光伏发电项目工程承包合同
分布式光伏发电项目承包合同5篇
分布式光伏发电项目承包合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1分布式光伏发电项目承包合同甲方（甲方名称）：__________地址：__________电话：__________乙方（乙方名称）：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方拥有光伏发电项目的所有权，并希望委托乙方进行分布式光伏发电项目的设计、施工、调试及运行维护等工作，双方经友好协商，就相关事项达成如下合同：第一条项目名称及地点1.1 甲方将其位于（具体地址）的光伏发电项目委托给乙方进行设计、施工、调试及运行维护。
第二条项目范围2.1 乙方承包项目包括但不限于光伏发电系统设计、发电设备采购、土建施工、电气设施安装、光伏并网调试、运行维护等工作。
第三条项目进度3.1 乙方应按照合同约定的时间节点，按时按质完成项目的各项工作。
3.2 若因不可抗力因素导致项目进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。
双方可协商变更项目进度。
第四条工程质量4.1 乙方应按照相关法律法规和技术规范的要求，确保项目的设计、施工、调试及运行维护等工作符合标准，具有良好的品质。
4.2 项目竣工验收前，乙方应组织对项目进行全面检查，并确保不存在质量问题。
第五条项目支付5.1 项目总造价为人民币_______元，按照合同约定的支付方式分期支付。
5.2 甲方应按照合同约定的支付比例及时间节点，按时支付款项。
第六条保修期6.1 项目竣工验收后，乙方提供_______年的保修期，保修期内乙方应免费维修因品质问题引起的损坏和故障。
第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定的内容履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。
第八条合同变更8.1 若有必要修改合同内容，双方应经友好协商后签订书面协议，视为本合同的一部分。
第九条合同解除9.1 在合同履行过程中，如遇到无法解决的争议，双方可协商解除合同，并按照解除协议确定的程序和条件执行。
2024年光伏开发承包协议书模板
2024年光伏开发承包协议书模板甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟开发光伏发电项目，乙方具有相应的开发能力和资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就光伏发电项目的承包事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_________________________1.2 项目地点：_________________________1.3 项目规模：_________________________1.4 项目内容：_________________________第二条承包范围2.1 乙方负责光伏发电项目的规划、设计、施工、安装、调试、验收及后续运维服务。
2.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准完成承包范围内的工作。
第三条承包方式3.1 本项目采用包工包料的承包方式。
3.2 乙方应自行组织施工队伍，负责施工所需材料的采购。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告。
第五条工程期限5.1 工程开工日期：____________________5.2 工程竣工日期：____________________5.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第六条工程价款及支付方式6.1 工程总价款为：____________________6.2 付款方式：_________________________6.3 甲方应按照合同约定及时支付工程款。
第七条双方权利与义务7.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
7.2 乙方应按照合同约定完成工程任务，保证工程质量。
7.3 双方应遵守国家法律法规，维护对方合法权益。
第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
8.2 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
光伏合同范本(精选4篇)
光伏合同范本（精选4篇）光伏合同1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：一、基本内容依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：五、解决争议的办法(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
农村房顶安装光伏发电合同6篇
农村房顶安装光伏发电合同6篇篇1农村房顶安装光伏发电合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）为推动农村新能源发展，提高农村居民生活质量，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方房屋顶安装光伏发电项目事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方拥有一栋位于（详细地址）的房屋，特有房顶可以安装光伏发电设备。
1.2 乙方为具备相关资质和技术的光伏发电企业，愿意承接甲方的光伏发电项目。
1.3 本合同约定甲乙双方合作共同安装光伏发电设备，以便解决甲方电力需求问题。
二、合作内容2.1 乙方负责为甲方房屋屋顶安装光伏发电设备，并确保设备的安全和稳定运行。
2.2 甲方提供房屋屋顶进行光伏发电设备的安装，并承担相关屋顶维护责任。
2.3 双方合作期限为（年/月/日至年/月/日），经过协商可以延长合作期限。
三、合作权益3.1 甲方享有光伏发电设备所产生的电力收益权益，乙方无权占有甲方所产生的电力。
3.2 乙方享有根据工程实际情况获得的施工费用，双方另行商定其他相关权益。
3.3 甲方保证光伏发电设备在乙方维护过程中不受损坏，否则甲方需负责维修费用。
四、合同约定4.1 双方共同遵守合同内容，公平合理履行各自义务。
4.2 若遇到不可抗力因素，如自然灾害等，致使合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
4.3 如有其他特殊情况，需另行签订补充协议，以确保双方权益。
五、争议解决本合同如发生争议，可协商解决，若协商不成，提交履行合同的劳动和社会保障部门进行调解；如无解决，双方可向当地人民法院诉讼解决。
六、合同生效本合同自双方在合同最后签字盖章之日起生效，在合同有效期内均为当事人共同遵守的约束力。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日以上为《农村房顶安装光伏发电合同》，双方应当共同遵守合同约定，确保合作顺利推进。
愿双方合作愉快，共同促进农村光伏发展，造福农村居民。
篇2农村房顶安装光伏发电合同合同编号：XXXXXXX甲方：村民姓名证件号码：联系地址：电话：乙方：光伏发电公司名称注册地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有一处位于乡村的房屋，并有意安装光伏发电设备，乙方为争取环境友好、可再生能源的利用，经双方友好协商，达成如下协议：第一条安装地点甲方同意在其名下的房屋屋顶安装光伏发电设备，设备安装位置经乙方工程技术人员测算确认。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
太阳能光伏安装承包合同4篇
太阳能光伏安装承包合同4篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方（出租人）：乙方（承租人）：鉴于，甲方是一家太阳能光伏发电设备的拥有者，拥有太阳能光伏发电设备的全部法律权益；乙方是一家具备太阳能光伏发电设备安装能力的公司，愿意承担太阳能光伏发电设备的安装任务。
双方经友好商议，就太阳能光伏发电设备的安装事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在太阳能光伏发电设备安装过程中各自的责任和权利，确保双方的利益不受损害。
第二条安装范围1. 乙方将根据甲方提供的太阳能光伏发电设备的技术参数和安装位置，进行详细的现场勘查和测量。
2. 乙方将根据现场情况，制定详细的施工方案，包括安装位置、安装方式、布线方案等。
3. 乙方将按照施工方案，对太阳能光伏发电设备进行安装、接线、调试，并保证设备的正常运行。
第三条安装设备1. 乙方承诺使用符合国家标准和规定的太阳能光伏发电设备，并保证设备的质量和性能。
2. 乙方将对太阳能光伏发电设备进行现场安装，并保证安装质量符合相关标准和规定。
3. 乙方将在设备安装完成后进行系统检测和调试，确保设备正常运行。
第四条安装工期1. 双方约定安装工期为（具体日期），如因不可抗力或其他不可抗理由导致工期延误，双方应及时协商解决。
2. 若乙方不能在约定工期内完成安装任务，乙方将承担延误责任，并按照约定支付违约金。
第五条安装费用1. 甲方应向乙方支付太阳能光伏发电设备安装费用，具体费用为（具体金额），支付方式为（付款方式）。
2. 乙方应在收到安装费用后按照安装合同完成太阳能光伏发电设备的安装工作。
第六条保修期限1. 乙方承诺提供（具体保修期限）的免费保修服务，保修期内设备出现故障，乙方将尽快处理。
2. 保修期后，乙方将提供有偿维修服务，费用双方协商确定。
第七条不可抗力1. 如发生不可抗力事件，包括但不限于地震、火灾、洪水、战争等，造成工程无法继续进行或无法按期完工，双方应相互体谅，尽最大努力协商解决，不能解决的，免责。
分布式光伏发电承包合同5篇
分布式光伏发电承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设分布式光伏发电项目，乙方具备相关的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分布式光伏发电承包合同。
一、项目概况1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：总装机容量为______千瓦（KW）。
二、承包范围及内容1. 乙方负责完成项目的全部建设任务，包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、配电系统安装等。
2. 乙方负责提供所有设备材料，并保证其质量符合国家相关标准。
3. 乙方负责项目的调试、试运行及验收工作。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。
3. 项目建设完成后，经双方验收合格，甲方支付合同余款。
四、工期要求1. 乙方应在合同签订后______日内开始施工，并在______日内完成建设任务。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、质量保证及售后维护1. 乙方应保证项目的质量符合国家相关标准及合同约定。
2. 项目验收合格后，乙方提供______年的质保期。
3. 在质保期内，如因乙方原因造成设备损坏或性能故障，乙方应负责免费维修或更换。
4. 质保期结束后，乙方提供有偿的售后维护服务。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应按合同总价每日万分之______的比例向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成建设任务，应按合同总价每日万分之______的比例向甲方支付违约金。
光伏电站承包合同3篇
光伏电站承包合同3篇篇1光伏电站承包合同一、合同双方甲方（承包方）：_______________________乙方（发包方）：_______________________二、合同背景为了促进可再生能源在能源领域的发展，甲方同意承包乙方的光伏电站项目。
本合同旨在规定双方责任和权利，确保项目顺利进行。
三、项目描述1. 项目名称：_______________________2. 项目地址：_______________________3. 项目规模：____________MW4. 项目工期：______________5. 项目预算：______________元四、合同条款1. 项目责任：乙方负责提供项目地点和资金，甲方负责设计、施工和运营光伏电站。
双方共同承担项目的风险。
2. 设计阶段：甲方根据乙方要求设计并提交设计方案，乙方审核确认后开始施工。
3. 施工阶段：甲方负责组织施工队伍进行施工，确保项目按时完工。
4. 运营阶段：项目完工后，甲方负责运营和维护电站，确保电站稳定运行。
5. 费用支付：乙方支付甲方合同约定的款项，甲方按期完成工作。
双方约定支付方式和进度。
6. 变更和延期：如遇不可抗力导致项目变更或延期，双方共同商讨解决方案。
7. 保修期：项目完成后，甲方提供一定期限的保修服务，确保电站正常运行。
8. 终止合同：合同任何一方提前通知另一方，经协商可终止合同。
五、违约责任1. 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致项目延误或损失，应赔偿受损方。
六、争议解决双方约定如有争议，应协商解决。
如协商无果，可向有关部门申请仲裁。
七、其他条款1. 本合同为双方共同遵守，未尽事宜可另行协商。
2. 本合同生效自双方签字后，至项目完工并验收结束。
甲方（盖章）：_______________________乙方（盖章）：_______________________签订日期：_______________________以上内容如有争议，应遵循《中华人民共和国合同法》相关规定解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
主要包括:光伏阵列设备、 一次接入设备、 二次接入设备、送出线路及配套工程设备、其他设备材料的采购供货及安装工程。
２．3建筑工程（无)
２．４调试、试验、系统试运行及竣工验收
设备调试检查、竣工、试运行、整套系统的启动验收等。
2．5备品备件
承包人负责提供“取得竣工验收证书后或等同竣工验收证明材料后一年期”的供货范围内设备的备品备件（以承包人设备采购合同为准）。
2.6其它
主要包括:电站运维必须专用工具、消耗品等一次性工器具。
2.7双方工作范围划分：详见本合同附件3发包人和承包人的工作范围以及附件4供货设备、材料清单。
3.合同价格和付款货币
本合同是成本加酬金合同，即成本加利润的合同方式。酬金为发生成本价款的10%。
３.１合同价格
本合同暂定单价为7．5元/瓦，暂定项目总装机容量为50MWp,暂定合同总价为人民币 万元(大写: 圆整）。由以下三部分构成:1技术咨询服务费,2设备、材料购置费,3安装工程费。
4.工程工期
自合同生效之日起，【1４2】历天内具备并网发电的条件(冬歇期除外)。如果因不可抗力或发包人原因导致的工期延误（如合同款项不按时支付等），工期应予顺延。
计划开工日期:2015年8月1日。
具备并网发电条件日期: 201５年12月20日。
5.工程质量标准
符合国家和行业验收标准。
6.性能考核与验收
1.1.3专用条款:指根据本合同项目的具体情况,对本合同协议书进行细化、完善、补充约定,并同意共同遵守的条款。
1.1.4合同工期：指从合同生效之日起，至具备并网发电条件之日止的期间。
1.1.5合同生效日：指本合同协议书第8条规定的日期。
1.1.6质保期：指始于工程交付之日起至本合同约定的质量保修期结束的期间。
７.6构成合同组成部分的其他文件
7．7双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、盖章扫描件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
构成合同组成部分的其他文件合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时,双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的,可按合同条件的规定提请争议解决。
开 户 行：
开 户 行：
中信实业银行南京分行城中支行
帐户名:
帐户名:
有限公司
帐 号：
帐 号:
077２2１
税号:
税号：
３２3６
日 期：
日 期：
２015年７月20日
ﻬ
第二部分专用条款
第１条 ﻩ一般规定
１．1 ﻩ定义与解释
1.1.1合同：指由本合同协议书中第7条所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2合同项目：指【】MWp【 地面/分布式】光伏发电站项目
签定日期:201５年７月20日
签约地点：上海
合同附件目录
附件1工程设计基础资料清单
附件2主要设备配置说明
附件3发包方/承包方的工作范围
附件4设备、材料供货清单
附件5预估工程报价单
附件６安全文明施工
附件７ 技术服务和培训
附件8 技术指标及保证参数
附件9验收标准和验收测试程序
附件１0保密协议书
附件11工程进度计划
1.1.7合同价格：指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.8工程总承包:指承包人受发包人委托，按照合同约定对本工程项目的设计、采购、施工（含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.工程概况
１.１工程名称：光伏发电项目
1.2装机容量：２０ＭWp
1.３工程地点:山东省
1.4承包方式：工程承包,即设备选购、材料订货、电气设备安装、调试工作的承包。
1.５承包内容：包工、包料,即承包工程实施过程中所用的全部人工和材料。
2.工程承包范围
２.1技术咨询服务
承包人的工作范围主要包括:工程建设期间,派驻工程技术人员进行现场技术指导、培训、监督和控制；质保期内的技术支持及售后服务。
第一部分 合同协议书
发包人(甲方）:＊***********有限公司
承包人(乙方):有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则,发包人与承包人经过友好协商,就“ 光伏发电项目”的工程承包事宜达成共识，为明确双方的权利、责任和义务,双方一致同意订立本合同。
6.1性能考核指标:首年系统效率≥８0%
6.2性能考核与竣工验收办法按本合同附件9 技术指标及保证参数、附件10验收标准和验收测试程序以及“专用条款”中的相关规定进行。
7.组成本合同的主要文件及解释顺序
7.1合同协议书
7．2专用条款
７．3合同附件
7.4标准、规范及有关技术文件
７．5设计文件、资料和图纸
发包人和承包人双方同意,本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议,双方还同意除了在本合同中有特别规定或用书面阐明并按本合同规定履行了相同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
8.合同生效与终止
8.１本合同在以下条件全部满足时生效:
合同订立地点:山东
发包人：
***＊*＊＊**＊＊*有限公司
承包人：
有限公司
法人代表：
孙一程
法人代表：
张海明
授权代表：
授权代表:
联 系 人:
陈文清
联 系 人：
黄华
电 话:
电 话:
传 真:
传 真：
地 址:
威海市环海路11号
地 址:
南京市鼓楼区云南路3１－１苏建大厦3楼
邮 编:
26４2０５
邮 编：
２100０9
8.１.1双方代表签字并加盖公章;
８.1.2 发包人向承包人支付预付款；
8.2 合同各方履行完成合同约定的全部义务结束之日（工程交付之日期起一年后),合同终止。
9.其它
9.1本合同一式六份，本合同正本一式：2份，合同副本一式:４份,双方各执三份。
９.２未尽事宜，双方另行协商。
合同订立时间：2015年７月20日
光伏发电项目工程承包合同
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
ﻩ
***＊**＊***＊＊**光伏发电项目
工程承包合同
合同编号：
发包人(甲方)：***＊＊*****＊*有限公司
承包人（乙方）:有限公司