购销安装合同(6篇)
购销合同怎么写6篇
购销合同怎么写6篇购销合同怎么写 (1) 甲方：地址：乙方：地址：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。
名称数量单价总计共计金额：一、付款方式：乙方安装完毕，甲方验收合格之后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。
二、乙方责任：窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装。
于_______年__月__日前安装完毕。
三、甲方责任：1、甲方须准时向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改，如若甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、乙方于约定时间安装完毕，甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。
四、违约责任：1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、质量保证及售后服务：乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)六、补充条款：1、窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度，接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：签约代表：签约代表：电话：电话：日期：日期：公对公转帐帐户和帐号：公司名称：开户银行：购销合同怎么写 (2) 购货方:(以下简称为甲方)供货方:(以下简称为乙方)一、产品名称:二、数量:块。
三、价格:(含税价)。
发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:七、交货地点:八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
装修公司购销的合同范本(例文)5篇
装修公司购销的合同范本（例文）5篇篇1甲方（购买方）：______________________公司地址：__________________________________法定代表人：__________________________电话：_______________________________邮编：_______________________________乙方（销售方）：______________________装修公司地址：__________________________________法定代表人：__________________________电话：_______________________________邮编：_______________________________鉴于甲方需要购买装修材料，乙方愿意按照甲方的要求提供相应产品，双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下购销合同：一、商品清单及规格1. 甲方购买以下装修材料：（详见附件）2. 商品的规格、型号、数量等详见附件清单。
二、商品价格及支付方式1. 乙方应按照附件清单中列明的价格向甲方提供商品。
商品总价为人民币________元。
2. 甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方商品总价的30%作为预付款。
3. 乙方完成商品生产后，应按照甲方的要求安排发货。
甲方在收到商品并验收合格后，支付剩余款项。
三、交货时间与地点1. 乙方应在收到预付款后XX个工作日内完成商品生产，并安排发货。
2. 甲方指定的交货地点为：_______________________________________。
3. 双方应共同遵守交货时间，乙方如因不可抗力因素导致交货延迟，应及时通知甲方并共同协商解决方案。
四、商品质量保证1. 乙方应保证所提供的商品质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 如甲方发现商品存在质量问题，应当在收到商品之日起XX个工作日内书面通知乙方。
购销协议书范文6篇
购销协议书范文6篇购销协议书范文1甲方：乙方：经甲乙双方友好平等协商，自愿订立本合同，双方共同遵照执行。
一、甲方供给乙方五金建材一批，共计516800.00(大写：人民币伍拾壹万陆仟捌佰元整),数量及单价以实际出货单为准。
签合同之日起，甲方不得随意提高材料价格。
二、甲方必须确保此批材料质量，并提供材料的出厂合格证明。
三、乙方应向甲方提供供货地点及供货时间，由甲方将材料运送至乙方指定的施工现场。
四、甲方如未按时供货，造成的损失，甲方应每天向乙方支付总价款1000元的损失费。
五、付款方式：乙方先付甲方定金50000.00(大写：人民币伍万元整);之后货款以货到付款方式结算。
六、合同签订之日起，甲乙双方不得违反本合同约定或无故终止合同，终止方视为违约，应向对方支付50000.00(大写：人民币伍万元整)的违约金。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
具有相同的法律效力。
甲方：乙方：年月日购销协议书范文2甲方：___乙方：__县永恒通信科技有限公司今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下协议。
一、釆购产品名称﹐价格和规定。
1、甲方向乙方定购的HP3348MT台式电脑整机，共计10台，配置详见附件：电脑设备配置单，单价为：8280元（大写：捌仟贰佰捌拾贰元），总金额为：82800元（大写：捌万贰仟捌佰元整）。
2、惠普HP Color LaserJet CM2320f_i 彩色激光一体机1台，配置见附件。
单价：12000元（大写：壹万贰仟元整）。
3、一体机机股4个，单价：938元（九佰叁拾捌元），总金额3752元（大写：叁仟柒佰伍拾贰元）.4、百旺A4纸3件，单价：500元（伍佰元整），总金额：1500元（壹仟伍佰元整）。
二．产品的验收，售后服务及质保1．乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。
2．验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件。
3．乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在机箱锁具没有打开，设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修，免费更换等无偿服务。
工程购销合同模板(通用6篇)
工程购销合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程购销合同模板（通用6篇）工程购销合同模板第1篇甲方：乙方：甲方因本公司厂房墙面改造维修工程事宜，本着诚信、互惠的原则，经双方友好协商，达成以下协议：一、甲方厂房一侧墙面拆旧换新二、期限：收到材料预付款3日内材料到场。
冷库购销安装及调试合同书6篇
冷库购销安装及调试合同书6篇篇1甲方（买方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（卖方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买冷库设备并委托乙方进行安装及调试事宜达成如下协议：一、合同标的及内容甲方向乙方购买冷库设备，并委托乙方进行安装及调试。
具体内容包括但不限于冷库的制冷系统、电气系统、保温系统及其他附属设施的安装与调试。
合同总价为人民币______元整（大写：______元整）。
具体产品型号、规格、数量及价格详见附件一。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装及调试完成并验收合格之日起终止。
安装及调试工作应在合同签订后______天内完成。
如遇特殊情况，双方可协商顺延。
三、付款方式及期限甲方应按照以下方式支付合同款项：合同签订后______日内支付合同总价的______%（人民币______元整）作为预付款；设备安装及调试完成后，经双方验收合格之日起______日内支付合同余款（人民币______元整）。
四、安装及调试要求乙方应按照国家标准及行业规范进行安装及调试，确保冷库设备安全、稳定、高效地运行。
安装及调试过程中，乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工现场的安全与卫生。
安装及调试完成后，双方应进行验收，验收合格后方可视为本合同履行完毕。
五、质量保证与维护1. 乙方保证所售冷库设备为全新、未使用过的原装正品，符合相关国家标准及行业规范。
2. 乙方提供的冷库设备享受______个月的质保期，自验收合格之日起计算。
质保期内，如因设备质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。
安装合同范本6篇
安装合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1安装合同范本一、甲方（安装商）：_________公司法定代表人：_________地址：_________电话：_________传真：_________二、乙方（甲方）：_________公司法定代表人：_________地址：_________电话：_________传真：_________鉴于甲方有从事安装服务的资质和能力，愿意为乙方提供安装服务，乙方愿意聘请甲方为乙方提供安装服务，双方在平等自愿的基础上遵循公平、公正、诚实、信用的原则，达成如下合同：1. 乙方委托甲方为其提供_________安装服务，具体包括_________。
2. 安装地点：_________。
第二条安装条件1. 乙方应提供符合标准的_________，并按照双方协商的时间安排完成。
2. 乙方应提供必要的配合，保证安装的顺利进行。
3. 如因乙方原因导致安装工作无法正常进行或延误，应承担由此引发的一切责任和损失。
第三条安装费用1. 安装费用总额为_________，其中包括_________。
2. 安装费用的支付方式为_________。
3. 安装费用支付时间为_________。
第四条安装质量1. 甲方保证安装质量符合国家相关标准和规定，对于因甲方安装质量问题引发的一切事故和损失承担责任。
2. 安装完成后，甲方应对安装产品进行检测，确保安全可靠。
1. 安装期限为_________天，如因不可抗力或乙方原因延误，应另行商议安排。
2. 安装工作期间，甲方有权随时进入安装地点，进行必要的检查和施工。
第六条保修服务1. 安装完成后，甲方提供_______年保修服务，包括_________。
2. 保修期内，因安装质量问题造成的损失由甲方免费维修。
第七条违约责任1. 一方未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致的违约，对方有权要求其承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决1. 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商未果的，提交_________仲裁解决。
国家能源局 户用光伏产品销售安装合同6篇
国家能源局户用光伏产品销售安装合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（买方）：[买方名称及法人代表信息]乙方（卖方及安装方）：[卖方名称及法人代表信息]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买户用光伏产品并就相关安装事宜达成以下协议：一、产品购销1. 产品名称及规格：户用光伏发电系统，具体规格、型号、数量详见附件清单。
2. 产品品质：产品应符合国家相关质量标准，具备相应的质量认证及安全认证。
3. 产品价格：双方根据所选产品型号、数量等确定总价，详见附件清单。
4. 付款方式：甲方应按以下比例支付货款：合同签订后支付XX%作为预付款，产品安装完毕并经验收合格后支付余款。
二、安装服务1. 安装地点：甲方指定的户用场所。
2. 安装内容：乙方负责光伏系统的安装，包括光伏板、逆变器、电缆、配电箱等所有设备的安装和接线。
3. 安装标准：安装应符合国家相关标准和规范，保证系统的安全和稳定运行。
4. 安装期限：自合同签订之日起XX个月内完成安装。
三、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的产品为全新、未使用过的原装合格产品，符合相关质量标准。
2. 乙方提供XX年的产品质量保证期，保证期内出现非人为造成的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3. 售后服务：系统安装后，乙方提供XX年的售后技术支持和维修服务。
如遇重大问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应并处理。
四、验收标准及方式1. 验收标准：按照国家标准及行业规范进行验收。
2. 验收方式：安装完成后XX个工作日内，甲方组织验收工作，双方签署验收报告。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付货款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成安装，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方产品质量问题导致系统无法正常运行，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
六、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
门窗安装购销合同5篇
门窗安装购销合同5篇篇1甲方（购方）：____________________乙方（销方）：____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、友好协商的原则进行门窗安装购销业务合作，为明确双方权利和义务，达成以下协议，以兹信守：一、合同标的及规格1. 甲方购买乙方门窗产品，具体型号、规格、尺寸等详见附件《购销清单》。
2. 乙方应按照甲方提供的图纸及要求进行生产、安装。
二、数量及价格1. 购销数量：____________________。
2. 产品单价：____________________。
3. 总金额：人民币____________________（大写：____________________）。
具体金额以实际安装完成量结算。
三、质量标准与验收1. 乙方所提供的产品应符合国家相关质量标准，同时需要满足甲方提供的图纸及技术要求。
2. 产品安装完成后，甲方应组织验收，验收标准按国家相关规定以及双方约定的技术要求和标准执行。
3. 乙方需保证产品的完整性和安全性，承担因产品质量问题导致的一切责任。
四、交货与安装1. 交货时间：乙方应在合同签订后____天内交货。
2. 安装时间：乙方在交货后____天内完成安装。
3. 交货和安装地点：____________________。
4. 运输方式和费用：运输方式由双方协商确定，费用由乙方承担。
五、付款方式1. 甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
2. 产品安装完成后，经验收合格，甲方支付乙方总金额的____%。
3. 剩余____%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、违约责任1. 若乙方未按时交货或安装完成，除不可抗力因素外，乙方应按总金额的____%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，除不可抗力因素外，甲方应按总金额的____%向乙方支付违约金。
3. 若因乙方产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购销安装合同〔精选6篇〕购销安装合同〔精选6篇〕购销安装合同1甲方：乙方：按照《中华民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程质量管理条例》等国家、省市有关法律、行政法规，甲乙双方在自愿、公平、平等、互利原那么的根底上，就乌拉特中旗XX公司车库卷帘门安装等事宜达成以下条款，双方共同遵守。
一、工程概况工程名称：车库卷帘门工程工程地点：二、工程价款1、本工程总价：人民币：2、车库门板为厚成型板。
三、产品及安装质量1、乙方应严格按照国家现行有关标准标准要求进展加工制造，质量验收以国家现行有关验收标准及供货提供的样品为准。
2、安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。
3、工程质量不合格的乙方必须无条件返工，由此所发生的工料及其它损失乙方负责。
4、产品质量不合格的，甲方有权要求乙方退换，乙方应无条件给予退换，其费用由乙方负责。
四、安装时间及要求工期：车库门到货时间为合同签订之日起天，安装完成时间为合同签订之日起天。
每延误一天乙方应向甲方支付1违约金。
逾期30天以上，甲方有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
五、甲方责任1、甲方提供乙方安装、调试所需电，电费由甲方承当。
但安装所需要的电机、电钻、电缆等乙方自行负责。
2、提供安放电机及门板、配件的场所。
3、甲方有权对产品及安装质量进展检查、监视和验收。
六、乙方责任1、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，并随时承受行业平安消费检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施。
服从统一的管理，一切平安责任由乙方自行承当。
乙方应严格遵守本公司制定的平安文明管理措施。
2、乙方办理施工场地内已方人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。
3、安装完毕后，应及时按规定请甲方组织监理进展验收。
七、工程价款支付工程安装完成、经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方总价80%，余款20%作为保修款，验收合格满________年后付清。
八、保修工作1、乙方安装任务完毕至甲方获得该工程的开工验收合格证后，即进入乙方保修期，保修期为________年。
2、在保修期内如发消费品、安装质量问题，可由甲方直接通知乙方。
乙方均必须在接到通知24小时内派人进展处理，属乙方问题的，乙方应在规定时间内负责予以修复或调换。
属紧急情况的，应在3小时内进展处理。
3、如在保修期内确因乙方新产品质量问题造成甲方损失，乙方应赔偿甲方相应的修复费用。
九、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在获得有关机构证明以后，允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并根据情况可局部或全部免于承当违约责任。
十、争议解决双方在履行本合同时，如发生纠纷应通过协商的方式解决。
协商不成可到地方人民法院提起诉讼方式解决。
十一、合同生效本合同经双方签字后生效。
十二、合同份数本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________________年____月____日购销安装合同2甲方:乙方:经甲、乙双方友好协商，就甲乙方购置的磁化净水器及安装效劳的有关事宜，达本钱合同以下条款。
一、甲方购置乙方净水器系统产品及安装总额为贰万元整。
乙方派专业术人员将甲方购置的产品送到甲方所在地并安装调试完毕。
二、安装系统:1、甲方负责提供安装地点。
2、乙方负责安装调试该产品。
3、甲方安排一名电工负责安装供电线路及协助乙方进展布线。
三、货款支付方式:本合同货款在乙方安装调试经甲方验收合格正常使用后支付货款，乙方付清货款后甲方给予乙方开具普通发票。
四、售后效劳:1、产品安装调试完毕，验收合格之日起，乙方对产品免费提供三年保修。
2、乙方对售给甲方的产品提供终身配套的售后效劳，售后效劳包括系统产品耗材供给及定期清洗等。
3、保修期内，假设乙方提供的产品有故障，乙方在接到通知后一个工作日内，派技术人员赶到现场解决问题保证系统正常运行。
五、合同生效条件及份数:1、合同经甲乙双方代表签名时即生效。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方:乙方:日期：购销安装合同3甲方(需方)：乙方(供方)：根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的`17%，计人民币元 (大写：。
)4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后效劳质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进展。
2、乙方提供的售后效劳，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员平安操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日购销安装合同4甲方：乙方：根据甲方需要向乙方要求订购产品，经双方协商，特定如下协议：一、订购内容合计人民币金额〔大写〕〔￥元〕二、乙方承诺〔1-5〕1、负责免费保修，家用空调整机包修陆年；中央空调整机免费包修壹年半，其它辅材保修壹年，中央供热水系统、热泵保修壹年，所订产品负责终身维修，百分百保证上门效劳。
2、乙方负责设计安装调试，保证严格按照国家标准及厂方规定免费保修，质量问题由乙方负责〔安装电线路故障除外〕。
3、乙方安装材料采用国际优质材料；铜管采用优质加厚铜管，风管采用优质方形复合风板。
4、乙方在甲方所订的机型中安装前如出现质量问题负责无条件更换，如有偷工减料，处合同总额10%的违约金。
5、进场安装施工时间为年年月三、甲方承诺及付款方式〔1-3〕1、自签订合同起甲方需预付给乙方定金为总货款的%，计人民币〔￥元〕。
2、家用空调调货到乙方仓库后，甲方在安装之前需到店面付清余款，计人民币：〔￥元〕。
3、中央空调内机装修所需出风口及检修孔，由甲、乙双方到场指定位置和装饰设计师共同协商，装修队必须保证以美观大方、不影响性能为原那么，并由乙方指定尺寸，甲方负责开孔预留，所开孔必须四周用土方构造〔由甲方与装饰工衔接〕，以便安装风口保证其平安性，出回风口采用铝合金构造。
由乙方提供并安装，如需开启检修孔及检修孔介板由甲方负责，乙方提供技术指导。
四、其它说明〔1-2〕1、铁架配件费由乙方负责，如需加长铜管、导线、保温材料、氟利昂等甲方负责支付统一折算为100-140元/米。
家用空调及风管式中央空调制冷量4500以下含铜管3米/台，制冷量4500以上含铜管4米/台，超出局部按实际长度核算，按元/米收方结算，由乙方安装工负责结算。
2、主机及室内机的安装位置由甲、乙双方根据技术需要以及现场布置合理安排位置。
如通过甲方同意的位置装机后，如又需改装必须另外支付安装工资，管道过梁需钻穿梁孔的开启由甲方负责，主机电线和开关等电局部由甲方负责，并将主电线接至主机。
盘管电线及控制线等由甲方负责〔乙方负责技术指导〕，冷、热水管道由甲方接至主机位置。
五、违约责任假如一方违背合同条款，那么违约方应负责赔偿由此给对方造成的损失外，再补偿对方本合同造价总额的10%的违约金。
本合同未尽事宜，及增加工程参照主合同及设计图纸面积及方案书，双方另行协商，参照原价格增补资金，并签订补充协议，合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，甲方支付订金后生效，自签订之日具有同等法律约束效力，望双方共同遵守执行。
甲方代表〔签字〕乙方代表〔签字〕日期：购销安装合同5甲方：________________乙方：________________甲乙双方根据《民法典》，本着平等互利的原那么，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。
一、名称、数量、单价二、付款方式：乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。
三、乙方责任：窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进展消费，安装.于________年________月________日前安装完毕。
四、甲方责任：1、甲方须准时向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、乙方于约定时间安装完毕,甲方于七个工作日内进展验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
五、违约责任：1、乙方假设因自身原因此延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
六、质量保证及售后效劳：乙方提供窗帘局部半年免费保修,配件局部提供一年免费保修(人为损坏除外)七、补充条款：窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度接高度接多少算多少。
八、不可抗力事件处理1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，那么合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期一样。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
九、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：________________乙方：________________日期：________________购销安装合同6甲方〔需方〕：乙方〔供方〕：甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。
超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，假设乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。
假设在本合同执行中乙方发现甲方采购用处及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担：汽运。
三、风险责任承当：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承当。