国际工程承包合同通用版
fidic合同范本
fidic合同范本合同编号：_______名称：________地址：________联系方式：________名称：________地址：________联系方式：________鉴于业主希望对________（项目名称）进行建设和/或改建，并已决定将该项目的设计和施工以交钥匙方式委托给承包商，根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《设计、采购、施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》第二版（2017年版）及相关法律法规，经双方友好协商，一致同意签订本合同，共同遵照执行。
第一条合同文件1.1 本合同的合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）投标文件；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）规范；（8）图纸；（9）其他合同文件。
1.2 合同文件之间互相解释，互为说明。
若合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以合同文件的排列顺序在先者为准。
第二条承包范围2.1 乙方应按照本合同的规定，对________（项目名称）进行设计、采购、施工、安装、调试和交付，并承担相应的质量、安全、环保等责任。
2.2 乙方应按照合同文件规定的时间、质量、数量和性能要求，完成本合同项下的工程。
第三条合同价格3.1 本合同的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 除非双方另有约定，本合同价格为固定价格，不因任何因素调整。
第四条工期4.1 乙方应自合同生效之日起计算，按照专用条款约定的工期完成本合同项下的工程。
（1）不可抗力；（2）业主原因；（3）规范变更；（4）其他双方约定的原因。
第五条质量保证5.1 乙方应按照合同文件规定的技术规范、标准和要求，完成本合同项下的工程，并保证工程质量符合合同文件的要求。
5.2 乙方应建立健全质量保证体系，对工程质量的各个环节进行严格把控，确保工程质量达到合同文件规定的要求。
第六条履约保证金6.1 乙方应在合同生效之日起________日内，向业主提交相当于合同总价________%的履约保证金。
fidic 条款
fidic 条款（实用版）目录1.FIDIC 条款的概述2.FIDIC 条款的内容3.FIDIC 条款的应用范围4.FIDIC 条款在我国的使用情况5.FIDIC 条款的优势与不足正文FIDIC 条款，全称为国际咨询工程师联合会条款（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils），是国际上广泛使用的工程咨询合同条款。
它为工程项目的业主和承包商提供了一个公平、合理的合同框架，以保护双方的权益。
下面将从 FIDIC 条款的概述、内容、应用范围、在我国的使用情况以及优势与不足等方面进行详细介绍。
一、FIDIC 条款的概述FIDIC 条款起源于 20 世纪 50 年代，由国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定。
经过多次修订，现已成为全球范围内广泛使用的工程咨询合同文本。
FIDIC 条款旨在为业主和承包商提供一个清晰、明确的合同框架，以降低合同纠纷的风险。
二、FIDIC 条款的内容FIDIC 条款主要包括以下四个部分：1.通用条款：适用于所有类型的工程项目，包括施工、设计、监理等。
2.专用条款：针对特定类型的工程项目，如电力、水利等，提供更具针对性的规定。
3.合同格式：为业主和承包商提供了一个标准的合同文本模板，便于双方进行签订。
4.合同指南：为使用者提供详细的解释和说明，以便更好地理解FIDIC 条款。
三、FIDIC 条款的应用范围FIDIC 条款适用于全球范围内的各类工程项目，如建筑、市政、交通、能源等。
随着我国对外开放程度的加深，越来越多的国内外工程项目开始采用 FIDIC 条款。
四、FIDIC 条款在我国的使用情况自 20 世纪 80 年代以来，我国开始引进和借鉴 FIDIC 条款。
目前，FIDIC 条款已在我国的工程项目中得到广泛应用，如世博会、亚运会等重大工程项目。
同时，我国也积极参与 FIDIC 的国际事务，为 FIDIC 的发展作出贡献。
fidic合同条件 2017
FIDIC合同条件 2017一、FIDIC合同条件概述FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件是国际工程承包中广泛使用的一种合同范本，由FIDIC编写并发布。
它包括了业主、承包商、工程师和其他参与方的权利、义务和职责，以及工程承包过程中可能遇到的各种风险和问题。
FIDIC合同条件分为四个版本，分别是红皮书、黄皮书、白皮书和绿皮书。
其中，红皮书是最常用的版本，也是本文介绍的重点。
二、FIDIC合同条件 2017主要内容FIDIC合同条件 2017包括以下主要内容：1. 一般规定：包括合同文件的组成、解释顺序、合同文件的通用性、合同语言、货币和计量单位等。
2. 业主：包括业主的权利和义务、业主提供资料和进行工程协调的责任、业主对承包商的付款等。
3. 承包商：包括承包商的权利和义务、承包商的工期和费用估算、承包商的图纸和规范、承包商的施工安全和环境保护等。
4. 工程师：包括工程师的权利和义务、工程师的职责和权力限制、工程师的酬金等。
5. 承包方式：包括总价合同、单价合同、成本加酬金合同等承包方式的定义和适用范围。
6. 合同价格：包括合同价格的定义、计算方法和调整方式，以及付款方式等。
7. 工期：包括工期的时间表、工期的延误和提前、工期的变更和索赔等。
8. 维修期：包括维修期的定义和时间表、维修期内的维修责任和费用等。
9. 风险与保险：包括风险的分配和转移方式、保险的类型和投保方式等。
10. 违约与解约：包括违约的定义和后果、解约的条件和程序等。
11. 争议解决：包括争议的解决方式、仲裁和诉讼的程序等。
三、FIDIC合同条件 2017与之前版本的区别FIDIC合同条件 2017与之前版本相比，主要区别在于以下几个方面：1. 增加了新的术语和定义，以更好地解释合同条款的含义和应用。
2. 对一些条款进行了修订和完善，以更好地反映现代工程承包实践的变化和需求。
3. 对一些条款进行了重新组织和排列，以更好地提高合同文本的阅读和使用体验。
FIDIC合同条件概述+合同范本+通用条款解释
FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。
FIDIC条件的标准文本由英语写成。
FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。
目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。
（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。
并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。
业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。
（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括：第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。
AIA合同文件介绍及其与FIDIC合同的比较研究
三、AIA合同与FIDIC合同的比较研究
总结来说，A合同和FIDIC合同在条款内容、适用范围和使用范围上存在一定 的差异。在选择使用哪种合应考虑项目的具体情况、所在地区的相关法律以及项 目的具体需求。
参考内容
一、引言
一、引言
随着我国市场经济的发展，建设工程施工合同在工程项目中的重要性日益凸 显。为了规范合同管理，我国推出了建设工程施工合同示范文本。然而，与国际 通行的FIDIC合同相比，两者在许多方面存在一定差异。本次演示旨在比较分析 我国建设工程施工合同示范文本与FIDIC合同，以期为我国施工合同的完善提供 借鉴。
1、合同履行期限问题及处理方法
在我国建设工程施工合同示范文本中，关于合同履行期限的规定较为明确， 一般按照合同约定的工期进行。若出现工期延误情况，双方需协商确定责任方并 采取相应措施。而在FIDIC合同中，对于工期延误的处理方法更为具体，根据不 同情况采取不同的罚款或其他措施。
2、合同价格调整问题及处理方 法
1、施工单位责任与义务
在我国建设工程施工合同示范文本中，施工单位的主要责任和义务包括按时 完成施工任务、确保工程质量、遵守相关法律法规等。而在FIDIC合同中，施工 单位还需负责工程保险、遵守工程设计要求等。
2、监理单位责任与义务
2、监理单位责任与义务
我国建设工程施工合同示范文本中，监理单位的主要责任和义务是受建设单 位委托对工程施工进行监督和管理，包括质量控制、进度控制和投资控制等。而 在FIDIC合同中，监理单位具有更高的独立性和权力，承担着主持召开解释性会 议、裁决施工争议等职责。
2、适用范围比较
2、适用范围比较
我国建设工程施工合同示范文本主要适用于各类房屋建筑、土木工程、设备 安装、管道线路等施工项目。而FIDIC合同适用于国际工程承包项目，特别是世 行、亚行等国际金融组织贷款的工程项目。在适用范围方面，两者存在一定差异。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号，__________。
甲方，（委托方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方，（承包方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟开展国际工程承包业务，为确保项目顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目，具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________（大写，__________），具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度，按时按质完成工程项目，确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求，提供符合标准的材料和设备，并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认，双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求，对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律，对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
（其他双方协商一致的条款）。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程项目竣工验收之日终止。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上为国际工程承包合同范本，双方如对合同内容有任何疑问或争议，可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际工程合同协议书
国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】（全称）地址：代表人：（姓名、职务）【乙方】（全称）地址：代表人：（姓名、职务）鉴于甲乙双方就（项目名称）工程项目的建设和实施达成一致，特此签订本合同，以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为（具体描述项目内容、规模、技术要求等）。
1.2 工程项目位于（项目地点）。
第二条合同价格2.1 本合同总价为（货币单位及金额），包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制：（如有价格调整条款，需明确调整的条件、方式和程序）。
第三条工期与进度3.1 开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
3.2 工程进度计划由乙方制定，并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为（期限），在此期间内发现的任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款：甲方应在合同签订后的（时间）内支付合同总价的（百分比）作为预付款。
5.2 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在（时间）内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应按日支付违约金，计算方式为（具体计算方法）。
6.2 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付滞纳金，计算方式为（具体计算方法）。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可将争议提交至（指定的仲裁机构）进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________日期：___________ 日期：___________。
fidic施工合同是总价合同吗
FIDIC施工合同是总价合同吗？FIDIC施工合同条件的应用非常广泛，涉及到众多工程项目的实施和管理。
在工程实践中，人们对于FIDIC施工合同是否为总价合同的问题存在一定的疑惑。
本文将从FIDIC施工合同的定义、特点和条款等方面，对这个问题进行详细的分析和探讨。
一、FIDIC施工合同的定义和特点FIDIC施工合同是指根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的施工合同条件，由业主与承包商签订的，用于指导和规范工程项目的实施、管理和竣工验收等方面的合同。
FIDIC施工合同具有以下特点：1. 国际通用性：FIDIC施工合同条件是国际通用的工程合同范本，被广泛应用于世界各地的工程项目中。
2. 严谨性和完整性：FIDIC施工合同条件包含了工程承包合同的各个方面，如合同的谈判与订立、业主、监理、承包商三方责权利、风险管理及合同担保、工程承包合同的履行等，具有很高的严谨性和完整性。
3. 灵活性：FIDIC施工合同条件允许当事人根据实际情况对合同条款进行修改和调整，以适应不同工程项目的需求。
4. 强调双方的合作与沟通：FIDIC施工合同条件鼓励业主、监理和承包商之间的合作与沟通，以确保工程项目的顺利实施。
二、FIDIC施工合同的价格方式FIDIC施工合同的价格方式取决于合同的类型。
根据FIDIC施工合同条件的不同版本，价格方式主要有以下几种：1. 单价合同：单价合同是指业主按照工程量表中的单价支付承包商的工程款。
在这种合同方式下，承包商完成工程的实际费用取决于工程量的实际完成情况。
2. 总价合同：总价合同是指业主按照合同约定的总价支付承包商的工程款。
在这种合同方式下，承包商完成工程的实际费用是固定的，不随工程量的变化而变化。
3. 成本加酬金合同：成本加酬金合同是指业主支付承包商的工程成本和约定的酬金。
在这种合同方式下，承包商的利润与工程成本挂钩，具有一定的不确定性。
三、FIDIC施工合同条件中的索赔管理FIDIC施工合同条件高度重视索赔管理，旨在确保业主和承包商的合法权益。
国际工程合同标准文本
国际工程合同标准文本
【】
引言部分：
甲方（业主）：[甲方全称]
乙方（承包商）：[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则，就[项目名称]工程项目（以下简称“本工程”）达成如下协议：
一、工程描述
1.1 工程地点：[具体地点]
1.2 工程内容：[详细描述]
1.3 工程规模及要求：[详细说明]
1.4 工期要求：[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价：[金额]
2.2 价格构成：[详细分项]
2.3 支付方式及时间：[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
- 提供必要的工程条件和资料；
- 按时支付合同约定的款项；
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务：
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设；
- 负责工程的安全管理；
- 遵守相关法律法规，确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金；
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议；
5.2 协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
结束语：。
国际工程合同范本
国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家，因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例，又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。
国际工程项目所使用的合同范本主要包括：1)FIDIC、AIA（美国建筑师学会）、ICE（英国土木工程师学会）等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。
ICE出版的新合同文本称为“新工程合同（NEC）”，由多个标准合同文本构成。
2）世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本，如世界银行协调版施工通用合同条件等。
3）适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本，如香港测量师学会（HKIS）颁发的有关建筑合同等。
2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多，可按照不同准则进行分类。
依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。
按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类，每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。
各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。
总价合同下业主的风险最小，承包商的风险最大，而在成本补偿合同下，业主的风险最大，承包商的风险最小。
查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志，名叫项目管理。
这本杂志上有较多的这方面的文章，讲的也较专业，应该对你有用。
希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。
合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的合同条件，一般包括以下内容：1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际工程承包合同通用版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-080981
国际工程承包合同通用版
国际承包工程合同格式
第一部分一般条款
定义
第一条（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
（１）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业
主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
（２）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人
代表，继承人和经业主同意的受让人。
（３）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通
知承包人，由
业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。
（４）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任
命履行第二条规定的职责的人选。
对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。
（５）“工程”包括永久性工程和临时性工程。
（６）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价
格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。
（７）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。
（８）“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工
程的材料。
（９）“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。
（１０）“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
（１１）“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师提
供或书面同意增加的部分。
（１２）“图纸”包括技术规范中包含的图纸，经工程师书面同意的对图纸的
修正，以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。
（１３）“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他
场地，以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。
（１４）“同意”指书面同意，包括随后对口头同意的书面确认。
（二）合同内容需要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。
（三）合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分，在解释合同不予考虑。
（四）“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支工程师及工程师代表
第二条工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。
如果在业
主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意，应在第二
部分中予以规定。
工程师可随时书面授权其代表代行其职权，但应向承包人和业主提交书面授权
文件。
在授权期间，工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决
定。
以下情况如此办理：
（１）工程师代表未否定的工程、材料，工程师仍有权否定，并决定拆除相应
的建筑。
（２）若承包人对工程师代表的决定不满意，有权提请工程师亲自判定。
转让和分包
第三条未经业主书面同意，承包人不得将全部或部分合同，或合同收益（除
了向承包人的开户银行支付到期款项外）转让。
第四条承包人不得分包整个工程。
除非合同另有规定，承包人未经工程师的
书面同意，不得将工程的任何部分分包出去。
即使工程师同意分包，承包人仍将承
担合同义务。
分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、
工人的行为、失误、失职一样，由承包人承担责任。
为某部分工程提供劳力将不
被视作分包。
合同文件
第五条（一）在第二部分将写明下列条件：
合同文件使用的语言；
合同适用哪国的法律，按哪国法律解释；
如果文件用同一种以上语言书就，文件按哪种语言解释，就在第二部分中将其
定为以这种语言为准。
（二）除非合同另有规定，合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。
构成合同的几个文件可互相解释，在发生歧义和不一致时，将由工程师向承包人作
出解释。
如果工程师对歧义进行解释时，导致承包人增加未预见的开支，经工程师证明，
业主应支付相应的款额。
第六条（一）工程图纸将由工程师保管，但需免费向承包商提供两份副本。
如果承包人需要更多副本，则自己承担费用。
完成合同工程后，承包人将图纸全部
归还工程师。
（二）承包人所在工程现场保留一份图纸副本，以便工程师及其代表，或工程
师书面授权的人士随时审查。
（三）如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令，导致工程延误或中断，
在此情况下承包人要书面通知工程师。
通知中应详细描述所需图纸、命令，为什么
需要，何时需要，以及否则可能造成的延误和停工。
（四）如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令，而导致承
包人误工和／或增加开支，工程师将决定延长承包人的规定工期。
且只要开支合理，
承包人将得到补偿。
第七条在工程进行中，工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和
指示。
承包人应执行且受其约束。
一般义务
第八条（一）根据合同条款，承包人要认真进行工程建设维护工程。
只要合
同规定需要，为了建设和维护工程承包人应暂时或长期提供劳力、材料、建设机械
等。
（二）承包人将对施工现场操作和建筑方法的恰当、稳定、安全负全部责任。
除非在合同中另有规定，承包人对工程师决定的永久性和临时性工程的设计、规格
不负责任。
第九条如果修正需要承包人签订并执行的一个合同协议，协议由业主人准备
并承担费用。
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。