商品房认购书样本.doc
商品房认购协议书范本5篇
商品房认购协议书范本5篇第1篇示例：商品房认购协议书甲方：（姓名/名称）证件号码：住所：电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方认购甲方所建商品房事宜，达成如下协议：一、认购商品房1.1 甲方同意出售位于（商品房地址）的商品房，乙方表示愿意认购该商品房。
1.2 商品房面积约为（面积），户型为（户型），具体以商品房预售合同约定为准。
二、商品房认购价款及付款方式2.1 商品房认购价款为（认购价款金额），乙方需按照以下方式支付认购价款：（1）认购定金：乙方于本协议签订时向甲方支付认购定金人民币（金额），认购定金应在甲方指定期限内支付至甲方指定账户。
（2）认购首付款：乙方需在（日期）前向甲方支付认购首付款人民币（金额）。
（3）认购尾款：乙方需在商品房交付前向甲方支付认购尾款人民币（金额）。
三、商品房交付及签订商品房买卖合同3.1 商品房交付时间：甲方承诺在商品房预售合同约定的交房时间内将商品房交付给乙方。
3.2 商品房买卖合同签订：商品房交付时，双方应签订正式的商品房买卖合同，确立双方的权利义务关系。
3.3 商品房过户：商品房买卖合同签订后，甲方应按照约定办理商品房过户手续，乙方成为商品房的合法所有人。
四、商品房质量保证4.1 商品房质量保证：甲方承诺商品房的结构、设施等符合国家相关标准，保证商品房的使用功能和安全性。
4.2 质量保证期限：商品房质量保证期限自商品房交付之日起计算，为（年数）年。
五、其他约定5.1 商品房不可抗力事件：若因不可抗力事件（如地震、火灾等）导致商品房交付延迟或无法交付，甲方应及时通知乙方，并协商解决方案。
5.2 税费及其他费用：商品房交付过户时产生的税费、公共维护基金、水电费等费用由乙方承担。
5.3 违约责任：如一方违反本协议约定，应承担逾期交付、逾期付款等违约责任。
六、法律适用及争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向协商地有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、双方基本信息甲方（认购方）：____________（详细地址、联系电话等）乙方（开发商）：____________（详细地址、联系电话等）二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米套内面积：____________平方米参考单价：____________元/平方米总价：____________元付款方式：____________其他信息：____________2. 房屋交付标准：房屋交付时间：____________房屋装修标准：____________设备设施配置：____________其他约定：____________三、认购条款1. 认购价格及支付方式：（1）认购价格为房屋总价____________元；（2）认购定金____________元，于签约之日支付；（3）首期款____________元，于开发商交付房屋前支付；（4）剩余款项____________元，在房屋交付时一次性支付。
2. 房屋交付：甲方应按约定时间支付房款，乙方按约定时间交付房屋，并确保房屋交付标准符合约定。
3. 房屋维修责任：在房屋交付后，乙方对房屋的质量和维修承担相应的责任，甲方享有合法的维修保修权利。
4. 房屋使用权：房屋产权证办理期限为__________，产权证发放后，甲方享有房屋的合法使用权，并承担相关的税费。
5. 其他约定：____________免责条款：1. 因甲方的原因导致无法签约或交付的，乙方不承担任何责任。
2. 因乙方原因导致无法按时交付房屋或造成房屋质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。
生效条件：1. 双方签章有效；2. 甲方支付认购定金。
解决争议：本协议自签订之日起生效。
商品房认购协议书范本(3篇)
商品房认购协议书范本（3篇）编号：______________甲方（销售方）：____________法定代表人：______________地址：______________________电话：____________________乙方（认购方）：____________身份证号码：______________地址：______________________电话：____________________为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋根本状况1．乙方预定甲方建立开发的______工程，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为________。
该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。
2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万____仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。
3．认购方共有人：认购人：__________身份证号码：__________电话：____________认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保存期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书样式一(精选3篇)
商品房认购书样式一(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*****甲方(出售人)：******************地址：***********电话：******乙方(认购人)：******************身份证件号码/公司注册号：************地址：***********电话：******丙方(经纪机构)：*****************地址：***********电话：******乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的******************************物业(以下简称“该物业”)。
其建筑面积*****平方米，套内建筑面积******平方米，认购价￥******(大写：***********)。
《商品房预售许可证》号：********。
经与甲方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方情愿支付￥*****(大写：**********)给甲方作为认购该物业的订金。
2、乙方应于本认购书签订后***日内(即**年**月**日起，至**年**月**日止)到***************签订《商品房买卖合同》。
并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明原件和复印件;(3)**********************;(4)**********************。
3、订金退还与不退还的商定。
如甲乙双方在商定的时间内签订《商品房买卖合同》，订金抵作购房价款;如甲乙双方在商定签订《商品房买卖合同》的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金;如乙方在商定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人;如甲乙双方在商定的时间内，对《商品房买卖合同》的条文未能协商全都的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。
4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商全都，并签订书面补充协议。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________ 商品房认购书样本
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：______年______月______日
编号：_________
出卖人：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
营业执照注册号：_________
企业资质证书号：_________
法定代表人：_________
联系电话：_________
委托代理人：_________
联系电话：_________
委托销售代理机构：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
营业执照注册号：_________
认购人：_________
【法定代表人】【负责人】：_________
国籍：_________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_________】：_________ 出生日期：________年____月____日，性别：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系电话：_________
【法定代理人】【委托代理人】：_________
国籍：_________
【身份证】【护照】【_________】：_________
出生日期：________年____月____日，性别：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系电话：_________
第一条基本情况
（一）认购人所认购的商品房（以下简称该商品房）为出卖人所开发的位于北京市_________区_________项目中的第_________【幢】【座】_________【单元】【层】_________号房，朝向为：_________。
（二）该商品房的用途为：_________，建筑面积共_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_________平方米。
第二条销售依据
1．该商品房为预售商品房的，预售商品房批准机关为：_________，预售许可证号为：_________。
2．该商品房为现房的，房屋所有权证号为：_________，国有土地使用证号为：_________。
第三条价款与付款方式
（一）该商品房按照【套内建筑面积】计价，单价为_________元／平方米，总房价款为_________元人民币（大写）。
该商品房按照【建筑面积】计价，单价为_________元／平方米，总房价款为_________元人民币（大写）。
该商品房按照【套】计价，总房价款为_________元人民币（大写）。
（二）出卖人同意认购人按照下列第_________种方式付款：
1．一次性付款。
2．分期付款。
3．贷款方式付款。
4．其他方式。
认购人选择第3种方式付款，认购人可以首期支付购房总价款的_________％，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第四条认购定金
认购人应当自签订本认购书之日起____日内，向出卖人支付认购定金_________元人民币（大写）；出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。
认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书，并有权将该商品房另行出卖给第三方。
认购人同意在支付定金之日起____日内，与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。
第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的，出卖人有权解除本认购书。
出卖人解除本
认购书的，认购人已支付的定金不予退还，出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。
第六条认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过____日的，本认购书自动解除；双方也可以协商解除本认购书。
出卖人应当在本认购书解除之日起____日内将已收取的定金退还认购人。
第七条出卖人在认购人支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，出卖人应当向认购人双倍返还定金。
第八条该商品房的买受人为【本人】【同一户籍内亲属】【_________】：_________。
（若选择其他的，应在空格部位写出买受人姓名）
第九条其他约定
第十条本认购书经双方签字盖章后生效，双方签订的商品房买卖合同生效后本认购书自行终止。
本认购书终止后，认购定金应当【返还认购人】【抵作商品房价款】。
第十一条本认购书未尽事项，可签订补充协议。
第十二条本认购书一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。
出卖人（签章）：_________认购人（签章）：_________
【法定代表人】：_________【法定代表人】：_________
【委托代理人】（签章）：_________【负责人】（签章）：_________ 委托销售代理机构（签章）：_________委托代理人（签章）：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________。