水电站施工合同新示范文本
水利水电工程标准施工合同范本
水利水电工程标准施工合同范本水利水电工程标准施工合同范本「篇一」甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
水电站施工合同范本专业版3篇
水电站施工合同范本专业版3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水电站施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：________水电站施工工程工程地点：____________________承包范围：土建、机电安装、金属结构等水电站相关设施的施工二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、工程价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款。
工程款支付方式为每完成一个阶段工程并经甲方验收合格后支付该阶段工程款的百分之______。
工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、技术标准及质量要求1. 乙方应严格按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应对施工材料质量进行严格把关，确保使用材料符合国家标准。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应制定安全生产措施，加强施工现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
六、工程变更与调整1. 施工过程中如遇工程变更，甲乙双方应协商解决，并签订书面变更协议。
2. 变更工程的价格和工期应根据实际情况进行调整。
七、竣工验收与结算1. 工程竣工后，乙方应提交竣工资料，组织竣工验收。
2. 甲方应在收到竣工资料和验收申请后一定时间内组织验收，并出具验收报告。
验收合格后，进行工程结算。
八、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方整改或解除合同，并追究乙方违约责任。
九、合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。
水电站工程施工合同范本(精选)-(三方版)
水电站工程施工合同范本(精选)目录1. 引言2. 定义和术语3. 合同主体4. 工程范围和内容5. 工程进度和质量要求6. 工程费用和支付方式7. 合同工期和延期8. 合同解除和违约责任9. 争议解决10. 其他条款11. 附件1. 引言本合同（以下简称“合同”）由以下双方于[签订日期]签订：甲方（业主）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包商）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设水电站工程（以下简称“工程”），乙方愿意承包该工程的施工，双方经友好协商，达成如下合同条款，以共同遵守。
2. 定义和术语2.1 “工程”指甲方拟建设的水电站工程，包括但不限于土建、设备安装、调试等。
2.2 “合同价格”指甲方应支付给乙方的工程费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
2.3 “合同工期”指甲方规定乙方完成工程的时间期限。
2.4 “验收合格”指工程符合甲方的要求和国家的相关标准。
3. 合同主体3.1 甲方为工程的业主，负责提供工程的设计文件、施工图纸、技术规范等，并按照合同约定支付工程费用。
3.2 乙方为工程的承包商，负责按照甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范等完成工程的施工，并保证工程的质量、安全和进度。
4. 工程范围和内容4.1 工程范围包括但不限于土建、设备安装、调试等。
4.2 工程内容详见附件一《工程量清单》。
5. 工程进度和质量要求5.1 乙方应按照甲方的要求和国家的相关标准制定施工组织设计，并报甲方批准。
5.2 乙方应按照施工组织设计的要求组织施工，保证工程的进度和质量。
5.3 乙方应按照甲方的要求和国家的相关标准进行工程验收，并取得验收合格证书。
6. 工程费用和支付方式6.1 工程费用详见附件二《工程费用报价单》。
6.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。
水电站施工合同范本专业版
水电站施工合同范本专业版一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景1. 甲方拟建设一座水电站，旨在利用水力资源发电，并希望乙方承担水电站的施工工作。
2. 乙方具备水电站施工所需的技术和经验，愿意承担相关工作。
三、合同内容1. 工程范围1.1 甲方委托乙方负责水电站的施工工作，包括但不限于土建工程、水利工程、电气工程等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成水电站的设计、施工、调试等工作。
2. 工期2.1 甲方要求乙方在合同签订后的30天内开始施工，并在约定的期限内完工。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的解决方案。
3. 技术要求3.1 乙方应按照国家有关标准和规范进行施工，确保水电站的质量和安全。
3.2 乙方应派遣具备相关资质和经验的技术人员参与施工，并确保施工过程中的技术指导和质量控制。
3.3 乙方应配备必要的施工设备和工具，确保施工进度和质量。
4. 费用及支付方式4.1 甲方将按照双方商定的付款方式和进度，及时支付乙方施工所需的费用。
4.2 如因乙方原因导致施工进度延误或质量问题，甲方有权扣除相应的款项。
4.3 双方应按照国家有关税收政策履行纳税义务。
5. 合同变更5.1 如因工程需要或其他原因，双方需对合同内容进行变更的，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
5.2 变更后的合同内容应具备合法性和合理性，并对双方的权益进行平衡。
6. 违约责任6.1 如乙方未按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并采取相应的补救措施。
6.2 如甲方未按照合同约定支付费用或提供必要的配合，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
7. 保密条款7.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
7.2 合同终止后，双方应归还对方提供的保密资料，并删除相关电子文件。
水电站工程施工合同书模板
水电站工程施工合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方水电站工程的施工事宜，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________水电站工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：主要包括土建工程、安装工程、电气工程、金属结构工程等。
1.4 工程承包方式：乙方采取包工包料的方式承包本工程。
1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期共计__天。
二、合同价款2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 乙方应在合同签订后__天内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后__天内予以审核确认。
2.3 工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
三、施工质量3.1 乙方应按照甲方提供的图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，经验收合格后，甲方支付剩余工程款。
四、违约责任4.1 乙方如未按照约定时间完成施工任务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的__%。
4.2 乙方如未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准，由此产生的一切费用由乙方承担。
4.3 甲方如未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额的__%。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电站工程施工合同书样本
水电站工程施工合同书甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的水电站工程施工项目达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________水电站工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、水电安装工程、设备安装工程等。
1.4 工程规模：________1.5 工程预算：人民币________元整（大写：________元整）。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币________元整（大写：________元整）。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价________%作为预付款。
（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方合同总价________%的费用。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价________%的费用。
（4）剩余的________%作为质量保证金，在工程验收合格后________个月内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、合同工期3.1 工程开工日期：____年__月__日。
3.2 工程竣工日期：____年__月__日。
3.3 工期顺延：如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响，双方可协商顺延工期，具体顺延时间双方协商确定。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规定的要求。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担________个月的质保期。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工图纸、施工条件等。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和要求，完成工程施工，确保工程质量。
5.3 乙方应遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的安全、环保、消防等规定。
六、合同的变更和解除6.1 合同变更：合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方可协商签订补充协议。
水电站施工合同5篇
水电站施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电站施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[水电站名称]工程地点：[具体地址]工程内容：[水电站具体施工项目清单及施工要求概述]工程规模：[规模简述或涉及的关键数字如装机容量等]二、合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]（因不可抗力因素顺延工期需经甲方确认）合同工期总日历天数：[总日历天数]天。
三、合同价款及支付方式合同总价（人民币大写）：[金额汉字大写]（人民币小写：[金额数字小写]）。
该合同价款为固定总价合同，除非双方另有约定，否则不因任何因素调整合同总价。
支付方式按照工程进度节点进行支付。
具体支付节点和比例双方另行约定。
四、工程质量和检查验收乙方应按照国家和行业有关水电站施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，双方按照相关规范和技术标准进行验收，验收合格后方可交付使用。
甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。
若工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。
五、安全施工及事故处理乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。
若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
具体安全事故处理机制双方另行约定。
六、材料设备供应及保管责任施工过程中所需材料设备由乙方负责采购和运输。
材料设备进场后由乙方负责保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。
甲方提供材料设备应按时按量供应，若因甲方原因导致延误工期，甲方应承担违约责任。
双方对材料设备的采购、验收、保管等应有详细约定。
七、工程变更及调整施工过程中若发生工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
水电站施工合同新5篇
水电站施工合同新5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电站施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：[具体名称]水电站施工工程工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（请根据实际情况填写）承包范围：本水电站施工工程包括但不限于土建、机电安装、金属结构制作与安装等。
具体工程内容按照附件的施工图及说明执行。
承包方式：本工程采用包工包料方式，乙方负责工程设计、施工、材料采购及安装调试等全部工作。
二、合同工期开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]（注：除不可抗力因素外，乙方不得擅自延误工期）合同工期延长：如遇不可抗力因素导致无法按期完工，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，可相应延长工期。
三、工程质量与验收工程质量标准：本工程质量应符合国家及地方相关标准，满足设计要求，并通过验收。
验收标准与程序：工程完工后，乙方应按照国家标准及本合同约定的验收标准组织验收，并向甲方提交完整的验收资料。
甲方应在收到验收资料后的约定时间内组织验收，并提出整改意见。
乙方应按照整改意见进行整改并重新组织验收。
四、工程造价与支付工程造价：[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）包括设计费、材料费、人工费及其他相关费用。
具体费用构成详见附件《工程造价预算书》。
支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，具体包括预付款、进度款和竣工款等。
具体支付比例和支付时间详见附件《工程款支付计划表》。
五、材料设备供应本工程所需材料设备由乙方负责采购，并应符合国家及地方相关标准。
对于关键设备和材料的采购，乙方应提供合格证明和检验报告。
甲方有权对采购的材料设备进行检验。
六、安全生产与文明施工乙方应严格遵守安全生产法规，制定安全生产措施和文明施工要求，确保施工现场安全、文明、有序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站施工合同新示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月水电站施工合同新示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
水电站施工合同范文篇一甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。
元整。
清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料;2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写元整;2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：(公章)法人代表：乙方：(公章)法人代表：xx年xx月xx日水电站施工合同范文篇二(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任*司开户行：禄丰*行营业室账号：309801040003724七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：_____ 乙方：_____法人代表：______ 法人代表：______委托代表：委托代表：xx年xx月xx日水电站施工合同范文篇三发包人：承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。
二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。
机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。
此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。
承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。
保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：住所：代表：电话：签订日期：请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。