二建机电工程案例汇总
二级建造师机电工程案例题汇总
1.A安装公司中标承建某轧钢生产线设备的安装,双方按规定签订了设备安装承包合同,设备的采购和运输由建设单位负责,设备的安装技术标准为设备制造厂的技术标准,合同约定工期为6个月,定于8月1日开工。
生产线的土建工程由建设单位分包给了B建筑公司,工程开工后发生了如下几项事件:事件1:生产线设备由国外引进,在运输过程中遇到台风,延迟了7天到达施工现场。
事件2:A公司进场后,在设备基础检测中,发现土建施工的基础不合格,因设备基础返工,影响了施工进度。
事件3:施工人员在生产线设备安装中,A公司按我国国家标准进行施工验收。
事件4:施工开始后,建设单位提出要在12月30日完工试生产,要求A公司赶工。
问题:(1)生产线设备晚到了7天,A公司说影响了开工日期,是否正确? 答：不正确。
生产线设备晚到7天,不会影响开工日期,可能会影响施工进度。
因为A公司进场后的安装工序首先是施工准备和基础检测。
(2)基础验收不合格,A公司能否向B公司提出索赔?答：不能。
因为A与B没有合同关系。
A公司可向建设单位提出索赔。
(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是否妥当?答：不妥当,应按合同规定的制造技术标准进行施工验收。
(4)建设单位要求在年底完工,A公司可以提出哪些索赔费用?答：可以提出赶工索赔和延期索赔,索赔工程变更造成的时间、费用的损失。
2.某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。
工程由A公司总承包,因安装工期紧,A公司将其中的输煤机、水处理和辅机等设备分包给B公司安装。
A公司编制了该工程的施工组织设计、施工总进度计划和施工方案。
锅炉主吊为塔吊,汽机间的设备用桥式起重机吊装,焊接要进行工艺评定。
根据施工现场的危险源分析,制定了相应的安全措施,建立健全安全管理体系。
问题:(1)A公司编制施工组织设计的主要依据是什么? 答：工程合同、招投标文件、设计图纸、主要工程量、主要材料清单等。
(2)该工程项目施工总进度计划应由谁来编制?编制中考虑的主要因素什么?答：由A公司编制。
二级建造师机电实务案例汇总
机电实务案例汇总一．压力管道，焊接1.压力管道安装的关键工序：材料检验、管道焊接和管道试验。
2.三检制（1）自检，焊工首先自检，检查坡口质量、组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境以及焊接过程的自检等（2）互检，焊工或者焊接组长，上下工序之间的相互检查。
（3）专检就是专职检查员对焊口质量的抽检或无损检测。
3.焊接气孔超标分析排列图504.管道焊缝气孔超标原因：焊工操作原因，焊条未烘干和焊接环境影响以及焊接位置和焊机原因。
5应采取的改进措施：（1）针对焊工要进行培训，使焊工掌握相应的焊接技术（2）针对焊条未烘干的问题，要加强焊条烘干管理，建立相应的制度和管理措施，没有烘干的焊条不得使用（3）针对环境问题，应采取防潮、防雨措施。
如对焊口处应烘干在焊，焊条储存在保温桶内，不使焊条受潮等。
（4）针对其他几个问题也要采取相应措施给予改进。
二．施工组织设计、施工方案、合同变更1.专项施工组织设计编制应坚持的原则是什么？针对大型石化项目中15吨重塔器桅杆吊吊装工作的专业分包，有哪些属于危险性较大的专项施工方案？答：专项施工组织设计编制应坚持的原则是《谁负责项目实施，谁组织编制》。
专业分包B公司至少还要编制重15吨大型塔器吊装安装施工方案、高空作业施工方案。
由于大型塔器吊装采用非常规起重设备、方法，且点检起吊重量超过100KN（1吨等于9.8千牛顿），属于超过一定规模危险性较大的专项工程。
2.上述方案如何进行审核和批准？答：重15吨大型塔器桅杆吊吊装安装方案由专业分包B单位技术部门组织审核，技术负责人签字后交总包A单位，总包A单位内部审核完毕，有总包A单位项目经理签章后向监理报批，由项目总监理工程师审核签字。
该方案还应由总包A单位组织召开专家论证会，以确保方案的正确性和可操作性。
3机电工程项目合同变更的形式是什么?答：合同双方经过会谈，对变更所涉及的问题，如变更措施、变更的工作安排、变更所涉及的工期和费用索赔的处理等达成一致，然后双方签署会议纪要、备忘录、修正方案等变更协议。
二建机电工程案例汇总
二建机电工程案例汇总一、案例一：某大型商业综合体机电工程项目项目概况：该项目位于某大城市的商业中心地带，总建筑面积约10万平方米，包含购物中心、写字楼、酒店等多个功能区域。
机电工程是该项目的重要组成部分，涉及电力系统、给排水系统、暖通空调系统等。
项目需求：1. 电力系统：提供稳定可靠的电力供应，满足各功能区域的用电需求。
2. 给排水系统：设计合理的供水和排水系统，确保正常运行和节水节能。
3. 暖通空调系统：为各功能区域提供舒适的室内环境，保持适宜的温度和湿度。
解决方案：1. 电力系统：采用双回路供电方案，确保电力供应的可靠性。
设计合理的配电系统，包括主配电室、分配电室和终端配电箱，实现用电的分区控制。
2. 给排水系统：采用节水型设备，如水量自动控制阀、节水型卫生洁具等，实现供水和排水的高效率运行。
同时，设计合理的管网布局，减少管道阻力和压力损失。
3. 暖通空调系统：采用中央空调系统，结合变频调速技术，实现能源的节约和室内温度的精确控制。
同时，采用新风系统，保持室内空气的清新。
实施过程：1. 方案设计：由专业的机电工程设计团队进行方案设计，充分考虑项目的需求和技术要求。
2. 材料采购：根据设计方案，采购符合质量标准的机电设备和材料。
3. 施工安装：由专业的机电工程施工队伍进行设备安装、管道敷设等工作，确保质量和进度。
4. 调试验收：对机电设备进行调试和验收，确保各系统的正常运行和性能达标。
成果效益：1. 电力系统稳定可靠，确保各功能区域的正常用电。
2. 给排水系统高效运行，实现节水节能的目标。
3. 暖通空调系统提供舒适的室内环境，满足用户的需求。
4. 项目建设周期短，质量可控，节约了人力和物力资源。
二、案例二：某工业园区机电工程项目项目概况：该项目位于某工业园区，总建筑面积约30万平方米，包含厂房、办公楼、仓库等多个功能区域。
机电工程是该项目的关键工程，涉及电力系统、给排水系统、消防系统等。
项目需求：1. 电力系统：提供稳定可靠的电力供应，满足各功能区域的用电需求。
二建机电实务案例题
二建机电实务案例题案例2：司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时,电动机转子电阻器有白色烟雾冒出,施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执；验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序.问题：(1)卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么？(2)验收前自检发现不合格应怎样处理？ (3)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作？ (4)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作？正确答案： (1)电阻器是电动机地成套产品,施工时仅检查绝缘和接线,不须作任何处理. 因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致,通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术说明书便很快查明原因,是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.途径正确,问题迎刃而解. (2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏,是施工地失误和缺陷,应在检查中作好记录,并指定专人负责、定期整改、补足配重块,在复验时列为重点部位.(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后,要组织设计、施工、监理、使用和其他相关单位进行初验或直接验收,在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满足功能和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,应准予验收,并完成各方地会签手续.有两点要加以说明,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣工验收申请,其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门或单位. (4)建设单位在工程竣工验收合格后地15日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案.案例3：司承建一规模较大地中成药制药厂,有两条同样地工艺生产线,设备由建设单位采购供应,其中6台淬取罐中地l台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损,现场检验后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,要在完工后3个月才能进场,该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收.问题：(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么？ (2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点？(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录？ (4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因.正确答案： (1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.(2)该工程规模较大,由两条工艺生产线组成,所以竣工验收分两步走,即应先初验,合格后再进行全部工程地正式竣工验收.(3)竣工图应如实反映竣工时地实际情况,所以不能描述备用罐地安装预期状况,要在以后施工完毕后给予补充.（4）潜在原因是业主认为造成甩项验收现象责任在己方,若不办理竣工验收,施工单位不能正常退场,空等3个月,必然会引起施工单位索赔,而且施工单位索赔必然成功.况且该公司承诺到货后再进场,未提到任何费用.案例4：司承建一中学教案楼机电工程,虽建筑面积较大,机电安装仅为电气照明工程和卫生给水排水工程,按合同工期完工.但教案楼外墙仍在装修中,室外地园林绿化尚在施工.因合同是单独签订地,仅是纳入意义上地土建总包管理,该公司为尽快转移施工,所以提出要求竣工验收,建设单位同意办理.问题：(1)试说明建设单位同意办理地原因. (2)该工程验收地基本程序有什么特点？ (3)在法规层面上考虑备案时应注意什么？正确答案： (1)由于是单独签订地工程承包合同,已履约完成全部工程,具备使用条件,又是一个专业工程合同,所以建设单位同意办理竣工验收手续.(2)虽然土建工程面积较大,但机电工程规模不大且不复杂,所以对该专业工程地竣工验收,不必有初验和正式验收之分,可进行一次性验收.(3)依据现行法规和《建筑工程施工质量验收统一标准》之规定,建筑电气工程和建筑给水排水工程属于该建筑单位工程地两个分部工程,虽通过验收但不能单独备案,要在这个包括教案楼园林绿化工程全部完工验收后,将专业工程验收资料汇总一起,再向政府行政主管部门实施备案施工预算在机电工程工程中地应用案例1：电安装施工单位通过招投标竞争在某市承包一项商务楼地机电安装工程工程,工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等.合同造价为1200万元. 当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量地增幅大于原工程量地18%.在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求.问题：(1)工程量清单计价应包括哪些组成部分？ (2)该工程因设计变更引发工程量变更情况,施工单位应如何处理？ (3)施工单位应怎样计算由于设计变更引起地新工程费用？ (4)指出该机电安装工程工程,划分地分部工程有哪些？正确答案：(1)工程量清单计价应包括招标文件规定完成工程量所需地全部费用.由分部分项工程费、措施工程费和其他工程费组成.(2)由于本工程因设计变更引起工程量地增幅是18%,即大于原工程量地15%,所以施工单位可将调幅部分地综合单价提交建设单位审查确定.(3)施工单位采用综合单价法,应按照实际发生地人工、材料、机械地数量,依据工程造价管理机构发布地市场价格计算费用.(4)该工程是建筑机电安装工程工程,按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300),本工程地分部工程有：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、电梯工程等五个分部工程；消防工程不是分部工程.案例2：电安装施工单位承建某城市地一项大型图书馆机电安装工程.合同造价2400万元,其中主材料费和设备费占65%,工期为8个月. 合同约定： (1)工程用主材料和设备由甲方供货,其价款在当月发生地工程款中抵扣. (2)甲方向乙方支付预付款为合同价地20%,并按起扣点发生月开始按比例在月结算工程款中抵扣. (3)工程进度款按月结算.(4)工程竣工验收交付使用后地保修金为合同价地3%．竣工结算月一次扣留.问题：(1)工程价款地结算方式主要有哪些？ (2)该工程预付款地起扣点为多少万元？(3)竣工结算地依据有哪些？(4)该工程按合同规定工程全部完成,竣工验收合格后,进行竣工结算时还应考虑哪些费用应抵扣或扣留？正确答案：(1)工程价款地主要结算方式有：按月结算与支付、竣工后一次结清、分段结算、目标结算、合同约定地其他结算方式.(2)工程预付款地起扣点：T=2400-2400×20%÷65%≈1661.54万元该工程地预付款起扣点是1661.54万元.(3)工程竣工结算地依据是：承包合同,包括中标总价；合同变更地资料；施工技术资料；工程竣工验收报告；其他有关资料. (4)进行竣工结算时,应按照工程合同约定,将主材料费和设备费、工程预付款等未抵扣地余额款抵扣清；工程保修金即合同价地百分之三共72万元应扣留案例3：电安装施工单位承包某造纸厂机电安装工程工程,包括原料处理车间、制浆车间、制纸车间、锅炉房等单位工程,并签订了工程合同. 该施工单位工程部已收到全部工程设计图纸,组织有关人员进行设计图纸审查,参加设计交底后,进行施工预算地编制工作.问题：(1)施工预算地编制依据有哪些？ (2)施工预算地编制方法及内容是什么？(3)本工程应编制哪些施工预算？(4)施工图预算审查地步骤是什么？正确答案：(1)施工预算地编制依据应包括：会审后地施工图纸和说明书；本地区或本企业内部编制地现行施工定额；施工组织设计；经审核批准地施工图预算；现行地地区人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价和其他有关费用标准资料等.(2)施工预算一般采用以单位工程为编制对象,按分部或分层、分段进行工料分析计算（主要包括工程量、人工、材料、机械需用量和定额直接费等指标）结果填人规定地表格内,并编写文字说明部分.(3)该施工单位承包本工程地原料处理车间、制浆车间、制纸车问、锅炉房共四个单位工程,而施工预算一般以单位工程为编制对象,所以对上述四个单位工程应分别编制施工预算.（4）施工图预算审查步骤是：熟悉施工图；了解预算包括地范围；了解预算包括地工程内容；弄清预算采用地单位估计表；施工图预算审查；进行修正.案例4：电安装施工单位承建某钢厂承建地轧钢车间一条生产线工程.机电安装工程合同造价为600万元,合同工期为5个月. 合同约定,该生产线进行负荷联动试运行时,乙方应派相关人员参加保驾；工程价款按下列条款执行：(1)工程主材料费占施工产值地比重为35%,由甲方供应,其价款按比例从每次结算工程款中抵扣.(2)工程预付款为工程造价地20%,应在前四个月结算工程款中按比例抵扣清. (3)工程进度款逐月计算. (4)工程保修金为工程造价地3%,竣工结算月一次扣留. 该工程按施工进度计划要求,全部完成合同和设计图纸内容地安装任务后,该施工单位工程部立即组织进行竣工验收前地准备工作：进行工程预验收；整理竣工资料和绘制竣工图；收集整理工程竣工结算依据资料和逐月工程结算.问题：(1)在竣工验收阶段,该工程部除竣工验收前地准备工作外,还应做哪些工作？(2)该工程部应如何绘制竣工图？(3)工程竣工结算地前提条件是什么？ (4)该工程办理工程竣工结算,甲方应付工程结算款为多少？正确答案：(1)工程部还应做：参加竣工验收；进行工程竣工结算；选派相关人员参加生产线负荷联动试运行地保驾等工作.(2)施工单位工程部绘制竣工图可采用如下方式：对未发生设计变更地用新地原施工图；对设计变更不大,在新地原施工图上清晰地注明修改部位地实际情况,并附设计变更单；对设计有重大变更,重新绘制竣工图后经设计人员签字.对其上述图纸分别加盖“竣工图”标识即可.(3)工程竣工结算地前提条件是：工程工程已完工,经竣工验收合格,竣工档案资料已移交建设单位,并经有关方面签字认可；施工图预算已编制完毕；多类变更和现场用工签证地等手续已办理完；因建设单位原因造成施工单位人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可；按规定应调整地工程造价已编制完毕.（4）应该是600-600*35%-600*3%-前四个月地进度款假定前四个月地进度款是每个月平均分配,即前四个月每个月为120,预付款为600*20%=120万元,前四个月扣清,即每个月30万元.主材费为600*35%=210万元,分5个月扣清,则每个月为42万元.质量保修金为600*3%=18万,最后一个月扣清,其余四个月不扣款.则第1~4月：120-预付款30-主材42=48万元.则第5月=120-主材42-质保金18=120-60=60万元,所以最后价款为60万元.更正：原答案为“甲方应付工程结算款为：600－460－600×3％－600×35％÷5=80（万元）”,现已更正.案例5：电安装工程公司中标某商住大厦地全部机电安装工程.合同规定,工程量清单计价采用综合单价计价.该公司工程部计算该工程相关费用为：分部分项工程量清单计价2200万元,措施工程清单计价70.5万元,其他工程清单计价120万元,规费90万元,税金80.5万元.经工程部审核时考虑一些因素将措施工程清单计价调整为80万元后报送建设单位审批.问题：(1)工程量清单应由哪些清单组成？ (2)完成该工程地工程量清单所需费用包括哪些还应考虑什么因素？(3)该公司工程部采用综合单价计价,本工程工程造价为多少？(4)工程部审核时,将措施工程清单计价由70.5万元调整为80万元是否合适？说明理由.正确答案：(1)工程量清单应由分部分项工程量清单、措施工程清单、其他工程清单组成.(2)工程量清单计价应包括按照招标文件规定完成工程量清单所列工程全部费用,包括分部分项工程费、措施工程费、其他工程费、规费和税金.因采用综合单价计价应考虑风险因素.(3)本工程工程造价是：2200+80+120+90+80.50=2570.50（万元）.(4)工程部将措施工程清单计价南70.50万元调为80万元是合适地.因为措施工程清单为可调整清单,投标人对招标文件中所列工程,可根据企业自身特点作适当地变更增减.机电工程回访与保修案例1：电安装公司承建一幢写字楼机电安装工程,工程内容包括建筑电气、给水排水、通风空调、电梯等安装.该工程于2004年6月通过竣工验收后投入使用.该公司工程部计划在当年11月对此工程进行回访.然而8月份接到业主电话：通风空调机房地新风风管保温接缝处滴水,要求尽快处理.问题：(1)电梯工程安装应遵循地主要法规有哪两个？ (2)机电安装工程地工程回访一般采用哪些性质地回访？本工程宜采用什么回访？(3)本工程地回访计划宜安排在什么时间较合适？(4)接到业主电话投诉后应怎样处理？正确答案：(1)电梯工程安装应遵循地主要法规是《特种设备安全监察条例》和《电梯工程施工质量验收规范》.(2)机电安装工程地回访一般采用季节性回访和技术性回访.本工程宜采用季节性回访.(3)本工程地回访计划宜安排在第二个夏季（即2005年）进行工程回访.(4)接到业主电话投诉后,应迅速派出责任人员到事发现场调查分析,友好地进行答复,并进行返修,使风管地保温紧贴风管壁.案例2：安装公司承建某火力发电厂机电安装工程.整个机电工程工程于2005年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行.合同约定：负荷联动试运行期间,施工单位应派相应人员配合保驾.在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件.在电厂试生产期间,发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象. 上述两事件发生后,建设单位与施工单位一起组织原因调查和分析：先查竣工档案资料时,5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭地限位测定数据；对1号主电动阀门单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据,查值班人员操作情况,发现1号主电动阀门开启前,未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况.问题：(1)机电施工单位将机电工程安装施工全部完成,何时发送保修证明书给建设单位？保修时间应从何时开始计算？(2)工程竣工验收投入使用后,机电施工单位对机电安装产品交付后服务应包括哪些方面地内容？(3)施工单位对5号电动阀门事件应如何处理？(4)施工单位对1号主电动阀门事件又应作如何处理？正确答案： (1)在工程竣工验收地同时,由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证明书,保修期自竣工验收合格之日起计算.(2)该工程竣工验收投入使用后,施工单位地服务工作应包括：进行工程回访,发现质量问题应按保修地责任范围负责修理,派相应人员配合建设单位组织地负荷联动试运行.(3)施工单位负责更换安装,并承担相应地经济费用.(4)是建设单位和施工单位双方地责任造成地,应协商解决,商定各自地经济责任,由施工单位负责修理或更换安装.案例3：电公司承建某四星级宾馆地机电安装工程任务.该工程地设计单位在设计中选用多项新材料（如卫生间节能灯、电气插销和照明开关、通风空调系统地通风配件和保温材料、热水管柔性接管等）和节能型燃气锅炉等. 该工程于2004年9月竣工,并投入使用. 该公司工程部编制了工程回访计划,定于2005年第一季度对业主采用电子信箱信息传递方式,将一份“顾客满意度信息调查表”给顾客.业主反馈回来地调查表中,反映卫生间地节能灯经常被烧坏,起不到节能效果,反而增加费用开支；冬季有几个房间通风空调送热风不稳定等意见,顾客评价为一般.问题：(1)该工程竣工并投入使用后地服务工作有哪些？ (2)以电子信箱信息传递方式是否适当？回访时机是否合适？(3)该工程回访地主要内容有哪些？ (4)业主反馈信息中地意见应如何处理？正确答案：(1)该工程竣工后地服务工作有：通风与空调系统地综合效能测定与调试；工程回访与保修.(2)采用电子信箱信息传递方式回访是适当地.而回访时机宜选定在保修期满前,即2006年第三季度进行.(3)该工程回访地主要内容有：1)了解使用后工程质量地变异.2)听取对工程质量和服务地意见.3)了解所采用新材料、新设备地使用效果.4)向业主提出维护和使用等方面地建议和注意事项.(4)该公司应尽快地派人前往检查,并会同业主作出鉴定、提出方案后,尽快派维修和试调人员进行修理或调试.案例4：电安装工程竣工验收后投入使用.在保修期内,该工程地计算机房由甲供地风机盘管地附件（冷冻水柔性接管）发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失.为此,用户发生安装工程质量投诉,经查冷冻水柔性接管提前老化,属于产品质量问题.经返工更换新型柔性接管后,运行正常. 鉴于上述产品质量问题,用户向施工单位提出全部更换地要求.问题：(1)接到用户投诉后,施工单位应怎样处理？(2)上述产品质量问题发生在保修期内,应怎样处理？(3)用户提出全部更换要求,施工单位应如何响应？经济费用由谁承担？ (4)由施工单位全部返工更换后,运行正常,应进行什么性质地回访？为什么？正确答案： (1)施工单位接到用户投诉后应迅速研究,尤其是已造成经济损失地,尽快派出责任人到事故现场会同用户认真调查分析,调查要仔细、细致,分析要实事求是,尊重事实,不能主观臆测,态度要耐心、诚恳、不生硬.(2)依据有关质量管理地规定,施工单位安装使用时也有失察之责,为此应协商解决,确定各自地经济责任,由施工单位负责返工更换.(3)施工单位应接受用户提出地要求,派出施工人员逐台进行风机盘管地柔性接管地返工更换.由于甲供设备地质量不合格,并未造成质量事件,所以经济费用应由用户承担.(4 )应进行技术性回访.因为使用新型柔性接管,要了解其技术性能和使用后地效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,不断改进完善,以利推广使用案例5：司承担某小区地数栋高层住宅楼和室外综体工程地机电安装工程施工任务.A 公司将小区热力管网工程分包给业主指定地B公司,其管材和阀门由A公司采购供应. B公司承建地热力管网安装完毕后,于2002年8月向业主提出竣工验收,并通过；A公司承建地住宅楼于2003年3月竣工验收合格. 事件1：于2004年冬季供暖时,发现热力管网阀门漏水严重,业主要求A公司对热力管网阀门进行修理,并承担经济费用,但A 公司以业主直接验收此工程为由,拒绝修理. 事件2：于2006年冬季供暖时,其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水.经查证是工程经理通过关系购进地廉价劣质有缝钢管.问题：(1)该工程宜采用什么性质地回访？回访计划宜安排在什么时间合适？ (2)该采暖工程地保修期限到什么时候？ (3)针对事件1：A 公司地做法是否合适？为什么？(4)针对事件2：采暖工程已过了保修期限,A公司是否应对该质量问题负责？为什么？正确答案：(1)宜采用季节性回访.回访计划宜安排在2004年12月进行.(2)该采暖工程地保修期限到2005年春季地供暖期结束.(3)A公司地做法是不合适地.因为A公司与B公司是总分包关系,《建设工程施工质量管理条例》规定了总包单位对分包单位地施工质量有连带责任；同时阀门是A公司采购供应地,不能排除其产品质量问题,所以A 公司应对该质量问题负责.(4)A公司应对该暖气管道地质量问题负全部责任.《建设工程施工质量管理条例》规定,材料、设备采购质量应由采购方负责,不应受保修期限制.机电工程工程施工风险管理案例1：司承建一大型油库地罐群制作安装工程,承包合同签订时,由于国际铁矿石价格上升导致钢材价格上涨地趋势已露端倪,该公司提出在合同附加条款中注明如钢材涨跌幅度超过5%需对预算造价作出相应调整,发包方认为公平合理而予以认同.工程开工建设至一半,钢材涨幅已达30%,该公司提出要补差,发包方认为凭据不足,要求将进料凭单按时间段一一列出,然后再分析按合同约定实行价款补差,同时要求涨幅是全国典型城市同类材料信息价地平均幅度.该公司迅速收集证据,克服困难得到补差价款,从而有效规避了风险.问题：:(1)合同地附加条款是对什么性质风险地规避？(2)该公司设定地风险目标理南是什么？。
二级建造师《机电实务》案例分析题(附答案)
也可用分包方式转移风险。
④利用各种可能进行国际合理避税，利用资金进行有利于自己的国际贸易。
2.事件1中
(1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元;
本事件为不可抗力，可索赔工期30天;战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费
械台班费20万元，其他费用25000元，另需新购置钢丝绳和吊索具约30000元;
第二套方案采用两台100t汽车式起重机抬吊，其租赁费10000元/日台，经测算共需16天，而人工费
和其他费分别可降低70%和30%。由于吊装方案选取得当，工程提前8天竣工。
问题：
1.针对事件1：评标委员会没有评审B、D公司的投标文件，说明理由。
2.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
3.事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理?
4.联动试运行应达到什么标准?
：
(案例题四)
某机电安装公司承接了某钢厂的2350中板生产线安装工程。其中包括推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的
焊接安装，重量11t的加热炉汽包吊装，吊装高度为24m，16台行车的吊装，四辊可逆轧机的安装，单件最
(5)高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理，液压管道带压循环酸洗，存在化学物质腐蚀和中毒伤
害。
(6)现场要安装的大型设备较多，存在深基坑，有意外跌落的危险。
(7)各专业工种、施工各阶段的交叉作业，存在交叉作业的危险。
3.施工单位临时用电的准用程序如下：
(1)施工单位根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场临时用电施工组织设
二建考试题机电工程实务案例题【最新版】
二建考试题机电工程实务案例题案例分析题【案例一】施工总承包单位与建设单位于2012年2月20日签订了某泵站工程施工合同。
合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。
工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。
期间工造成人员窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题1.【题干】事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
【答案】施工总承包单位就事件1～3提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。
理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
事件2：工期和费用索赔不成立。
理由：租赁的吊车维修保养属于承包商自身的责任。
事件3：工期和费用索赔成立。
理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。
【解析】【考点】2.【题干】事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?【答案】事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件1：可索赔工期2d。
事件3：可索赔工期5d。
共计可索赔工期7d。
事件1～3中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300工日×45元/工日=13500元。
机电工程(二建)-案例分析题
机电工程(二建)-案例分析题1、某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位，工程内容有风系统、水系统和冷热（媒）设备。
设备有7台风冷式热泵机组，9台水泵，123台吸顶式新风空调机组，1237台风机盘管，42台排风机，均由业主采购。
通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
通风空调设备安装完工后，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。
调试人员在风机盘管，新风机和排风机单机试车合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。
医院营业后，在建设单位负责下，通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。
到了冬季安装单位及时进行回访，对通风空调工程季节性测试调整。
发现个别病房风口的新风量只有50m³/h．p（设计要求是75m³/h．p），经复查，是调试人员的计算错误，后重新调整测试，达到设计要求。
另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB（设计要求是35dB），经检查，是风机盘管轴心偏移，通过设备生产厂家调换设备，噪声达到要求。
风管系统试验后还有哪几项调试内容？需哪些单位配合？2、某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位，工程内容有风系统、水系统和冷热（媒）设备。
设备有7台风冷式热泵机组，9台水泵，123台吸顶式新风空调机组，1237台风机盘管，42台排风机，均由业主采购。
通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
通风空调设备安装完工后，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。
调试人员在风机盘管，新风机和排风机单机试车合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。
医院营业后，在建设单位负责下，通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。
二建机电案例题汇总
二建机电案例题汇总
在二级建造师机电工程考试中，案例题是考试中的重要部分，通过案例题的学习和练习，可以更好地掌握知识和技能，提高解决问题的能力。
下面将对二建机电案例题进行汇总，希望能够对大家的备考有所帮助。
1. 电气设计案例题。
题目，某大型商场的电气设计方案。
内容，根据某大型商场的建筑结构和用电需求，设计合理的电气布局和配电方案，确保供电安全稳定。
2. 给排水设计案例题。
题目，某住宅小区的给排水设计方案。
内容，根据某住宅小区的建筑布局和居民用水情况，设计合理的给排水系统，保障居民日常生活用水和排水的顺畅。
3. 暖通空调设计案例题。
题目，某办公楼的暖通空调设计方案。
内容，根据某办公楼的建筑特点和办公人员的舒适需求，设计合理的暖通空调系统，保持室内空气清新和温度舒适。
4. 监控通信设计案例题。
题目，某工业园区的监控通信设计方案。
内容，根据某工业园区的安全监控和通信需求，设计合理的监控摄像和通信网络，保障园区的安全和信息畅通。
5. 电梯设计案例题。
题目，某写字楼的电梯设计方案。
内容，根据某写字楼的楼层高度和日常客流量，设计合理的电梯数量和布局，确保楼内的垂直交通顺畅。
以上是二建机电案例题的汇总，希望大家在备考过程中能够针对性地进行学习和练习，提高解决实际问题的能力。
祝大家顺利通过二级建造师机电工程考试！。
二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析(2)
二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析（2）4某施工单位承建一沿海工业园区热电联合的大型电站安装工程,共有四套机组,发电工段的锅炉为粉煤炉、汽机为抽汽冷凝海水直排冷却型机组;粉煤灰处理工段将煤灰沉淀浓缩后输送至建材厂利用;蒸汽供给园区内有关生产厂家;变配电升压站和llOkV输电线路同步建设;建有独立的化水工段、海水冷却输水泵房;燃煤供应工段包括专用海港卸煤码头、输煤系统和堆场;三层的中央控制集生产控制、消防控制、安全防范控制于一体。
工程承包合同约定,每套机组由施工单位负责组织负荷试运行,按规定时间连续无故障全负荷试运行合格后,移交给生产单位。
二号机负荷试运行时,因汽机高压油管共振,发现不够及时,导致法兰垫片冲出,引发大火,消防设施立即启动,火灾及时扑灭。
问题:(l)施工单位应怎样安排该工程各工段负荷试运行的顺序?(2)二号机的火灾事故说明负荷试运行方案执行中存在什么问题?(3)各工段负荷试运行后填写的合格移交文件应包括什么内容?参考答案：(1)顺序一是消防设施的检查检测、动设备试验验收,包括建筑物和生产装置的消防寡等。
在这个顺序中还应安排向外输汽管网的检查及供汽分配装置计量和自动调节系统的调试,以及建材厂的输灰管道末端煤灰仓贮设施的检查和调试。
顺序二为发电工段负荷试运转,可按每套机组编号依次进行。
(2)说明试运行方案编制后交底可能不清,没有将责任落实到位,致使巡视人员忽视了管道的运行状况,失去了及时处理的机会,但也说明消防设施的功能是满足要求的。
(3)合格移交文件的内容应包括:工程名称、试运行工段(或场、站)名称、试运行起终时间、试运行概况、试运行结论、附件、相关各方的签字确认。
机电安装工程的施工进度控制案例5一高层公用建筑建设工程,地万一层为停车库,地7两层为动力中心及员工生活休息房,地上一至四层(包括裙房在内)为商业用房,待售后确定具体用途,地上五至三十层为酒店宾馆及其办公用房,其机电安装含有给水排水、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯和消防等各个分部工程。
历年二建机电实务案例完整版
历年二建机电实务案例集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]★长距离输电线路钢塔架（铁塔）基础施工测量1、长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。
中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制，控制桩应根据中心桩测定，其允许偏差应符合规定。
2、当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m，同时，不宜小于20m。
3、考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值，一段架空送电线路，其丈量视距长度，不宜超过400m4、大跨越档距测量。
在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法和解析法测量。
★流动式起重机的选用步骤1、根据被吊设备或构件的吊装重量（或计算重量）、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况，初定吊车的站位位置。
2、根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置（即由此确定的吊车工作半径），查吊车作业范围曲线图，初定吊车臂杆长度。
3、根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长，查吊车的起重能力表，查出吊车在此配置下的额定起重量。
若额定起重量大于设备的吊装重量，选择合格，否则重选。
4、计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，选择合格，否则重选。
5、按上述步骤进行优化，最终确定吊车臂长、工作半径等参数。
1、全埋式地锚适用于有开挖条件的场地。
全埋式地锚可以承受较大拉力，多在大型吊装中使用。
2、压重式活动地锚适用于地下水位较高或土质较软等不便深度开挖的场地。
小型压重活动式地锚承受的力不大，多在改、扩建工程的吊装作业中使用。
在施工中，利用已有建筑物作为地锚，如混凝土基础、混凝土构筑物等，应进行强度验算并采取可靠的防护措施，并获得建筑物设计单位的书面认可。
★流动式起重机的地基要求1、流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、机电工程项目投标与合同管理案例一：背景：具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位，曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，拥有大型的施工设备，有丰富经验的施工技术人员和项目经理，近几年的经营状况和财务状况良好，但目前施工任务不太饱满。
该单位从“中国招标网”上获悉“呼-辽直流500KV输电线路工程”施工的公开招标公告内容如下：1、项目法人：国家电网公司。
招标单位：国网建设有限公司。
建设地点：内蒙古。
计划工期：2006年7月底开工，2006年10月底竣工。
招标方式：无标底公开招标。
资金来源：国家电网公司自筹资金或银行贷款。
2、投标人必须同时具备的条件：（1）响应招标、参加投标竟争的中华人民共和国境内的法人或其他组织。
（2）具有国家建设部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质；（3）承担过500KV及以上输电工程（4）具有良好的财务状况、施工业绩和大型的施工设备；（5）有较丰富经验的项目负责人。
问题：1、该施工单位是否应参加此次投标？说明理由。
答：施工单位应该参加此次投标。
因为本案例该施工单位作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的施工单位，并且曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，有良好的业绩和丰富的经验，符合投标人条件。
2、招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面？该施工单位能否通过资格审查？答：该施工单位能够通过资格审查。
招标单位对投标单位资格审查时，一般审查以下方面：（1）法定代表人资格证书（2）授权代表的授权委托书（3）企业营业执照、企业资质等级证书（4）企业概况及履约能力说明资料（5）企业近三年的财务审计报告（6）主要工机具、机械设备一览表（7）企业施工业绩及其证明材料。
3、该工程投标实行工程量清单报价，若允许调整，施工单位如何对策？答：要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位同意后进行调整。
案例二：背景：某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容，通过招标，最终确定由某安装公司（乙方）中标，承建动力车间的改造。
双方按规定签定了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件：事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开始时间延误了2d，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1d，多用人工7个工日。
事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2d，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1d，窝工24个工日。
上述事件中A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。
问题：1、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？试简述其理由。
答：事件1：因施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A位于关键线路上，所以对于A工作作可以提出工期补偿和费用补偿要求；工作B位于非关键线路上，且未超过其总时差，故不可以向甲方提出工期赔偿，但可以提出费用补偿；工作C未受影响，所以不必提出工期和费用的赔偿要求。
事件2：乙方不能提出补偿要求，因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。
事件3：由于设计变更造成的影响是属于甲方责任，所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求，但由于E工作所耽误的时间未超过其总时差（10d），不对总工期造成影响，所以即使提出工期补偿，甲方也应不予补偿。
事件4：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H工作处在关键线路上，故应给预工期补偿和费用补偿，费用增加甲方应予补偿。
2、若工程所在地人工费标准为30元/工日是，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日是，施工管理费，利润等不予补偿。
则在该工程中，乙方得到的合理经济补偿有哪几项?经济补偿额是多少?答：在本工程中，乙方应得到的合理的经济补偿有：（1）由于事件1引起的经济补偿费用：（6+8）×18=252元；（2）由于事件3引起的经济补偿费用：14×30+15000=15420元；（3）由于事件4引起的经济补偿费用：30×6+1000+18×24=1612元。
乙方可得到合理的经济补偿费用为：252＋15420＋1612=17284元。
案例三：背景：某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。
工程开工一个月后，厂区管道工程施工进行到70%时，施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓，并向监理单位、建设单位报告，经考古专家鉴定为国家保护文物，根据《中华人民共和国文物保护法》，该管道工程必须停止。
建设单位向该市领导及有关部门申报，经过论证、协商、决定重新设计再施工。
该施工单位己投入了大量的人力、物力和财力，因此决定向建设单位索赔。
问题：1、该项施工索赔能否成立，为什么？答：该项索赔能够成立。
因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误，施工单位应该得到赔偿。
2、该施工单位的上述索赔应按什么程序进行？答：（1）该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。
（2）该施工单位应编制详细的索赔文件，文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投入情况、施工机械设备投入情况以及与该工程有关的费用投入情况，工程改建的具体原因，该工程的施工承包合同。
（3）该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d内向监理单位提交索赔文件。
（4）索赔文件提交后，请求和催促建设单位在28d内给予答复。
（5）与监理单位进行充分协商，就索赔事宜达成一致。
（6）如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则施工单位和监理单位可以根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。
二、机电工程项目施工组织设计案例一：背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。
工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。
合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A 施工单位编制该工程的施工组织设计。
锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。
汽机间的设备用60t行车吊装。
安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。
建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。
各专业制定了施工方案。
问题：1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当？编制施工组织设计的依据是什么？答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。
施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议；已批准的初步设计及有关的图纸资料；工程概算和主要工程量；设备清单及主要材料清单；主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。
2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计？应编制哪些安装施工方案？答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。
3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些？答：十二项内容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高；永久厂区边界和永久征购地边界；施工临时围墙位置及征租地边界；施工场地的划分；移动式起重机的行走路线；垂直运输设施的位置；设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区；施工和生活用临时设施。
供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等；施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高；厂区测量控制网基点的位置、坐标；必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰；技术经济指标。
案例二：背景：西南炼钢厂3号板坯连铸机安装。
其型号为1机双流弧板坯连铸机，年产量2500000t ,板坯宽≥2.2m，该板坯连铸机包括钢包回转台、中间罐车、连铸设备。
设备安装前按照设备说明、设计图纸、工程施工技术及验收规范和现场情况，施工单位编制了“西南炼钢厂3号板坯连铸机安装施工方案。
”（后面内容略）问题：1、简述施工方案应包括哪些内容？答：工程概况及施工特点；主要工程量；机电安装工程施工方法和工艺流程；施工机械的选用及场地布置；进度计划安排和控制；工程质量要求；安全技术措施等方面。
2、施工单位编制的施工方案要点是否符合要求？简要说明理由。
答：施工单位编制的施工方案要点符合施工方案编写依据和内容的要求。
因为施工单位编制的施工方案满足施工综合进度依据的要求；满足进度计划安排和控制内容的要求；满足施工方法和安全技术措施内容的要求；满足施工方法和工艺流程，以及工程质量容的要求；满足施工机械的选用、施工方法内容的要求；满足安全技术措施内容的要求。
3、该施工方案的选用，一般要经历哪几个阶段？答：根据施工方案编写程序的要求，其必须经过明确要求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。
你学会番墙了吗？分享番墙！分享快乐！到国外网站阅读新闻怎么办？到国外收集参考资料怎么办？如何上Twitter Face book YouTube？记住一句话番墙无忧.“白鸽真象长城河蟹目田穿墙柏林墙英雄”八个词任选三个在一起用谷歌搜，可立刻弹出番墙软件下载地址，不要点击搜索结果，复制网址例如HTTP://URL.IE/F1T4粘帖在IE浏览器地址中进入即可，就能获取免费绿色的番墙软件。
在这片神奇的土地上，番墙应该是每个网友必需掌握的技能。
番墙的首要，就是番过心里的墙。
心中无墙，才是最重要的。
呵呵，分享给好友吧！案例三：背景：东北某机电工程公司在承包东北某大型鼓风机制造厂工程，为保证工程优质高速建设，按施工总平面图设计要求进行了总平面图布置设计，经建设单位审核，施工总平面图设计依据正确，施工总平面图内容全面，符合施工总平面图设计的要求。
经建设单位组织咨询单位、勘察单位、设计单位、监理单位会审，批准了该项目的施工总平面图设计。
问题：1、编制施工总平面图设计应考虑哪些要求？答：应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置，布置时应符合以下要求：（1）紧凑，方面，合理利用地形，节省施工用地，占地要省，不占或少占农田；（2）短运输、少搬运、二次搬运要尽可能减少到最少；（3）临时设施要在满足需要的前提下，充分利用可利用的社会资源，少用资金；（4）符合施工管理流程，减少施工过程的交叉作业；（5）有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等。