2023年电力委托施工合同_1
2023年水电安装协议书15篇
2023年水电安装协议书15篇水电安装协议书1甲方：__________________乙方：__________________一、工程名称：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）（以下简称本工程）二、工程地点：温州市瓯海仙岩镇竹溪村三、承包范围：建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。
四、承包方式和范围：1、乙方承包方式为包工：甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求，业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合，同样执行。
包括消电工程的组织验收。
乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。
2、施工机具：施工所需操作工具（钻头、切片、锯条等），全部由乙方负责，甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。
3、本工程按实际总平方面积计算，每平方9元计算，保证每人每个月付工人工资3000元，按工程量进度付乙方70%，留下作为保证金，安装合格后付10%，预验收后付15%，留下5%半年内付清。
4、如甲方或建设单位要求变更工程内容，改变安装范围及条件，乙方应办理书面签证（为合同副本），工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算，由甲方扣除管理费，再工资结给乙方。
五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。
六、工程质量：1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。
2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标，并且乙方同时应服从甲方项目部的管理，遵守各项规章制度及管理方法，根据甲方的总体要求，及时有效的组织施工。
3、现场要配合专职的施工人员，负责现场施工，现场施工必须与上建班组配合。
4、甲方进场的材料保管由乙方共同负责，如果因乙方施工不当，引起停工或返工，一切损失有乙方自负，甲方并对乙方进行处罚。
2023年工程委托书15篇
2023年工程委托书15篇工程委托书1编号：________________委托单位：________________被委托单位：________________致：（填写被委托单位全称）兹委托贵单位承建（填写工程名称）施工，具体工程委托约定如下：1、工程范围：________________（填写委托工程的简明范围）2、施工依据：________________（填写被委托单位施工文件，如图纸、方案等）3、工期：（填写工期及开工日期）4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用综合单价包干（或总价包干）方式；暂定造价：_____、__元（人民币：_万_仟_佰_拾_元_角_分）；计价项目及单价见附件清单；结算时工程量按实计算。
6、保修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写）7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。
（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。
）8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
（空几行，根据版面自行调整）委托单位：________________签约代表（盖章）：________________日期：____年__月__日被委托单位：________________签约代表（盖章）：________________日期：____年__月__日工程委托书2编号：[0.x]-x-(x)-委-____致：深圳________团股份有限公司兹委托贵单位承建海南儋州________沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：1. 工程范围：海南儋州________沙盘模型底座2. 施工依据：配合营销部顺利开放3. 工期： (填写工期及开工日期)4. 工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
电力合同范本
电力合同范本电力合同范本。
工程名称： ____________________________委托单位〔甲方〕： ___________________承当单位〔乙方〕：____________________专业标委会挂靠单位：___________________起止年限_______________________________承当单位地址______________________________________________________________联络人 _________________________________________________________________________________年__________月_________日工程内容：_________________________________ 在标准体系表中的编号：_______________________________被修订标准的原编号：_________________________________采用国际或国外先进标准编号及名称：___________________与被采用的国际或国外先进标准内容的异同〔可附页〕：__________________________________________________。
采标程度：等同□等效□非等效□工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿完成日期经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费_____万元〔第一次拨款_____万元，第二次拨款______万元〕其余经费由工程承当单位自筹。
合同总金额为______万元。
签订合同双方：一、委托单位〔甲方〕：〔公章〕___________负责人：〔签章〕__________________________________年_________月_________日二、承当单位〔乙方〕：〔公章〕___________工程负责人：〔签章〕______________________________年_________月_________日单位科技主管：〔签章〕__________________财务部门负责人：〔签章〕_________________________年_________月_________日开户银行及帐号：〔公章〕________________共同遵守的条款签约双方一致同意：1．甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。
电力工程施工委托
电力工程施工委托委托人（甲方）：XXX 公司地址：XXX联系电话：XXX承包人（乙方）：XXX 工程有限公司地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，现委托乙方进行此项工程的承包，双方达成如下协议：一、项目名称：电力工程施工项目二、项目地点：XXX三、工程内容：本项目包括但不限于以下内容：1. 设计、安装、调试电力系统设备，并确保其正常运行；2. 安装并调试变压器、配电柜、开关设备等设备；3. 确保整个电力系统的安全可靠运行；4. 完成工程验收并提交相关验收资料。
四、委托费用：本项目的总费用为XXX元，具体支付方式为XXXX。
五、工期：本项目的工期为XXX天，自双方签署本协议生效之日起计算。
六、保证金：乙方应在签订委托书之日起，向甲方交纳XXX元的保证金，工程完工并经甲方验收合格后，保证金将予以返还。
七、违约责任：任何一方若违反本协议规定，应承担相应违约责任。
如乙方未能按时完成工程施工，将扣除相应款项，并赔偿甲方因此所造成的损失。
八、保密条款：本协议签订后，双方均应对协议内容和工程施工过程中涉及到的技术资料、商业机密等保密。
九、其他事项：本委托书自双方签署之日生效，非经双方协商一致，不得擅自变更。
十、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）：XXX 公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日承包人（乙方）：XXX 工程有限公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日本电力工程施工委托书自甲乙双方签字盖章后生效，至本工程施工完结后终止。
双方应互相遵守本协议的约定，共同完成工程任务，确保工程顺利进行。
希望双方能够合作愉快，圆满完成本次电力工程施工项目。
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方单位名称）乙方：（承接方单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就甲方拟由乙方承担的建设工程施工事项达成一致协议，具体内容如下：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行（工程项目名称），具体地址为（工程地址）。
二、工程内容：1. 工程范围：2. 工程费用：工程总造价为人民币（金额大写），工程款支付方式及时间节点如下：3. 工程进度：4. 施工期限：工程竣工日期为（年）年（月）月（日）日。
三、工程质量：1. 甲方要求工程质量符合国家相关标准及甲方要求，在质量问题上，乙方应当承担相应的责任。
2. 乙方应当按照工程设计图纸及相关规范进行施工，确保工程质量。
四、施工条件：1. 乙方应当保证施工人员持有相应的施工资质证书，保证施工安全。
2. 乙方应当保证施工设备及施工材料符合规定标准，确保施工顺利进行。
五、变更与索赔：1. 本合同生效后，如需对工程内容进行变更，应当经过双方协商一致达成书面变更协议。
2. 在施工过程中如遇到不可抗力、特殊情况等原因，乙方有权向甲方提出索赔申请，需提供充分的证据及理由。
六、保修期及售后服务：1. 工程竣工后，乙方应当提供一定的保修期服务，确保工程质量及完好无损。
2. 如工程出现质量问题，乙方应当在保修期内提供免费维修。
七、违约责任：1. 如果甲方或乙方一方违反本合同约定，应当承担相应法律责任。
2. 如因乙方违约导致工程质量问题，乙方应当承担相应赔偿责任。
八、解决争议：在履行本合同过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，如仍无法解决的，应当提交相关部门进行调解或仲裁。
九、其他事项：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日以上为本合同的正文，甲乙双方确认无误后签字盖章生效。
2023年施工合同集合五篇_3
2023年施工合同集合五篇施工合同篇1发包方（以下简称甲方）：_______________________承包方（以下简称乙方）：_______________________第一条工程项目1．1工程名称：_____________；工程地点：____________________；承包范围：_________；金额：_________。
1．2工期：（1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。
（2）竣工日期：通过_______________有关职能部门验收，正常交付使用的日期。
1．3质量等级：严格按照____________标准图集要求制作和安装，符合国家及_______________的规定，达到优良标准。
1．4合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：________________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金）。
1．5承包方式：本工程采取包门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_____办验收等全部手续，并承担一切费用。
1．6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。
第二条合同文件组成及解释顺序2．1协议条款：_____________________________________。
2．2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。
2．3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。
2．4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
2．5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。
第三条图纸本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。
第四条甲方驻工地代表甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
第五条乙方驻工地代表5．1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。
2023全新风力发电机基础施工合同
2023全新风力发电机基础施工合同1. 合同背景和目的2. 合同概述2.1发电机制造商将委托施工方负责全新风力发电机基础施工项目的实施。
2.2施工方将按照发电机制造商的要求，在约定的时间内完成项目，并按照合同约定获得相应的报酬。
3. 施工方责任3.1施工方需按照发电机制造商提供的设计图纸和技术要求，进行全新风力发电机基础施工项目。
3.2施工方应确保施工过程中的安全性和环境保护，并采取必要的安全措施以避免意外事件的发生。
3.3施工方应配备合适的施工人员和设备，以确保项目的高质量、高效率和及时完成。
3.4施工方应及时向发电机制造商汇报项目进展情况，并接受发电机制造商的监督和检查。
4. 发电机制造商责任4.1发电机制造商应按照合同约定，向施工方提供全新风力发电机基础施工项目的详细设计图纸和技术要求。
4.2发电机制造商应根据施工方提供的进展情况及时支付相应的报酬，并确保按合同约定支付。
4.3发电机制造商应提供必要的技术支持，并协助解决施工方在项目实施过程中遇到的问题和困难。
5. 合同变更合同生效后，任何一方未经对方书面同意，不得擅自修改合同条款。
如遇到特殊情况，需要修改合同内容，应由双方协商一致，并签署书面补充协议。
6. 保密条款双方同意在合同履行期间和终止后对双方之间的商业秘密和机密信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
7. 违约责任7.1如果一方未能履行合同规定的任何义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同金额的10%。
7.2如一方发现对方违约行为，应及时通知违约方，并要求其限期履行义务。
7.3如果一方在接到通知后仍未履行义务，对方有权解除合同，并有权要求违约方支付违约金及其他由此产生的费用和损失。
8. 争议解决8.1本合同的解释和执行均适应的法律，双方应通过友好协商解决争议。
8.2 如协商无果，双方同意提交争议给人民法院解决。
9. 合同生效和终止9.1合同自双方正式签字并盖章后生效，并持续有效直到项目完成并经双方确认接受。
电力工程合同范本
电力工程合同范本2023年电力工程合同范本7篇电力工程即是与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
以下我在这给大家整理了一些电力工程合同范本，希望对大家有帮助！电力工程合同范本【篇1】建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电二、工程承包范围：320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)三、合同价款：本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)第二条工程期限一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条施工准备乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。
第四条物资供应本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条结算方式原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：一、电缆敷设路径走向、长度变更;二、10kV线路走向、长度变更;三、主要材料、数量或规格变化;四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条付款方式合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(￥：159724.00元)，以便乙方购置材料，方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元)，剩余2%(5324.77元)留作质保金，质保期满七个工作日内付清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年电力委托施工合同2023年电力委托施工合同1甲方：_________________乙方：_________________工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________ 第一条：工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________永泰县3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。
现场工程量增减、设计变更按实签证。
工程最终造价以审计部门审定的`造价为准。
第二条：双方职责1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________152****5698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。
若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
第三条：工程质量及验收办法1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。
若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。
属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,第四条：工程工期1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。
第五条：付款方式工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。
工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。
第七条：解决争议的方式甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
第八条：其它1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________代表：_________________代表：_________________开户银行：_________________账号：_________________签订日期：_________________签订地点：_________________2023年电力委托施工合同2建设单位:(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承包方式及范围承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。
承包范围：1、供电系统设计。
2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T 接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。
其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA 的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。
三、工期7月15日至8月15日。
四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。
具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
五、箱变技术要求1、欧式景观样式。
设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。
六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。
如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
七、双方责任甲方责任：1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。
如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。
如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。
在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。
如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。
十、合同生效合同生效时间：本合同双方签字后生效。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。
保修期满合同自行终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日2023年电力委托施工合同3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包形式：(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条工程总价合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。
(详细内容见合同附件)2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;4、自柜体到厂日起履行保固条款;5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。