(建设工程)国际工程承包合同(一)
国际工程承包合同

国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际工程合同协议书

国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)【乙方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)鉴于甲乙双方就(项目名称)工程项目的建设和实施达成一致,特此签订本合同,以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为(具体描述项目内容、规模、技术要求等)。
1.2 工程项目位于(项目地点)。
第二条合同价格2.1 本合同总价为(货币单位及金额),包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制:(如有价格调整条款,需明确调整的条件、方式和程序)。
第三条工期与进度3.1 开工日期为(具体日期),竣工日期为(具体日期)。
3.2 工程进度计划由乙方制定,并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为(期限),在此期间内发现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款:甲方应在合同签订后的(时间)内支付合同总价的(百分比)作为预付款。
5.2 进度款:根据实际完成的工程量按月支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在(时间)内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程,应按日支付违约金,计算方式为(具体计算方法)。
6.2 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付滞纳金,计算方式为(具体计算方法)。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成,任何一方均可将争议提交至(指定的仲裁机构)进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________日期:___________ 日期:___________。
一建项目管理必考知识点精讲第6章-第7部分国际建设工程施工承包合同

一建项目管理必考知识点精讲第6章-第7部分国际建设工程施工承包合同目录1Z206070 国际建设工程施工承包合同 (2)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”) (3)(2)《永久设备和设计一建造合同条件》(简称“新黄皮书”) (3)(3)《EPC交钥匙项目合同条件》(简称“银皮书”) (3)(4)《简明合同格式》 (4)一、协商解决 (8)二、调解 (8)三、仲裁 (9)(一)仲裁的概念 (9)(二)仲裁的地点 (9)(三)仲裁的效力 (9)(四)仲裁的特点 (9)四、DAB(争端裁决委员会)方式 (9)(一)DAB方式的概念 (10)(二)DAB的任命 (10)(三)DAB的报酬 (10)(四)DAB的优点 (11)哪里来的难和易 (14)只有你的懒与勤 (14)1Z206070 国际建设工程施工承包合同【分值分布】∙FIDIC系列合同的特点∙DAB的特点∙施工承包合同争议的解决方式知识点一:国际常用的施工承包合同概述(P332)FIDIC标准合同主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款项目以及其他国际工程,是我国工程界最为熟悉的国际标准合同条件,也是我国《建设工程施工合同(示范文本)》的主要参考蓝本。
ICE合同和JCT合同是英国以及英联邦国家和地区的主流合同条件。
AIA合同和AGC合同是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。
其中FIDIC合同和ICE合同主要用于土木工程,而JCT合同和AIA合同主要用于建筑工程。
【2016-58】美国的AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性,其主要用于()工程。
A.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电答案:C解析:本题考查的是美国AIA系列合同条件。
AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程,在美洲地区具有较高的权威性,应用广泛。
知识点二:FIDIC系列合同条件(重点)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”)1)该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。
国际建设工程合同类型

国际建设工程合同类型1. 施工总承包合同(General Contracting)施工总承包合同是指业主与一家承包商签订合同,由该承包商负责整个建设项目的设计、采购、施工和验收等全过程。
这种合同类型适用于那些要求高度专业性和一体化管理的工程项目。
2. 管理承包合同(Management Contracting)管理承包合同中,业主直接与多个专业分包商签订合同,而管理承包商则负责整个工程的管理和协调工作。
这种合同类型适合于业主希望保持对项目更多控制权的情况。
3. 设计-施工一体化合同(Design-uild)设计-施工一体化合同是指业主只与一家同时具备设计和施工能力的承包商签订合同,由其负责项目的设计及施工。
这种合同类型可以缩短工期,减少沟通成本,适用于需要快速完成的工程项目。
4. OT合同(uild-Oerate-Transfer)OT合同是指承包商负责建设、运营一段时间然后移交给业主的合同形式。
这种合同类型通常用于基础设施项目,如公路、桥梁、电厂等,可以有效利用私营部门的资金和管理经验。
5. EC合同(Engineering, rocurement, and Construction)EC合同是一种常见的固定价格合同,承包商负责从工程设计、设备采购到施工的全部工作。
这种合同类型适用于那些要求明确、风险可控的项目。
我们提供一个国际建设工程合同的范本:合同编号:_________甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________________项目(以下简称“本项目”)达成合作意向,现根据以下条款签订本合同:第一条项目概述1.1 项目名称:_________1.2 项目地点:_________1.4 项目内容:_________第二条合同类型2.1 本合同为___________(例如:EC)合同。
第三条合同金额3.1 合同总价为_________(币种及金额)。
施工合同的合同类型怎么填

施工合同的合同类型填写是一个重要的环节,它关系到合同的法律效力、双方的权利义务以及合同的执行。
在实际操作中,施工合同的类型可以根据工程的特点、承包商的要求和业主的需求进行选择。
本文将详细介绍施工合同的合同类型及其填写方法。
一、施工合同的类型1. 按照工程性质分类(1)建筑工程施工合同:包括房屋建筑、道路、桥梁、隧道、港口、水利、电力等工程。
(2)安装工程施工合同:包括机械设备安装、电气设备安装、管道安装等工程。
(3)装饰工程施工合同:包括室内外装饰、装修、绿化等工程。
2. 按照合同主体分类(1)国内工程合同:合同双方都属于同一国的建设工程合同。
(2)国际工程合同:合同双方分属不同国家的建设工程合同。
3. 按照承包方式分类(1)总承包合同:发包人将整个工程的所有工作发包给一个承包人。
(2)分包合同:发包人将工程的一部分工作发包给一个承包人,承包人再将这部分工作分包给其他承包人。
(3)平行承包合同:发包人将工程的各个部分分别发包给不同的承包人,各承包人之间相互独立。
4. 按照合同用途分类(1)住宅建筑工程施工合同:用于居民住宅建设的工程施工合同。
(2)商业建筑工程施工合同:用于商业、办公、酒店等建筑建设的工程施工合同。
(3)公共设施工程施工合同:用于学校、医院、公园等公共设施建设的工程施工合同。
二、施工合同类型填写方法1. 确定工程性质:根据工程的具体内容,确定属于哪一类工程,如建筑工程、安装工程、装饰工程等。
2. 确定合同主体:根据合同双方的国籍,确定是国内工程合同还是国际工程合同。
3. 确定承包方式:根据工程的具体需求,选择总承包、分包或平行承包合同。
4. 确定合同用途:根据工程的具体用途,确定属于住宅建筑、商业建筑还是公共设施等类型的工程施工合同。
5. 填写合同类型:在合同首页或合同条款中,明确填写合同的类型,如“建筑工程施工合同”、“安装工程施工合同”等。
6. 注意事项:(1)在填写合同类型时,要准确理解工程的内容、性质和用途,避免填写错误。
工程承包合同协议范本

工程承包合同协议范本工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,也是国际劳务合作的一种方式,其中包括大量的技术转让内容,因此又可称为国际技术贸易的一种方式。
下面是我给大家整理的工程承包合同协议范本,仅供参考盼望能够协助到大家。
工程承包合同协议范本篇1甲方(全称):乙方(全称):遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,甲方将形象改造及电器等全部工程的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况1.1. 工程名称:1.2. 工程地点:1.3. 承包形式:包工包料。
1.4. 承包范围:。
1.5. 工程期限:年月日交付运用.1.6. 质量等级:合格其次条本协议条款听从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务:3.1. 甲方的责任、权利与义务3.1.1. 负责帮助乙方对工程的施工组织与管理工作;3.1.2.对乙方担当施工任务的质量、平安、进度状况的监视、检查。
3.1.3.催促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.4. 制订生产、技术、质量、平安、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;3.1.5. 制定施工进度总打算,并负责支配乙方实施;3.1.6. 向乙方供应施工图两份,并组织图纸会审和技术交底;3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监视乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;3.1.8. 负责本工程的全面质量平安管理,批准有关质量平安措施及方案,检查监视乙方施工中的质量平安工作;3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收标准的要求,对工程的质量进展监视检查,有权对因乙方缘由造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;3.1.10. 依据施工组织设计要求,对工程的进度进展检查落实,有权对进度进展调整,乙方不得有异议。
国际建设工程合同范本

国际建设工程合同范本一、合同双方甲方:中国建筑工程集团公司(以下简称“甲方”)地址:中国北京市朝阳区法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX乙方:国际建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)地址:XXX法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行,并规定各项合同条款。
三、项目内容1. 项目名称:XXX国际建设工程项目2. 项目地点:XXX国家/地区3. 工程范围:项目包括但不限于XXX(具体描述工程内容)4. 工程期限:工程计划工期为XX个月,具体工期以书面协议确认为准。
四、合同条款1. 合同价格:本合同总价为XXX美元,双方同意根据实际工程量的增减进行调整。
2. 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款,付款比例和时间由双方协商确定。
3. 保证金:乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金,保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。
4. 工期延误:若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。
5. 变更和索赔:任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出,并经双方协商一致后方能生效。
6. 质量保证:乙方应确保工程质量符合相关标准和规定,如发现质量问题,应及时整改。
7. 税务问题:乙方应自行承担工程过程中的税务问题,甲方不承担任何税务风险。
8. 其他条款:其他未尽事项,双方可根据实际情况协商解决。
五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效,在工程竣工并验收合格后终止。
2. 合同解决争议应以友好协商为主,协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同所列条款为合同正文,附件与合同正文具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)

国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)International Civil Engineering and Construction Contract(中英文对照)1.背景为了实现国际土木工程建筑承包合同的良好执行和管理,特制订本合同。
本合同适用于各种大规模土木建筑工程。
2.定义2.1甲方:指业主或甲方委派的其他代表机构。
2.2乙方:指承包商或乙方委派的其他代表机构。
2.3工程:指甲方委托乙方进行的土木建筑工程。
2.4设计文件:指甲方提供的工程设计、施工图以及其他的相关文件。
2.5标的物:指工程中的物质、设备、设施、建筑物等。
3.委托3.1乙方按照甲方的要求,承担工程的设计、施工、材料采购、设备租赁、运输、安装、调试、试运行等任务。
若有必要,乙方可以委托第三方承担部分或全部任务,但乙方应对承包前的审查及所委托的第三方行为承担全部责任。
3.2乙方不会依据本合同修改甲方提供的设计文件,也不能擅自更改,除非经甲方书面批准。
4.工期4.1合同项下的工程计划将在合同签订后得到制定并以书面形式送交甲方。
乙方在计划实施期间应在任何时间内保证工程按期完工。
4.2若乙方不能按期完工,乙方应向甲方提前一段时间进行书面通知。
此时,甲方可以选择终止本合同。
5.工程造价5.1工程造价包括所有改善、调整和整理前的全部费用。
5.2付款的准确性和即时性至关重要。
甲方按合同规定时间向乙方支付费用。
5.3工程验收结束后,任何由乙方未支付的费用将在合同下注明的时间上按日计算利息,并应由乙方支付。
6.质保和维护6.1合同项下的工程施工完成后,乙方应向甲方交付完整的用户手册和保修计划。
乙方必须对工程进行质保和维护,时间为乙方向甲方提交用户手册之日起至质保期满为止。
6.2甲方有权检查、审核、测试或验收乙方所提供的材料、设备、产品或者服务。
乙方必须尽到其义务,协助甲方进行上述活动。
7.变更7.1若工程发生了变化或必要的修正,甲、乙双方应在书面形式下进行调整,并应就在装置或提供方面所做的任何变化进行重新评估,并以书面形式确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国际工程承包合同(一)
(一)工程总承包合同
a国的一家业主和b国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在a国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。
现将合同全文介绍如下:
合同
日期:____年3月30日地点:__________市本合同经下述双方签署:1.______________市卫生局局长____________先生(以下简称甲方)
2.______________建筑工程承包公司海外工程部经理
______________先生(____年3月20日由____________建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)出生地:______________(国家)国籍:______________(国家)总部:______________(国)______________市在a国的通讯地址:
______________________信箱鉴于甲方要兴建的
____________学校10000㎡的教学楼,乙方提交报价已于____年2月10日被__________市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据______国______部____年2月5日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,
在____________市对__________学校10000㎡的教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础
上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额本合同总金额为______________第纳尔。
兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。
临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在a国国内或国外新增加赋税。
(三)工期乙方必须根据本合同第______号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在工期之内。
如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当
地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
(七)图纸和规范完整无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。
在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
(八)施工进度计划表乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。
乙
方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。
实际工程量的增加或减少
在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整
金额,要用业已议定的单价计算。
如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行
计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否则,等于放弃权利。
这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部
分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要
求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合
同注册登记付税手续之后,甲方根据乙方的要求,向乙方支付合同金额______%的预付款。
支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家
a国的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。
上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中
所占的比例扣除,直到扣完为止。
保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方
接受的材料,其费用中的____%应付给乙方。
条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。
上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的。
但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。