施工合同通用条款争议的解决
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务，达成一致，以明确双方权利义务，保证工程质量，维护双方合法权益，共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于，工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后，按照合同约定的范围和要求履行各自的责任，确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中，若有需要对合同内容进行修改或补充的，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行，不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求，保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查，甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排，保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后，甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收，若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失，违约方应当赔偿受损害方的损失，并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
施工合同争议解决条款
施工合同争议解决条款1. 争议解决方式1.1 本合同双方在履行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。
1.2 双方同意，仲裁事项为本合同所涉及的争议。
若在合同履行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 争议解决程序2.1 争议发生后，双方应立即停止争议事项的相关行为，避免损失的扩大。
2.2 双方应在争议发生后的10日内，协商确定一名争议解决代表，负责处理本次争议。
2.3 争议解决代表应积极协调双方，推动争议的解决。
双方应在争议解决代表的协调下，按时参加调解会议，共同探讨解决方案。
2.4 如果争议在协商和调解过程中得到解决，双方应签署书面协议，明确解决方案及执行方式。
2.5 如果争议在协商和调解过程中未能得到解决，双方同意按照本合同第1.2条的约定，将争议提交仲裁或诉讼。
3. 保密条款3.1 双方在争议解决过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。
3.2 保密期限自争议解决结束之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
4. 法律适用及争议解决地点4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方同意，争议解决的地点为合同签订地。
5. 其他5.1 本争议解决条款的修改和解除，应由双方书面同意，并经双方签字或盖章生效。
5.2 本争议解决条款的条款标题仅为方便阅读，不影响条款内容的解释和适用。
5.3 本争议解决条款自合同签字盖章之日起生效，与合同其他条款具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)
施工合同通用条款和专用条款（施工合同的法律特征）引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件，规定了承包商和业主之间的权利和义务，保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款，以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容：1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致，能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下，合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外，还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定，以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保，以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限，并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时，双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式，以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的，以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款：1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准，可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务，以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施，确保工地的安全和施工人员的安全。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
工程施工合同的通用条款
工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方（建设单位）与乙方（施工单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，基于平等自愿的原则签订本施工合同。
第二条工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。
第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款支付方式：_________（如分期付款、进度付款等）。
3. 价款调整机制：遇有设计变更或市场价格明显波动时，合同价款可按约定调整。
第四条工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误责任：除不可抗力因素外，乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。
第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 工程验收由甲乙双方共同进行，或委托第三方机构进行。
第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并形成书面文件。
2. 因变更导致的损失，由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任任何一方违反合同约定，应当按照合同约定承担违约责任。
第八条争议解决因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工类合同通用条款2011年版
施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方建筑工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程范围：____________________1.5 工程期限：自____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。
1.6 工程质量要求：____________________第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________2.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切与本工程相关的费用。
2.3 合同价款的支付方式和时间：____________________第三条施工准备3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工准备。
3.2 乙方应在开工前完成施工现场的布置，包括但不限于搭建临时设施、设置安全警示标志等。
3.3 乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能，遵守安全生产的法律法规。
第四条施工与验收4.1 乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。
4.2 乙方应接受甲方和监理单位的监督、检查和指导。
4.3 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行工程验收。
4.4 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和竣工图纸。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成施工，应承担违约责任。
5.2 如甲方未能按合同约定支付工程款，应按日支付未付款项的____%作为违约金。
建设工程合同解决措施
建设工程合同解决措施一、争议的识别与通知当合同双方中的任何一方认为出现了争议时，应立即书面通知对方。
通知应包括争议的详细描述、所依据的合同条款以及预期的解决方案。
二、友好协商在收到争议通知后，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决问题。
协商应在指定的时间内进行，通常不超过30天。
如果双方在此期间达成一致，应将解决方案书面化并由双方代表签字确认。
三、调解如果友好协商未能解决争议，双方可以同意采用调解方式。
调解是一种非正式的争议解决过程，其中由第三方中立人（调解员）帮助双方达成协议。
调解员的选择应得到双方的认可。
四、仲裁若调解未能成功解决争议，合同双方可以根据合同条款或后续协议，同意将争议提交给仲裁机构。
仲裁是一种更正式的争议解决过程，仲裁裁决对双方都具有约束力。
五、诉讼如果争议无法通过上述方式解决，最终的解决途径是将争议提交给法院。
诉讼可能会涉及更长的时间和更高的成本，因此通常被视为最后的选择。
六、争议解决期间的履约义务在争议解决过程中，除非争议的性质影响了合同的履行，否则双方应继续履行各自的合同义务。
不得以争议为由停止或延迟工程进度。
七、费用分担除非另有规定，争议解决过程中产生的费用应由败诉方承担。
如果双方各有过错，费用应按责任比例分担。
八、最终解决一旦争议通过上述任何一种方式得到解决，双方应遵守解决方案，并放弃就该争议事项采取进一步法律行动的权利。
九、合同修改如果争议解决结果要求对合同进行修改，双方应及时书面修改合同，并由授权代表签字盖章。
十、预防措施为避免未来发生类似争议，双方应审查并改进合同管理流程，包括但不限于加强沟通、明确责任分配、定期检查合同履行情况等。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期与进度1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准：________________2. 验收程序：________________五、合同价款与支付1. 合同总价：________________2. 支付方式：________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务：________________2. 乙方权利与义务：________________七、变更与解除1. 合同变更：________________2. 合同解除：________________八、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果，可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款：________________2. 知识产权：________________3. 其他未尽事宜，双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）乙方（承包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款（1）建设工程施工合同通用条款（示例）一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：________________四、质量标准1. 质量要求：________________2. 质量检验：________________五、价款与支付1. 合同价款：________________2. 工程变更价款：________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：________________2. 乙方权利义务：________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式：________________2. 材料设备质量标准：________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收：________________2. 结算：________________九、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________十、争议解决1. 争议解决方式：________________十一、其他约定________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同通用条款争议的解决
《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
19 争议的解决
19.1和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。
自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.2调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。
调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.3 提请争议评审小组决定
19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。
如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定
合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。
被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。
不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。
在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。
在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。
19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的，应当自收到裁决之日起14日内，由监理人根据裁决拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
如一方不执行争议评审小组决定的，另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼，并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。
在仲裁或诉讼中争议评审小组的决定应作为裁判的依据。
上述争议处理程序在合同履行过程中的任意阶段均适用。
19.4仲裁或诉讼
如上述方式均不能使争议得到解决，则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。
当事双方可以在专用条款中选定仲裁委员会，并约定请求仲裁的事项，仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁是终局的。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
19.5连续施工
发生争议后，双方应保护好已完工程，除非出现下列情况，双方均应继续履行合同，保持施工连续：
(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
(2)调解机构要求停止施工，且为双方接受;
(3)争议处理过程中需要停止施工，且为双方接受;
(4)仲裁机构裁决停止施工;
(5)法院判决停止施工。
19.6争议解决条款效力
本合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。