(完整版)小区供电工程施工合同(定稿)
小区供电工程施工合同(定稿)
****** 小区三、四期10KV配电工程施工承包合同发包人（甲方）：****置业有限公司承包人（乙方）：*****电气工程有限公司签定日期：2017年8月发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：****小区三、四期（三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分），余下同）10KV配电工程。
2、工程地点：二、承包方式及施工范围1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2、承包范围：2.1乙方承包内容：2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15 平方米）的10K V供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。
2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
开发小区供电工程施工合同
开发小区供电工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX联系电话：XXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX联系电话：XXXXXXXX鉴于甲方拟在XX小区进行供电设施的施工与改造，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就XX小区供电设施施工工程达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XX小区供电设施施工工程。
2. 工程地点：XX小区内。
3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电表安装及相关配套设施建设等。
4. 工程规模：具体以设计图纸和工程量清单为准。
5. 工程期限：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日完工。
6. 工程质量标准：符合国家相关电力工程施工质量验收规范及标准。
二、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据实际完成的工程量按合同约定的单价计算，总造价不超过人民币XXXX 元。
2. 预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方预付款人民币XXXX元。
3. 进度款：根据工程进度，甲方每月支付乙方当月完成工程量的XX%作为进度款。
4. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项作为竣工款。
5. 结算方式：最终结算金额以甲乙双方确认的工程量清单为准。
三、施工组织与管理1. 乙方应按照合同约定的时间、质量要求组织施工，并保证施工现场的安全文明施工。
2. 乙方应配备足够的施工人员、设备及材料，确保工程顺利进行。
3. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的现场管理人员的监督和管理。
4. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应严格按照国家相关电力工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应对所施工的供电设施提供一年的免费保修服务，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3. 在保修期内，如发现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后XX小时内到达现场进行维修处理。
小区供电施工合同范本
小区供电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小区供电施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于供电线路敷设、配电室建设、设备安装调试等。
1.4 工程质量：符合国家及行业相关标准、规范。
1.5 工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、甲方责任2.1 提供工程所需的场地、电源、水源等基础设施。
2.2 负责办理与工程相关的报建、验收等手续。
2.3 按照约定向乙方支付工程款项。
2.4 协调乙方与相关部门的关系，确保工程顺利进行。
三、乙方责任3.1 按照甲方的要求和约定的工程范围、质量、期限完成施工任务。
3.2 提供符合国家及行业标准的施工材料、设备。
3.3 负责施工期间的安全管理，确保工程安全。
3.4 配合甲方办理相关手续，提供必要的资料。
3.5 负责工程完工后的验收、保修服务。
四、工程款项4.1 工程总造价为人民币_______元（大写：____________________元整）。
4.2 付款方式：合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程款的_______%；工程完工验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程款的_______%；余款在保修期满后_______日内一次性付清。
4.3 乙方开具正规发票。
五、违约责任5.1 甲方违约：甲方未按约定支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款金额_______%的违约金。
5.2 乙方违约：乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付逾期完工金额_______%的违约金。
小区电力施工合同模板
小区电力施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小区电力施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行小区电力设施的施工改造，为确保工程质量和施工安全，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1.1 工程名称：__________小区电力设施施工改造工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________二、工程质量2.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方应选用符合国家标准的材料和设备，并提供相关证明材料。
2.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期，具体保修期限和范围由双方协商确定。
三、施工期限3.1 工程预计开工日期：__________3.2 工程预计竣工日期：__________3.3 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并经甲方同意后方可延期。
四、工程款项4.1 双方确认工程预算后，甲方应支付乙方工程预付款，具体金额和支付时间由双方协商确定。
4.2 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款项，具体金额和支付时间由双方协商确定。
4.3 乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付款项。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改或者重新施工，直至符合要求。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。
小区电力施工合同（精选16篇）
小区电力施工合同（精选16篇）小区电力篇1建设单位:(以下简称甲方)法定代表人(签章)：联系电话：委托代理人(签章)：联系电话：实施单位: (以下简称乙方)负责人(签章)：委托代理人(签章)：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：送电工程工程地址：工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下：(一)居民住宅：从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。
(二)公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币X元，大写肆佰陆拾陆万元整。
(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。
)甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条：质量保证(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：(一)提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。
办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。
小区电力施工合同范本最新
小区电力施工合同范本最新甲方：（小区名称）地址：（小区地址）联系方式：（联系电话）乙方：（电力施工公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟对小区进行电力施工工程，乙方具有合法的施工资质和工程经验，双方经友好协商，达成如下合同：一、施工内容1.1 乙方将按照甲方的要求对小区进行电力施工，包括但不限于线路敷设、配电箱安装、电缆敷设等工作。
1.2 施工过程中，乙方应该遵守相关的国家标准和安全规定，确保施工过程安全、环保，保证施工质量。
二、施工期限2.1 施工期限自双方签订本合同之日起计算，合同约定的工程完工时间为（具体时间），如有延期，应当及时向甲方沟通并取得甲方书面同意。
2.2 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任，如需赔偿，乙方应承担全部责任。
三、施工费用3.1 施工费用为（具体金额），需由甲方在施工开始前支付乙方的施工款项。
3.2 如发生工程变更或者增项的情况，费用增减由双方协商决定。
四、验收与保修4.1 施工完工后，甲方有权进行验收，如发现质量问题或者不符合要求，乙方应当立即整改。
4.2 施工完工后，乙方应保证工程质量，并提供一定保修期内的维护服务。
五、违约责任5.1 如因乙方原因造成工程质量不合格或者影响施工进度，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因造成工程延期或者工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章后生效，合同效力至工程完工验收之日止。
6.2 本合同未尽事宜双方可另行协商确定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日。
小区电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方（施工单位）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于：甲方拟在本单位地址进行电工程施工，乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担本工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，如：配电箱安装、线路改造、灯具安装等]4. 工程规模： [工程规模描述，如：建筑面积、施工面积等]5. 合同工期： [合同工期，如：自合同签订之日起____个工作日内完成]二、工程款项1. 合同总价： [合同总价款，大写：______元整，小写：人民币______元整]2. 付款方式：- 合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价的_____%作为预付款；- 工程完成并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价的_____%； - 工程保修期满后____个工作日内，甲方支付剩余的_____%。
3. 违约责任：- 甲方未按时付款，应向乙方支付_____%的违约金；- 乙方未按期完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。
三、施工要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程进度。
3. 乙方应采取有效措施，确保施工安全，防止安全事故的发生。
4. 乙方应负责施工现场的清洁工作，保持现场整洁。
四、验收与保修1. 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____个工作日内对工程进行验收。
3. 工程经甲方验收合格后，乙方应提供相应的质保资料。
4. 工程保修期为____年，保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修。
小区电施工合同范本
小区电施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）： __________地址： __________联系人： __________乙方（承包方）： __________地址： __________联系人： __________二、工程概况1. 工程名称： __________2. 工程地点： __________3. 工程内容：小区电力系统施工，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、变压器安装等。
4. 工程期限：本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工程费用及支付方式1. 工程总费用：人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的____%，即人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整。
进度款：乙方完成工程进度的____%时，甲方支付乙方工程总费用的____%。
竣工款：工程验收合格后，甲方支付剩余工程总费用的____%。
四、工程质量及验收1. 工程质量标准：乙方应按照国家电力施工相关规范和标准进行施工。
2. 验收：中间验收：乙方应在工程进度达到____%时通知甲方进行中间验收。
竣工验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
3. 质保期：工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、违约责任1. 甲方违约：如果甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的____%。
2. 乙方违约：如果乙方未能按合同约定的期限和质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总费用的____%。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：1. 提交____仲裁委员会仲裁。
2. 依法向____人民法院起诉。
七、其他条款1. 合同的修改和补充：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。
小区供电施工合同范本
小区供电施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______小区物业管理处乙方（承包方）：_______电力工程有限公司二、工程概述1. 工程名称：_______小区供电设施改造工程2. 工程地点：_______市_______区_______路_______号3. 工程内容：包括但不限于小区供电线路铺设、配电室建设、变压器安装及调试等。
三、工程期限1. 开工日期：_______年_______月_______日2. 竣工日期：_______年_______月_______日3. 乙方应在不迟于竣工日期前完成所有工程内容。
四、工程质量1. 乙方须确保工程符合国家电力行业标准和相关法律法规。
2. 工程质量保证期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
五、工程费用1. 工程总价：人民币_______元整（￥_______）2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；工程验收合格后支付至总价的_______%；余款在质量保证期结束后无质量问题支付。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，每延迟一日，应支付违约金人民币_______元。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款，每延迟一日，应支付违约金人民币_______元。
七、争议解决合同履行过程中的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_______市仲裁委员会仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表（签名）：_________________ 代表（签名）：_________________ 签订日期：_______年_______月_______日。
小区供电工程施工合同
小区供电工程施工合同甲方（业主方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方就_________小区供电工程达成合作意向，并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，特订立本合同如下：一、工程概述本工程旨在为_________小区提供稳定、可靠的电力供应，包括但不限于外部电源接入、内部配电网络建设、电缆敷设、电表安装等工程内容。
二、工程范围及要求1. 工程应符合国家电网公司和地方电力管理条例的规定，确保供电系统安全稳定运行。
2. 施工图纸和技术规范由甲方提供，乙方需严格按照图纸和规范执行。
3. 所有使用的材料应达到国家标准，并提供相应的质量证明文件。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）____________元整。
2. 付款分三期进行：首期款项为合同总价的30%，于合同签订后十个工作日内支付；第二期款项为合同总价的40%，于工程进度过半时支付；尾款为合同总价的30%，于工程验收合格后支付。
四、施工周期与竣工验收1. 施工开始日期为______年____月____日，竣工日期为______年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整计划。
3. 竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可结算尾款。
五、质量保证与售后服务1. 乙方对所承担的工程质量负责，确保工程质量满足合同约定的标准。
2. 竣工验收合格后，乙方应提供不少于两年的质量保修期。
3. 在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内响应，及时修复。
六、违约责任1. 如一方违反合同任何条款，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，应按日支付违约金，计算方式根据合同具体约定。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
******小区三、四期
10KV配电工程
施工承包合同
发包人（甲方）：****置业有限公司
承包人（乙方）：*****电气工程有限公司
签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）
承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。
2、工程地点：
二、承包方式及施工范围
1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2、承包范围：
2.1乙方承包内容：
2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。
2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱
内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
2.2.4、采购电气设备材料必须符合国家相关规定标准要求，并经有关部门认可，因设备材料质量问题未通过有关部门验收，甲方不负担，因此造成的返工费，均由乙方承担。
2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务，负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
2.2.6、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。
2.2.7、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。
2.2.8、乙方的所有施工及方案最终以通过供电公司认可的设计审核验收合格为准。
2.2.9、乙方在本合同签订之日起30个日历天内必须完成一、二期（一、二期是指1#-3#、12#、13#、17#-24#楼及公建，余下同）正式用电、送电事宜。
甲方负责内容：三、四期所有土建部分，包括配电室的设备基础、电缆沟、照明、排风扇及排风系统，设备基础钢板，配电室接地，户外电缆保护管及其敷设、电缆井及盖等均由甲方负责，其余由乙方负责。
具体施工范围详见 *****小区三、四期10KV供配电工程图纸。
三、施工工期和要求
1、本工程计划工期：本工程工期为90个日历天，其中施工工期为60个日历天，施工完成至正式送电工期为30个日历天。
具体实际开工日期以甲方书面通知为准。
2、乙方应严格执行本合同确认的工期。
但因下列原因造成工期延误，则可相应顺延工期，并免除乙方工期延误之全部责任：
（1）甲方未按本合同规定，按时足额支付工程价款。
（2）因甲方变更设计导致工期延误的以及其他因甲方原因造成延误的。
（3）不可抗力因素造成延误的，如因战争、动乱、空中飞行物体坠落，地下障碍物、文物，或非乙方责任造成的爆炸、火灾、安全事故以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
四、工程质量、验收标准
1、以国家、行业和江苏省电力公司制订的竣工验收规定及施工图纸等文件为依据。
2、工程通过乙方自检合格后，乙方向甲方提供竣工资料，乙方协助甲方组织竣工验收。
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。
所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任由双方根据其责任分别承担。
五、合同价款
1、本工程价款为包干固定总价：￥7617779.00元（大写：柒佰陆拾壹万柒仟柒佰柒拾玖元整）包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。
六、付款方式
1、合同签订生效后以及一、二期正式送电、用电后7日内，甲方向乙方支付合同价款的20%，计 1523556.00 元。
2、2个配电房内的设备全部安装完成后7日内，甲方向乙方支付合同价款的30%，计2285334.00元。
3、在本工程验收合格后，在送电前，甲方向乙方支付合同价款的20%，计1523556.00元。
4、正式送电后7天内，甲方向乙方支付合同价款的15%，计1142667.00元。
5、余款合同总价的15%，计1142667.00元为工程质保金一年后一次性付清。
6、每次凭票付款。
7、工程保修期为一年，从送电之日起计算。
保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障，乙方提供免费保修；保修期内发生其它故障，甲方可委托乙方处理，乙方只收取材料费（人为因素不在其中）。
保修期外，随时提供有偿服务。
七、双方权利、义务和职责
1、甲方权利、义务、职责
（1）向乙方提供项目批准等文件。
（2）保证工程款按时到位。
保证提供具备供电工程实施的施工条件。
（3）涉及由非乙方原因造成的相关纠纷、同其他工程建设单位的协调工作由甲方负责协调，由甲方原因造成延误的时间计入乙方的工期顺延时间。
（4）甲方组织设计技术交底，提供施工需要的设计服务。
2、乙方权利、义务、职责。
（1）严格遵照国家颁发的施工验收规范及设计要求组织工程建设，保证工程质量符合相关要求。
（2）严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定。
（3）确保按期完成工程。
（4）乙方在施工过程中，要做到文明施工，注意现场安全。
凡在施工工地发生的人身、设备事故均由责任方承担。
八、违约责任
1、甲方违约责任
（1）如甲方未能及时向乙方提供具备进场施工条件的，应视为违约，乙方有权要求甲方按照合同的约定履行本合同义务，其延误的时间计入乙方工期顺延时间。
（2）若因甲方原因未能按时足额支付工程价款的并对乙方造成损失的，甲方还应据实赔偿乙方所受的损失。
2、乙方违约责任
（1）乙方提供的材料设备运至施工现场后，交由甲乙双方验收，发现不符合本合同要求的，乙方应立即补足、更换合格材料设备。
（2）若因乙方原因未能按时完工一二期正式用电事项，对甲方造成损失的，乙方还应按合同价款的10%赔偿甲方所受的损失。
（3）若因乙方原因未能按时完工，对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。
九、其他事项
1、本合同未尽事项，双方可另行签署补充协议作为附件，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方法人盖章、法定代表人或授权代表签字，以及完成一二期正式用电之日起才生效。
乙方完成工程项目建设并通过供电主管部门竣工验收并正式送电后，且甲方付清合同项下所有款项时终止。
3、本合同争议解决方式:由本合同（包括补充协议）引起的或与本合同（包括补充协
议）相关的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可将争议向施工所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
（下无正文）
签署页
签约时间：2017年8月签约地址：***县。