水电站引水工程建设维修工程施工合同书(范本)
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 引言本文档为水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本，旨在明确合同双方的权责，确保工程的顺利进行。
本合同由甲方（承包商）和乙方（业主）共同签署，并受相关法律法规的约束。
2. 合同内容2.1 项目信息合同项目为水电站引水工程建设维修工程，并包括以下具体信息：- 项目名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工期要求：- 工程造价：2.2 甲方责任与义务甲方承担以下责任和义务：- 按照合同约定的工程规模和质量要求，按时完成工程施工任务；- 严格执行相关法律法规，遵守工程施工的安全、环保、质量等要求；- 提供施工所需的资金、设备、材料和劳动力等；- 组织施工队伍，并对施工人员进行培训和管理；- 确保工程施工期间的协调配合，并及时解决工程施工中的问题。
2.3 乙方责任与义务乙方承担以下责任和义务：- 向甲方提供工程建设的相关资料和要求；- 按照合同约定支付工程造价，支付工程款项的方式和时间均按合同约定执行；- 对甲方提供的施工方案、进度计划等进行审核和确认；- 协助甲方解决工程施工中的问题，并提供必要的支持和配合；- 对甲方提供的施工质量进行验收，确保施工质量达到合同约定的标准要求。
2.4 工程款项支付方式工程款项支付方式按以下约定执行：- 工程款项总额为合同约定的金额；- 工程款项按合同约定的比例进行分期支付，每一阶段的支付时间和款项比例由双方协商决定；- 工程质量问题和未完成的施工任务不得作为支付款项的理由。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应提前书面通知对方并经过双方协商达成一致意见后，方可进行变更。
合同变更的内容和影响范围应明确记录，以便后续履行。
3.2 合同解除双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方并经过双方协商后解除合同。
如有一方违反合同约定，致使对方不能履行合同，对方有权解除合同，并有权要求违约方向其承担相关的违约责任。
2023水电站引水工程建设维修工程施工标准合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书一、合同双方本合同由双方协商签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、项目概述1.项目名称：水电站引水工程建设维修工程2.项目位置：[项目所在地]3.项目规模：[工程规模]4.项目工期：[工程工期]5.项目费用：[工程费用]三、合同条款1. 工程内容甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的设计、施工和维修工作。
2. 工程期限本工程开始日期为合同签订之日起，工期为[工期]日历天，自开工之日起计算。
3. 工程费用1.本工程的总投资为[投资金额]。
2.工程款项支付方式：–甲方于工程开工前支付[首付款金额]作为首付款；–甲方按照工程进度支付相应款项，每次支付款项的比例由双方协商确定。
4. 工程质量要求1.乙方应按照国家有关法律法规和工程建设标准的要求，保证工程质量。
2.工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查，如发现存在质量问题，乙方应负责进行整改。
5. 违约责任1.任何一方未履行合同约定义务的，应向对方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
2.如果因一方的原因导致工期延误，延误期间发生的费用由延误方承担。
6. 保证和担保1.乙方应按照国家有关法律法规的要求，提供必要的保证和担保。
2.乙方应保证工程质量符合合同约定，并对工程质量承担相应的责任。
7. 变更和解除1.非经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.如果因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决或提出变更合同的要求。
8. 保密条款双方应对接触到的商业秘密和技术资料严格保密，不得泄露给第三方。
9. 法律适用和争议解决1.本合同适用本国法律。
2.如果在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交给合同约定的争议解决方式进行处理。
四、签约人甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本合同编号：2021-WD-001甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]甲乙双方就水电站引水工程建设维修工程的施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：1. 总则1.1本合同的约定，适用于甲方与乙方就水电站引水工程建设维修工程的施工合作关系。
1.2合同价格：本工程总合同价为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元），合同价款包括直接费用和间接费用、税费，以及甲方指定的其它相关费用。
2. 工程内容2.1工程范围：本合同中，工程范围为水电站引水工程的建设维修工程。
2.2工程标准：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.3工程进度：乙方应按照甲方制定的项目进度计划，完成工程的施工任务。
3.工期与付款方式3.1工期安排：乙方应于合同签订之日起，按照双方商定的工期安排，按时完成工程的施工任务。
3.2阶段付款：根据工程进度和合同约定，甲乙双方商定阶段付款的金额和支付时间。
乙方完成相应阶段的施工任务后，甲方应按时支付相应的款项。
3.3最终付款：乙方完成工程施工及相关验收工作后，甲方应支付剩余合同款项的80%作为工程的最终付款。
4.质量保证4.1工程质量：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准，合理安排施工流程和人员，确保工程质量符合相关标准和规范。
4.2保修期：自乙方竣工并向甲方交付验收之日起，乙方承诺提供一年的质量保修期，对因施工质量问题所导致的故障进行免费维修和更换。
5.违约责任5.1乙方迟延履约：如乙方未能按照合同约定的工期完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，违约金金额为工程合同价款的1‰，同时甲方保留采取其它合法手段的权利。
5.2甲方迟延履约：如甲方未能按照合同约定的付款时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同金额的1‰。
6.争议解决6.1双方发生争议应友好协商解决，若协商不成，应提交所在地法院进行仲裁。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 合同双方本合同由双方共同签订：甲方：（全称）、（地质）乙方：（全称）、（地质）2. 合同背景鉴于甲方计划进行水电站引水工程的建设维修工程，甲、乙双方就工程施工进行协商并达成一致意见，决定签订本合同。
3. 工程范围本合同涵盖工程范围：•详细列出工程范围的描述或指引；•工程材料、设备的采购；•工程施工所需人力和技术支持。
4. 工程质量和验收标准4.1 工程质量甲方要求工程施工的质量应符合国家相关法律法规的要求，并按照合同约定的工程标准进行施工。
4.2 工程验收乙方完成工程施工后，甲方有权进行工程验收。
工程验收以合格的建设工程质量为标准，甲方应当在工程完工之日起10个工作日内进行验收。
5. 工期和支付方式5.1 工期工程施工计划总工期为天/月，具体工期按照工程施工进度进行调整。
5.2 支付方式乙方按照方式向甲方收取工程款：•预付款：工程启动前甲方预付乙方工程款%作为启动资金；•进度款：根据工程进度，每完成%的工程进度，甲方支付相应比例的工程款；•竣工款：工程完工后，甲方支付工程款的剩余部分。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任如果甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持，甲方应承担违约责任，并支付给乙方相应的违约金。
6.2 乙方违约责任如果乙方未按照合同约定按时完成工程施工或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担相应的违约金。
7. 保密条款甲、乙双方在合作过程中可能会涉及商业机密和技术秘密等敏感信息，甲、乙双方均应保守此类信息，不得泄露、转让或用于其他目的。
8. 知识产权在工程施工过程中，乙方所特有或独立创造的技术、设计图纸等知识产权归乙方所有。
甲方不得侵犯乙方的知识产权。
9. 法律适用和争议解决本合同的解释、变更、执行和争议解决均适用现行的法律。
对于因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
水电站引水工程施工合同书(汇编13篇)
水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书篇1甲方：________承包方(乙方)：________为提高泵站品位，制造良好的工作环境，经甲、乙双方协商全都，甲方将________托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。
1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天支配人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
水电站 引水工程建设维修 工程施工合同书三篇
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）： XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日深圳市家庭装饰装修工程施工合同书示范文本合同编号：_________________________发包人(以下简称甲方)：___________________________________________住所: _________________________身份证号:_________________________联系电话:__________________________________________________________承包人(以下简称乙方)：___________________________________________营业执照号:________________________________________________________住所:____________________________________________________________ __法定代表人: ___________________联系电话:_________________________施工队负责人: _________________联系电话:_________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点：____________________________________2、户型结构：____________________________________套内面积____________平方米。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方公司名称]乙方（承包单位）：[乙方公司名称]鉴于甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程项目，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，以确保项目的顺利进行。
第一条合同目的本合同旨在明确乙方承担的水电站引水工程建设维修工程的施工责任和甲方支付相应费用的权责，确保合同双方的权益。
第二条工程内容乙方承担水电站引水工程建设维修工程的施工任务，具体工程内容包括但不限于： - 设计、施工图纸的制作； - 建设工程的实施；- 设备的采购与安装； - 检验与测试； - 工程质量控制； -完工验收。
第三条工程进度和责任1.甲方和乙方应共同制定施工计划和工期安排。
如果由于不可抗力等原因导致项目延迟，双方应友好协商调整工期。
2.乙方应按照约定时间节点完成工程进度，确保工程的顺利推进。
如乙方未按时完成工程进度，甲方有权要求其加快进度或采取补救措施。
第四条施工费用支付1.甲方按照双方签订的付款计划，及时足额向乙方支付施工费用。
2.甲方支付施工费用的方式为[支付方式]，付款期限为[付款期限]。
3.如因乙方原因导致施工延误或工程质量不达标，甲方有权对相应款项进行扣减或暂停支付。
第五条规格标准和质量要求1.乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工规划要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2.如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，乙方应承担相应费用。
第六条保证和维修期限1.乙方对建设维修工程所用的设备、材料提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如设备或材料出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
2.乙方对建设维修工程的施工质量提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如工程出现问题，乙方应无偿进行修理或整改。
第七条保密义务双方应对本合同所涉及的项目、技术、商业秘密等保密信息承担保密义务，未经一方书面同意，不得向第三方泄露或披露。
第八条违约责任1.如果一方违反本合同的约定，未能履行合同义务，对方有权要求其支付违约金或承担相应法律责任。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书尊敬的乙方：一、合同双方甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）二、合同背景为了确保水电站引水工程的正常运行和安全性，甲方决定进行引水工程的建设维修工程施工。
经过充分洽谈和协商，双方达成以下合同。
三、项目概述1. 项目名称：水电站引水工程建设维修工程施工2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：包括但不限于设计、施工、维修等相关工作。
四、合同条款1. 工程内容（详细描述工程内容）2. 工程费用及付款方式（具体描述工程费用及付款方式）3. 工期及违约责任（详细描述工期及违约责任）4. 保险责任甲方应购买适当的保险用于工程建设及运行期间的相关风险。
乙方在施工过程中应遵守相关安全操作规定，并购买适当的施工责任保险。
5. 保修责任乙方应保证工程的质量与设计规范相符，并承担工程质量保修责任。
保修期限为工程竣工之日起（具体天数）。
6. 变更和解除合同任何一方在施工过程中如需对合同内容进行变更，应经双方书面同意。
如有解除合同的情况发生，应提前一定期限以书面形式通知对方，并承担相应的违约责任。
7. 知识产权相关工程设计所涉及的知识产权归属甲方所有，乙方不得未经许可泄露、转让或使用于其他项目。
8. 合同争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
五、合同生效及其他1. 本合同自双方代表签字之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具备同等法律效力。
合同中未尽事宜，由双方另行协商确定，并以书面形式补充、修改本合同。
甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
甲方：
乙方：
甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
甲方要求乙方进场及竣工时间：
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指
导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：
乙方：
年月日。