工程结算承包协议书模板(最新版)2篇
工程结算协议书范本3篇
工程结算协议书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程结算协议书范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国民法通则》和《建设工程发包合同法》，为明确双方在工程结算过程中的权利和义务，特订立本协议。
一、结算依据1.1 本工程的结算依据为建设工程发包合同，双方应根据合同约定和国家有关法律法规进行结算。
1.2 工程的结算金额将包括工程合同金额和变更合同金额。
二、结算方式2.1 工程结算应按照工程进度和质量进行逐步结算，形成阶段性结算单据。
2.2 工程全部竣工后，双方应进行最终结算，结算金额为工程合同金额加上变更合同金额。
2.3 最终结算应由双方共同确认，如果有异议，应通过协商解决。
三、结算时间3.1 工程结算时间应在合同约定的期限内完成，不能延期。
3.2 如果因特殊原因导致结算延迟，双方应协商解决，并签订补充协议。
四、结算标准4.1 工程结算应根据实际工程完成情况和质量标准进行，不能有漏斗。
4.2 工程结算应严格按照国家相关规定的工程计量标准进行。
五、结算款支付5.1 工程最终结算款应在结算确认后的15个工作日内支付给承包方。
5.2 工程结算款付款方式可采用银行转账或现金支付。
5.3 如果工程结算款延迟支付，承包方有权要求逾期付款利息。
六、结算争议解决6.1 如果在工程结算中发生争议，双方应首先协商解决。
6.2 如果无法协商解决，可以通过仲裁或诉讼进行解决。
七、其他约定7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______。
7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（委托方）：___________ 年月日乙方（承包方）：___________ 年月日以上为工程结算协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在工程结算过程中能够遵守协议约定，保障双方的合法权益，确保工程结算顺利进行。
篇2工程结算协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行（工程项目名称），经双方协商一致，就工程结算事宜，订立本协议。
工程结算工作协议书合同范本3篇
工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。
2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。
三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。
3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。
4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。
四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。
2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。
3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。
4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。
5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。
五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。
六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。
2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。
3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程结算协议书范本3篇
工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方经过友好协商，就甲方的工程项目由乙方进行承包施工，现工程已完工并达到验收标准，双方就工程结算事宜达成如下协议：一、协议目的本工程结算协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的权利和义务，确保工程结算工作有序、高效进行。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程造价：_________________________4. 工程内容：_________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、施工图纸、变更签证、现场签证等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程质量、安全、进度等因素。
四、结算金额1. 工程总造价：_________________________元。
2. 结算金额：经甲乙双方确认，本次工程结算金额为_____________元。
五、支付方式1. 支付方式：_________________________（如：现金、银行转账等）。
2. 支付期限：_________________________（约定具体付款日期）。
3. 付款条件：在甲方收到乙方提供的完整结算资料并审核无误后，按照约定支付。
1. 工程保修期限：_________________________（约定保修期限）。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程问题，乙方负责免费维修。
3. 保修责任：在保修期限内，乙方应履行保修义务，确保工程正常运行。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不达标，应向甲方承担相应的违约责任。
3. 双方应共同遵守本协议，如一方违约，应承担相应的法律责任。
工程承包协议书参考范本（四篇）
工程承包协议书参考范本发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依据相关法律、法规，今甲方将_____工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价100╳100规格外墙砖单价为_____元㎡;200╳400规格外墙砖：_____元㎡;板底抹灰_____元㎡;顶部抹光_____元㎡，总价以实际面积结算。
风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
三、质量要求1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_____%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责甲方职责：1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
工程款结算协议书范本(5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程款结算协议书工程款结算协议书范本（精选5篇）在社会一步步向前发展的今天，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程款结算协议书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款结算协议书1甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________乙方：______________年___月___日工程款结算协议书2甲方：________乙方：________________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
工程结算工作协议书合同范本2篇
工程结算工作协议书合同范本2篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及义务，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲、乙双方在工程结算过程中的权利与义务，规范双方结算行为，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、结算原则1. 甲乙双方应按照国家规定及总承包合同的约定进行工程结算。
2. 结算依据：包括招标文件、投标文件、工程变更单、施工图纸、技术规范、验收报告等。
3. 结算方式：按照双方约定的计价方式、支付比例及支付时间进行结算。
四、结算流程1. 乙方应在工程竣工验收合格后提交结算报告及相关材料。
2. 甲方收到结算报告后，进行初步审核，并书面通知乙方是否需要进行补充或修改。
3. 乙方根据甲方审核意见，提交补充材料或修改结算报告。
4. 甲方完成最终审核后，编制工程结算书，并经双方确认后签署。
5. 双方按照结算书的约定支付款项。
五、双方义务1. 甲方义务：（1）按照约定时间对乙方提交的结算报告进行审核；（2）按照约定支付工程款；（3）协助乙方解决结算过程中的问题。
2. 乙方义务：（1）按时提交结算报告及相关材料；（2）配合甲方完成审核工作；（3）确保结算报告真实、准确、完整；（4）按照约定完成工程维修及整改工作。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成审核或支付工程款，应承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程结算承包协议书模板(最新版)2
篇
Template of project settlement contract agreement (latest vers ion)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
工程结算承包协议书模板(最新版)2篇
前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：工程结算承包协议书模板(标准版)
2、篇章2：工程结算承包协议书模板
篇章1:工程结算承包协议书模板(标准版)
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。
一、甲方将工程结算工作发包给乙方，本工程为鑫远尚苑园林景观工程，按工程结算总价的5‰作为劳务费用。
二、甲、乙双方各自承担的费用
1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待
及礼见费。
2、乙方承担工程结算的软件费。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
三、甲、乙双方的'责任和义务
1、乙方工作内容是预结算范围内的所有事情，工程所产
生的签证，工程进度款的申请，工程结算，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方审计工作。
3、甲方应根据工程进度及时提供工程设计图、竣工图、
原始签证、设计变更等的原始证明。
4、乙方工作完毕是以工程结算定案表为依据。
四、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金10000元，直至工程结算定案表签订以后再付清余款。
五、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签
字后生效。
甲方：
年月日
乙方：年月日
篇章2:工程结算承包协议书模板【按住Ctrl键点此返回目录】工程合约编号：工程地点：
项目名称：
工程名称：XXXXXXXX工程
建设单位（甲方）：XXXX有限公司
承包单位（乙方）：XXXX有限公司
根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：
一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整（￥279,336.00元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管
理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX工程合同》及补充协议以及所有工程现
场签证、设计变更等所有本工程施工费用（详见XXXXXX工程
结算审批表）；乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已
付工程款、应扣其他款项（详下述备注第2条）以及合同约定保修金（结算总造价的 %）的剩余工程款分次支付给乙方，
但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格（包括但不限于符合市档案馆移交要求）的竣工资料
（包括但不限于竣工图、电子文档等），否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计 1/2
算如下：
279,336.00—（已付工程款0.00+保修金139,667.00）
=265,369.00（元）
备注：1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约
定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。
如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。
五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格
之日起一年后，即XXXX年XX月XX日后的十五个工作日内，
甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额（如有）无息一次性支付给乙方。
六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方
签章后生效。
甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXX
有限公司有限公司
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
2/2
-------- Designed By JinTai College ---------。