城市商品房认购协议书例文通用版
商品房认购协议书通用范本7篇
商品房认购协议书通用范本7篇篇1甲方（出卖人）：_________乙方（买受人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称该房屋）位于_________项目中的_________组团_________地块_________期_________栋_________单元_________层_________号房。
该房屋的用途为_________（住宅、商业等），属_________结构，建筑面积暂定为_________平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。
该房屋的具体交付标准见附件一。
二、认购条件及房价款约定甲方（出卖人）：XXXX开发商有限公司乙方（买受人）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称“该房屋”）位于XXXX项目中的XX组团XX地块XX期XX栋XX单元XX层XX号房。
该房屋的用途为XXX（住宅、商业等），属XXX结构，建筑面积暂定为XXX平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。
该房屋的具体交付标准详见附件一。
二、认购条件及房价款约定1. 乙方在签署本认购书时，已充分了解和明确甲方公示的《商品房买卖合同》及其附件等全部内容并无异议，确定购买上述房屋。
购房总价为人民币暂定为XXXX元整（大写）。
此房价已包括室内室外固定装修费用及附属设施等费用。
在双方签订正式的《商品房买卖合同》时，乙方需按本认购书约定的房价款总额与甲方签署合同。
乙方已支付的定金计入房价款中。
具体付款方式详见附件二。
2. 乙方确认对所认购房屋的房价款总额具有诚信履行义务并不反悔的义务，不得以此为由拒绝与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
商品房认购协议书范本5篇
商品房认购协议书范本5篇第1篇示例：商品房认购协议书甲方：（姓名/名称）证件号码：住所：电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方认购甲方所建商品房事宜，达成如下协议：一、认购商品房1.1 甲方同意出售位于（商品房地址）的商品房，乙方表示愿意认购该商品房。
1.2 商品房面积约为（面积），户型为（户型），具体以商品房预售合同约定为准。
二、商品房认购价款及付款方式2.1 商品房认购价款为（认购价款金额），乙方需按照以下方式支付认购价款：（1）认购定金：乙方于本协议签订时向甲方支付认购定金人民币（金额），认购定金应在甲方指定期限内支付至甲方指定账户。
（2）认购首付款：乙方需在（日期）前向甲方支付认购首付款人民币（金额）。
（3）认购尾款：乙方需在商品房交付前向甲方支付认购尾款人民币（金额）。
三、商品房交付及签订商品房买卖合同3.1 商品房交付时间：甲方承诺在商品房预售合同约定的交房时间内将商品房交付给乙方。
3.2 商品房买卖合同签订：商品房交付时，双方应签订正式的商品房买卖合同，确立双方的权利义务关系。
3.3 商品房过户：商品房买卖合同签订后，甲方应按照约定办理商品房过户手续，乙方成为商品房的合法所有人。
四、商品房质量保证4.1 商品房质量保证：甲方承诺商品房的结构、设施等符合国家相关标准，保证商品房的使用功能和安全性。
4.2 质量保证期限：商品房质量保证期限自商品房交付之日起计算，为（年数）年。
五、其他约定5.1 商品房不可抗力事件：若因不可抗力事件（如地震、火灾等）导致商品房交付延迟或无法交付，甲方应及时通知乙方，并协商解决方案。
5.2 税费及其他费用：商品房交付过户时产生的税费、公共维护基金、水电费等费用由乙方承担。
5.3 违约责任：如一方违反本协议约定，应承担逾期交付、逾期付款等违约责任。
六、法律适用及争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向协商地有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房认购协议书(样本)6篇
商品房认购协议书（样本）6篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的商品房事宜达成意向，为明确双方权利义务，特签订本协议。
第一条认购标的1. 乙方认购的商品房位于：_________________________（详细地址）。
2. 房屋类型：住宅/公寓/商铺等；房屋面积：_______平方米。
3. 房屋价格及付款方式：总价为人民币______元，乙方选择一次性付款/按揭贷款等方式支付。
第二条认购定金1. 乙方在签署本协议时支付认购定金人民币______元。
2. 定金在签订《商品房买卖合同》时转为购房款。
第三条双方权利义务1. 甲方保证所售房屋符合国家法律法规及相关政策规定，具备商品房销售条件。
2. 甲方在签署本协议后一定期限内（具体期限以双方约定为准）保留乙方对上述房屋的认购权。
3. 乙方应在本协议签署后一定期限内（具体期限以双方约定为准）与甲方签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方应按时支付认购定金及购房款，如逾期未支付，则视为乙方自动放弃认购权，甲方有权另行处理该房屋。
第四条违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未在规定时间内与乙方签订《商品房买卖合同》，或未能履行本协议约定的其他义务，甲方应双倍返还乙方已支付的认购定金。
2. 若乙方违反本协议约定，未在规定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，或未能履行本协议约定的其他义务，则已支付的认购定金不予退还。
第五条不可抗力1. 因不可抗力导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策变化等因素。
2. 因不可抗力导致协议无法履行，双方可协商解除本协议或延期履行。
第六条争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行本协议约定的其他义务。
商品房认购协议书通用范本5篇
商品房认购协议书通用范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1商品房认购协议书通用范本甲方（认购人）：证件类型：证件号：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：开发商名称：开发商地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方认购乙方所建商品房事宜，达成如下协议：一、商品房信息1.1 项目名称：1.2 户型：1.3 总价：1.4 建筑面积：1.5 交房标准：1.6 交房时间：二、认购价格及付款方式2.1 甲方认购本商品房的总价为人民币（大写）（小写），包含的相关费用有：（详细列举）2.2 甲方应在签署本协议后的（天/月）内向乙方支付认购款（定金）人民币（大写）（小写），支付方式为（现金/银行转账等）。
2.3 甲方应在合同签订后按照相关约定向乙方支付商品房的首期款及尾款。
2.4 甲方应按照相关约定及时向乙方支付相关物业费、公共维护基金等费用。
三、权利和义务3.1 乙方应按照国家有关规定及时准确地向甲方提供商品房的相关信息，包括但不限于商品房的建设进度、质量标准、验收手续等。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规的规定及时向甲方提供商品房的产权证书及相关权属证明文件。
3.3 甲方应按照相关规定向乙方提供相关真实有效的认购信息及付款凭证。
3.4 甲乙双方应按照本协议的约定，保证各自的权利和利益。
四、违约责任4.1 若甲方违反本协议的约定未按时支付相关款项，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
4.2 若乙方违反本协议的约定未按时交房或提供相关信息，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
5.2 本协议如有任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向相关司法机构提起诉讼。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字生效，至商品房交付之日终止。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购协议书通用范本6篇
商品房认购协议书通用范本6篇第1篇示例：商品房认购协议书范本甲方：____________（身份证号码：_________）乙方：____________（身份证号码：_________）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上，经协商一致，就乙方认购甲方开发的商品房，达成如下协议：第一条乙方认购的房屋基本情况：1. 房屋坐落地点：____________2. 房屋建筑面积：____________平方米3. 房屋用途：____________4. 房屋总价款：____________万元（大写：____________）5. 装修标准：____________（简单装修、精装修等）第二条甲方责任：1. 甲方承诺出售的房屋为合法建设并符合相关规定；2. 甲方保证房屋的产权清晰；3. 甲方应按时交付房屋并提供相关产权证明；4. 甲方应保证房屋的品质完好。
第三条乙方责任：1. 乙方应按照协议支付房屋定金及尾款；2. 乙方应按时接受房屋交付，并签署相关产权手续。
第四条认购款及付款方式：1. 乙方应在签订本协议后XX天内，支付房屋认购定金____________万元；2. 乙方应在房屋交付当日支付剩余房款____________万元。
第五条交房日期及产权移交：1. 甲方将会在签订本协议后XX个月内交房。
2. 交付房屋之日，甲方应向乙方移交相应的房屋产权及相关权利。
第六条其他约定：1. 如有争议，甲、乙双方可协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决；2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注明：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有法律效力。
第2篇示例：商品房认购协议书甲方（购房人）：_______证件号码：__________联系地址：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，遵循诚实信用、友好协商的原则，就乙方开发的商品房认购事宜达成如下协议：第一条商品房信息乙方向甲方出售的商品房信息如下：商品房名称：________房屋地址：________房屋面积：______平方米交房标准：________第二条价格及支付方式1. 商品房的总价为人民币______元（大写：________元）。
商品房认购协议书范文(8篇)
商品房认购协议书范文编号：__________甲方(销售方)：__________ 法定代表人：__________地址：__________ 电话：__________乙方(认购方)：__________ 身份证号码：__________地址：__________ 电话：__________为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本情况1.乙方预定甲方建设开发的____项目，位于____区____路____号院____号楼____单元____层____号(户)房屋，户型为____.该房屋暂测建筑面积____平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币____万____仟____佰____拾____元(￥____元/平方米)，总房款人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元(￥____元)。
3.认购方共有人：____身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：__________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起____日(含____日)止。
三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元(￥____元)。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金____在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式乙方同意选择下列第____种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
商品房认购协议书通用范本8篇
商品房认购协议书通用范本8篇篇1甲方（卖方）：_________________________乙方（买方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：第一条认购标的1. 乙方认购甲方开发的位于____________的商品房，具体房号、套型、建筑面依据双方签订的《商品房买卖合同》内容确定。
第二条认购条件（以下无正文）甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________联系电话：_________________________日期：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________联系电话：_________________________日期：_________________________篇2甲方（卖方）：___________________________乙方（买方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买方购买房产事宜签订本协议：第一条认购物业基本情况乙方自愿认购甲方开发的位于___________________________的商品房，房屋用途为住宅（公寓），建筑层数为地上______层，房屋套型为______，建筑面积约为______平方米（实际面积以政府测绘部门实测数据为准）。
第二条认购条件及付款方式乙方作为买受人承诺在此认购书签订后，按照约定的时间和地点与甲方签署《商品房买卖合同》。
付款方式按照一次性付款或者银行按揭贷款的方式支付房款。
商品房认购协议书范文(6篇)
商品房认购协议书范文日期：____年____月____日编号：_____甲方：_____乙方：_____乙方通讯地址：_____项目地址：_____签定地点：_____一、认购房产1.住宅____号楼_____层____室；建筑面积_____㎡、单价_____元/ ㎡总房款人民币_____元，（大写）_____元整。
2.车库____号楼____号；建筑面积_____ ㎡、单价_____元/ ㎡总房款人民币_____元，（大写）_____元整。
3.储藏间____号楼 ____号；建筑面积_____ ㎡、单价_____元/ ㎡总房款人民币_____元，（大写） _____元整。
4.商铺____号楼_____ 层____号；建筑面积 _____ ㎡、单价_____元/ ㎡总房款人民币_____元，（大写）_____元整。
二、认购金额：人民币_____元（大写）三、付款方式1.一次性付款：签订《商品房买卖合同》之日起五日内付总房款人民币 _____元（大写） _____元整。
2.分期付款：签订《商品房买卖合同》之日起五日内付首期房款人民币 _____元（大写）_____元整，余款人民币_____元 _____（大写）于交房时付清。
3.银行按揭：①签订《商品房买卖合同》时，即付首付款人民币_____元（大写）_____元整。
②余款办理银行按揭贷款人民币_____元_____（大写）_____元整。
四、认购房产确认条款1.乙方经对甲方所开发的商品房东方银座花园城楼盘充分了解和选择，乙方对购买甲方所开发的商品房有购买意向，自愿与甲方签订商品房认购协议书。
2.甲方在领取房产预售许可证以后通知乙方，乙方须在甲方发出通知书十天内（按挂号寄出邮戳日期为准）与甲方签订《商品房买卖合同》。
3.乙方已付认购金直接转为购房者的房款。
4.本协议签订后若乙方退房或乙方未能按甲方通知日期前来与甲方签订《商品房买卖合同》，则视为自动放弃认购。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
城市商品房认购协议书例文通用版
City commercial housing subscription agreement sample text G eneral Edition
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
城市商品房认购协议书例文通用版
前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。
协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。
本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
乙方：xxxxx（业主）
为了维护大厦各业主的权益，促进大厦的管理，现业主与物业管理公司达成以下协议：
一、业主已于年月日收到xx物业管理有限公司签订的`《××住户手册》。
二、同意将来若将该物业产权转移（包括但不限于出售、转让、馈赠、遗赠或互易）时，需取得承让人在公证处签署此相同的承诺书，并在产权转移后一个月内将该份合约交管理公司，以确保该承让人遵守该管理公约及业主守则的规定，此外亦同意以书面通知发展商及管理者关于单元拥有人的变更及承让人的姓名，联络地址及其他有关资料。
三、本业主／本公司完全同意和严格遵守本手册所载之各项内容并愿意与小区管理处通力合作，共同维护住宅小区的建设风貌及优美、整洁、宁静、安全的居住环境。
如有违反愿按《××住户手册》中的要求，接受经济和行政处罚。
四、本合同一式两份，业主和管理处各执一份，自签字之日起具有法律效力。
业主房屋地址：
业主（委托人）签名：xxx
联系电话：
管理单位盖章：
负责人签名：
联系电话：
xxxx年xx月xx日
-------- Designed By JinTai College ---------。