其他有关统计报表。
2.修订进度计划：
不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的
合同进度计划
不符时，承包方应按监理单位的指示在2天内提 交一份修订进度计划报送监理单位审批，监理单位 应在收到该进度计划后3天内批复承包方。批准 后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
（一）本工程支付预付款30%工程进度完成100%时支付20%工
资.工程完工后由用户方验收通过后再行支付
50%。（暂按总价为万进行核算支付，剩余或是不 足在第四次及结算支付时调整。）
（二）发包方收到承包方的工程进度报表后，且承 包方已完工工
光纤施工合同范本
篇一：光缆施工合同范本
合同编号：
光缆施放合同
发包方：
承包方：
2009
年签订地： 日月
光缆施放合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、 行政法规，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商 同意签订本合同。
第一条 工程项目概况
（一）工程名称：
（三）工期延误
由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工
作，承包方应按
进度计划条款的相关约定采取有效措施保证进
度。若米取有效措施后仍未能按合同规定的完工日 期完工，承包方除自行承担因延误工期所增加的费 用外，还应支付逾期完工违约金。
（四）暂停施工
1.发包方在确有必要时可要求乙方暂停施工。承 包方应按发包
统调试、启动验收、保证线路畅通；
（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的 保修工作。
（10）合同价款：
施工费：每公里元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准） 第二条施工准备
（一）发包方：
1.免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1
套，承包方需要
更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2.组织施工图设计交底。
方的要求停止施工,妥善保护已完工程。在实施发 包方的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继 续施工，并承担相应的承包方误工费用及其它合理 费用。
2.暂停施工出于发包方的原因,相应顺延工期 出于承包方的
原因，不顺延工期。
第四条工程质量及安全责任
（一）承包方必须严格按照招标技术规范书及框架 协议施工验收 标准进行施,满足国家施工验收规范和质量评定 规程优良级标准的要求，杜绝重大质量事故和质量 管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、达标投 产，争创优质工程。达不到考核条件的部分,发包 方一经发现，有权要求承包方返工，直到符合本合 同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用，工 期不顺延。
（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、 各级通讯干扰
处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办 理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原 始资料和凭证；
（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行 看护和移交前的
维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；
（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线 路参数测试、系
（二）工程地点：
（三）工程承包范围和内容
1.承包范围：
(1)架设泾谓变电站至绿豆包变电站adss光 缆：4.3km;
(2)架设绿豆包变电站至西开关站adss光缆：
1.2km;
(3)敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；
(4)电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域 电缆沟清理，
约500米。
(5)光缆熔接。