《建设工程合同管理(i)》第二次作业
2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业
2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A. 该项索赔视为已经批准B. 该项索赔视为已被拒绝C. 该项索赔尚待批准D. 承包商应进一步提交索赔证据2. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量3. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A. 不承担责任B. 负全部责任C. 承担连带责任D. 按合同规定退还一定数量监理费4. 发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 总包合同5. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予.A. 建设主管部门B. 监理单位C. 业主D. 工程师6. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标7. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管8. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位9. 施工企业的法人是指（）.A. 依法成立的建筑公司B. 公司总经理C. 合同签字人D. 公司股东大会10. 在勘察合同中,承包人义务有（）.A. 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B. 支付定金C. 承担因勘察工作漏项而多支出的费用D. 支付勘察费11. 在选择工程施工分包人方面,监理人有( ).A. 选定权B. 认可权和否决权C. 建议权D. 直接指定权12. 施工合同约定,风力超过8级以上的停施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因( )提出的索赔,不应计入利润损失补偿.A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失13. 设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任.A. 确定设计参数的取值B. 组织对设计成果的鉴定C. 办理设计成果的报批手续D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件14. 《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人.A. 要约到达受要约人之前B. 受要约人发出承诺通知之前C. 承诺通知到达要约人之前D. 受要约人发出承诺通知之后15. 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方( )追究违约方的赔偿责任.A. 可选择违约金条款或定金条款B. 可以同时采用违约金和定金条款C. 应该采用违约金条款D. 必须采用定金条款16. 材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( ).A. 提取全部材料,按实际交付数量付款B. 按合同订购的数量提货,拒付货款C. 拒绝提前提货,拒付货款D. 提取全部材料,按订购数量付款17. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量18. 按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商.A. 颁发工程移交证书B. 签发结清单C. 颁发解除缺陷责任证书D. 签发最终支付证书19. 《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括( ).A. 工程建设委托监理合同B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件20. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ).A. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延B. 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延C. 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延D. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. 业主与承包商签订的施工承包合同,条款内容必须符合（）等的有关规定.A. 中华人民共和国合同法B. 企业内部制定的规章C. 工矿产品购销合同条例D. 建设工程施工合同管理办法E. 当地政府有关部门颁布的法规2. 施工合同价款调整的条件有（）.A. 甲方代表确认的工程量增减B. 甲方代表确认的设计变更或者工程洽商C. 工程造价管理部门公布的价格调整D. 乙方原因引起的迟延履行合同E. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时3. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底4. 工程建设监理的性质包括（）.A. 强制性B. 科学性C. 出卖D. 公正性E. 服务性5. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险6. 工程项目投资、进度、质量三者之间的关系是（）.A. 相互促进B. 相互独立C. 相互对立D. 相互关联E. 相互制约7. 合同的法律特征为（）.A. 当事人之间,在商品生产流通中,为实现一定经济目的而为的法律行为B. 特定的主体（双方或多方）在平等基础上共同作出的法律行为C. 当事人各方意思表示一致,并能引起一定后果的法律行为D. 合法的法律行为E. 双方有偿的法律行为F. 法人之间的协议8. 当承包提出索赔后,应相应提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括（）.A. 工程照片B. 工程师发布的各种书面指令C. 施工许可证D. 招标文件E. 财务凭证9. 在招标程序中,中标通知书发出后,招投标双方应按照（）订立书面合同.A. 招标文件B. 双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C. 投标文件D. 双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E. 招标人要求投标人垫资的要求10. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文11. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同12. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施13. 依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ).A. 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担B. 承包人的人员伤亡损失,由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失,由承包人承担D. 工程所需清理、修复费用,由发包人承担E. 延误的工期相应顺延14. 合同法律关系由( )等要素构成.A. 主体B. 客体C. 行为D. 事件E. 内容15. 采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( ).A. 以评标价最低的标书为最优B. 以投标报价最低的标书为最优C. 技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D. 中标后按投标价格签订合同价E. 中标后按评标价格签订合同价16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料。
工程建设合同管理 ( 第2次 )
第2次作业一、多项选择题（本大题共100分，共 40 小题，每小题 2.5 分）1. 对无权代理行为,被代理人有( ).A. 撤回权B. 追认权C. 拒绝权D. 催告权E. 撤销权2. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同3. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施4. 风险事件是指造成损失的偶发事件,是造成损失的外在原因或直接原因,下列属于风险事件的是( ).A. 地震、雷电B. 心理状态C. 偷盗、抢劫D. 交通事故E. 制动失灵5. 属于法定解除合同条件有（）.A. 不可抗力发生使合同目的不能实现B. 当事人一方迟延履行主要债务C. 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务D. 当事人违约行为致使不能实现合同目的E. 在履行期限届满之前,当事人一方用自己行为表明不履行主要债务6. 合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（）情形之一时,可以行使不安抗辩权.A. 未按合同约定办理保险B. 经营状况严重恶化C. 为了逃避债务转移财产或抽逃资金D. 丧失商业信誉E. 财务状况恶化,但提供了第三人的提保7. 可以作为质押的权利有( ).A. 汇票B. 仓单C. 专利权D. 股票E. 土地所有权8. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定( ).A. 合同主体不变,仍为甲乙两公司B. 甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权D. 丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E. 丙公司直接对乙公司承担合同义务9. 关于要约邀请,下列说法错误的是( ).A. 希望和他人订立合同B. 希望他人向自己发出要约C. 不承担法律责任D. 受其意思约束E. 是合同成立的必要条件10. 招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等.A. 选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B. 竞争的激烈程度相对较差C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大11. 依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件（）.A. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称、组织机构和场所D. 有符合法定条件的法定代理人E. 能独立承担民事责任12. 违约责任,是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任.下列属于承担违约责任的形式的有( ).A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金E. 返还财产13. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力14. 关于合同价款,下列说法正确的是( ).A. 标准化合同协议书内要求填写合同价款B. 非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内C. 招标工程的合同价款,因中标通知书中已写明了中标合同价款,则合同协议书中不需写明合同价款D. 费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出15. 索赔按目的划分包括( ).A. 综合索赔B. 单项索赔C. 工期索赔D. 合同内索赔E. 费用索赔16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 设备制造阶段的监理工作包括( ).A. 原材料和元器件的进厂检验B. 部件的加工检验和试验C. 出厂前的预组装检验D. 包装检验E. 施工现场的到货开箱检验18. 合同转让中,债权不得转让的情况包括( ).A. 根据合同性质不得转让B. 根据当事人约定不得转让C. 依照法律规定不得转让D. 依据合同目的不得转让E. 依照合同形式不得转让19. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位20. FIDIC施工合同条件规定,下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分.A. 合同协议书B. 中标意向书C. 专用条件D. 图纸E. 资料表21. 设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,( ).A. 负责设计变更B. 负责设计交底C. 参加隐蔽工程验收D. 参与施工组织E. 参加工程竣工验收22. 《建设工程施工合同范本》的附件包括( )等.A. 协议书B. 通用条款C. 工程质量保修书D. 专用条款E. 发包人供应材料设备一览表23. 债权人可以留置的合同限于( )合同.A. 建设工程B. 保管C. 运输D. 加工承揽E. 买卖24. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的( )等条件.A. 技术装配B. 专业监理人员C. 注册资本D. 专业技术人员E. 安全生产25. 可以作为合同生效时间的是( ).A. 合同成立B. 双方签字盖章C. 受要约人承诺D. 承诺之前E. 发出要约邀请26. 下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中,正确的有( ).A. 不得强制投标人组成联合体投标B. 可以对外地投标人采取不同的评标方法C. 几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D. 不得对投标人实行歧视待遇E. 可以要求投标人组成联合体投标27. 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( ).A. 向承包人发出必须提前竣工的指令B. 与承包人协商并签订提前竣工协议C. 负责修改施工进度计划D. 为承包人提供赶工的便利条件E. 减少对工程质量的检测试验项目28. 《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担.A. 工程本身的损害B. 发包人人员伤亡C. 造成承包人设备、机械的损坏及停工D. 所需清理修复工作E. 承包人人员伤亡29. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料E. 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动30. 合同当事人承担违约责任的形式有( ).A. 支付违约金B. 支付赔偿金C. 返回财产D. 追缴财产E. 继续履行31. FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有（）.A. 业主提供的设计不当造成的损失B. 战争造成的损失C. 超音速飞行物产生的压力造成的损失D. 有毒气体污染造成的损失E. 建筑材料不合格造成的损失32. 在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( ).A. 仲裁申请书B. 请求仲裁的意思表示C. 仲裁事项D. 选定的仲裁员E. 选定的仲裁委员会33. 可以通过合同约定的担保方式包括( ).A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金34. 代理法律制度中的委托代理,代理人（或行为人）因（）担法律责任.A. 委托授权不明B. 无权代理未经追认C. 与第三人恶意串通D. 完成代理事项,被代理人不接受行为后果E. 复代理行为未经追认35. 按照施工合同示范文本规定,当发包人供应材料设备时,( ).A. 发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人,由双方共同清点B. 清点后承包人承担材料质量和保管责任C. 材料保管费应由发包人承担D. 材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E. 材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任36. 组成施工合同的文件包括( )等.A. 招标公告B. 协议书C. 中标通知书D. 图纸E. 工程量清单37. 风险识别的不确定性是( )的结果.A. 个别性B. 主观性C. 客观性D. 复杂性E. 片面性38. 所有的合同的订立都必须经过( ).A. 要约引诱B. 要约C. 承诺批准D. 公证39. 工程师审查承包商索赔申请时,判断索赔是否成立的条件有（）.A. 与合同相比,事件造成了承包商损失B. 损失的原因不属承包商责任,而属于分包商责任C. 承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D. 承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E. 索赔资料已经建设主管部门审查合格40. 在FIDIC合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有( ).A. 工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B. 工程师接到申请后的28天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书C. 如工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作D. 承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,需再次提出申请E. 工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期答案：一、多项选择题（100分，共 40 题，每小题 2.5 分）1. BC2. AE3. ACDE4. ACD5. ACDE6. BCDE7. ABCD8. CDE9. ACD 10. AB 11. ABCE 12. ABCD 13. AC 14. AB 15. CE 16. ABDE 17. ABCD 18. ABC 19. BC 20. ACDE 21. ABCE 22. CE 23. BCD 24. ACDE 25. ABC 26. AD 27. BD 28. CE 29. CDE 30. ABE 31. ABCD 32. BCE 33. ABCE 34. ABCE 35. ACE 36. BCDE 37. BD 38. A 39. AC 40. ABC。
川大《建设工程合同管理I》二次作业答案
《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
川大《建设工程合同管理I》第二次作业答案
《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
《建筑工程合同管理》2020年秋学期在线作业(二)
《建筑工程合同管理》2020年秋学期在线作业（二）委托监理合同的通用条件是（）。
A:标准条件B:修改条件C:专用条件D:补充条件答案：A监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。
A:合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B:从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C:从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D:从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止答案：C以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
A:合同协议书、中标通知书B:施工合同通用条件、施工合同专用条件C:标准及有关技术文件、图纸D:投标书、工程量清单答案：B合同履行的前提和依据是（）。
A:有效的合同B:合同法C:诚实信用原则D:合同生效答案：A下列说法错误的是（）。
A:承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B:工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C:承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D:承包商提交施工计划28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可答案：D双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是( )。
A:返还财产B:追缴财产C:赔偿损失D:继续履行答案：B施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
A:避免风险B:克服风险C:转移风险D:控制风险答案：C承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商( )。
A:必须接受裁决委员会的决定B:可以将争议提交业主做决定C:可以提交仲裁机构做决定D:可以再次提交工程师做决定答案：C当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。
建设工程合同管理i第二次作业
建设工程合同管理i第二次作业随着建设项目的日益增多，对工程合同管理的专业性和规范性要求也越来越高。
为了帮助大家更好地理解并掌握建设工程合同的管理要点，本文将为大家提供一份建设工程合同管理的第二次作业范本，以供参考和学习。
一、作业目的本次作业旨在通过模拟建设工程合同的编制和管理过程，使学生们能够深入理解和掌握建设工程合同的基本内容、格式以及管理方法。
同时，通过对合同条款的分析和讨论，提高学生的法律意识和风险防范能力。
二、作业内容1. 请根据所提供的工程项目背景资料，编制一份建设工程合同草案。
合同内容应包括但不限于以下几个方面：- 合同双方信息：包括发包方和承包方的名称、地址、联系方式等；- 工程概况：包括工程名称、地点、规模、工期等；- 合同价款：明确合同总价、预付款比例、进度款支付方式等；- 工程质量：规定工程质量标准、验收程序、保修期等；- 施工组织与管理：明确施工方案、现场管理要求、安全生产责任等；- 变更与索赔：约定变更程序、索赔条件及处理方式等；- 争议解决：确定争议解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼）及适用法律等。
2. 在完成合同草案后，请撰写一篇关于该合同的分析文章，内容包括：- 对合同主要条款的解读和分析；- 指出可能存在的风险点及相应的预防措施；- 提出对合同管理和执行的建议。
三、作业要求1. 合同草案应结构清晰、内容完整，符合相关法律法规的规定；2. 分析文章应观点明确、论据充分，字数在500字以上；3. 作业需在规定时间内提交，逾期将不予接受；4. 严禁抄袭他人作品，一经发现将严肃处理。
四、评分标准本次作业的评分将从以下几个方面进行综合考虑：1. 合同草案的质量：包括内容的完整性、准确性以及格式的规范性；2. 分析文章的深度：包括对合同条款的理解程度、风险点的识别能力以及对合同管理和执行的建议的合理性；3. 语言表达和逻辑结构：包括文字表达的清晰度、条理性和逻辑性；4. 创新性和实用性：包括对合同管理的新思路、新方法的提出以及实际应用的可能性。
川大《建设工程合同管理I》第二次作业答案
《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
(D)A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
(C)A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
(C)A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
(B)A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
(C)A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
(B)A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
重庆大学网教作业答案-工程建设合同管理-(-第2次-)
第2次作业一、单项选择题（本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分）1。
甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( ）。
A. 先履行抗辩权B。
先诉抗辩权C。
同时履行抗辩权D。
不安抗辩权2。
仲裁应当（ )进行。
A. 不开庭B。
开庭但不一定公开C。
公开开庭D。
书面审理,当事人不出庭3。
FIDIC施工合同条件规定,用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A。
开工日起至颁布发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C。
颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4。
施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。
某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停工 5天，为此提出工期索赔的要求。
其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。
该承包人的索赔理由属于（）.A. 工程变更索赔B。
工程加速索赔C。
合同被迫终止索赔D。
合同中默示的索赔5. 施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是( ）代理。
A. 委托B. 法定C. 指定D. 再6. 施工合同中双方对工程质量有争议，请求协议条款约定的( ）仲裁.A. 仲裁委员会B。
质量监督部门C。
行政管理部门D。
上级管理部门7. 关于施工合同设计变更管理的正确说法是( ）。
A。
施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B. 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C. 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D。
施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请8。
招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由（）决定中标人. A。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程合同管理(i)》第二次作业篇一：川大XX《建设工程合同管理(I)》第二次作业答案《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：完成日期：XX年08月04日 00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题分，共分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1. 对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B. 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C. 分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2. 由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A. 共同承担责任B. 按照承揽工程的比例分别承担责任C. 承担连带责任D. 各自承担责任3. 实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A. 工程咨询合同B. 建设工程合同C. 委托监理合同D. 技术服务合同4. 合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A. 合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B. 合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C. 合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D. 合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5. 承担违约责任的方式有( )。
( C )A. 继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B. 继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C. 继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D. 继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6. 工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A. 口头形式B. 书面形式C. 强制公证D. 必须签证7. 在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
( D )A. 30万元人民币B. 100万元人民币C. 50万元人民币D. 200万元人民币8. 工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的应当（）。
( A )A. 与承包单位承担连带赔偿责任B. 独立承担赔偿责任C. 不承担赔偿责任D. 其责任由承包商承担9. 由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：( )。
( E )A. DIFIC合同B. DIFIC合同条件C. DIFIC合同条款D. FIDIC合同E. FIDIC合同条件F. FIDIC合同条款10. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。
( D )A. 7天、14天、4天B. 7天、7天、7天C. 14天、28天、28天D. 28天、28天、28天11. 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
( C )A. 15B. 25C. 20D. 3012. 招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是（）。
( B )A. 招标是要约，投标是承诺B. 招标是要约邀请，投标是要约C. 投标是要约邀请，中标通知是要约D. 招标是要约，中标通知是承诺13. 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）%。
( B )A. 10B. 20C. 25D. 3014. 应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同（）。
( B )A. 自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力B. 自合同订立时起不发生法律效力C. 自人民法院受理请求之日起不发生法律效力D. 自合同规定的生效日起不发生法律效力15. （）是建设工程中常见的行政责任。
( A )A. 没收违法所得B. 管制C. 拘役D. 剥夺政治权利二、多项选择题。
本大题共10个小题，每小题分，共分。
在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。
1. 根据《建筑法》的有关规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，应承担（）法律责任。
(ABC )A. 责令改正B. 对不符合开工条件的责令停止施工C. 可以处以罚款D. 警告E. 记大过2. 建筑工程监理应当对承包单位在（）方面，代表建设单位实施监督。
( ACD )A. 施工质量B. 安全生产C. 建设工期D. 建设资金使用E. 劳动保护3. 依据《安全生产法》的规定，下列（）属于“三同时”。
( ABE )A. 同时设计B. 同时施工C. 同时勘察D. 同时进行生产准备E. 同时投入生产和使用4. 同其他法律关系相同，工程建设法律关系也是由（）等要素所组成。
( ABC )A. 主体B. 客体C. 内容D. 形式5. 当事人订立合同的形式有以下几种（）。
( ABD )A. 书面形式B. 口头形式C. 默认D. 其他形式E. 委托形式6. 关于合同无效的法律规定是( )( ABCD )A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益违反法律、行政法规的强制性规定B. 恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 损害社会公共利益7. 下列情形属于违约的有( )。
( ABC )A. 甲因梅雨季节而不能按货物运输协议约定的时间到达B. 在货物运输协议中，甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任，承运人甲因酒后驾车车毁人亡，货物全部损失，不承担责任C. 甲、乙订立货运协议后，承运人甲于履行期限届满前声称不能按约履行D. 甲无相应的资质就签订了一项工程建设施工合同E. 甲将原客户乙以前所承运的货物的名称、数量等信息告知—乙的竞争对手丙，给乙造成了严重损失篇二：川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案你的得分：完成日期：XX年06月23日 09点01分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题分，共分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1. 违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。
( B )A. 赔偿金B. 违约金C. 索赔D. 继续履行2. 施工合同中，（）不是业主应承担的义务。
( B )A. 获得进入施工现场通行道路的使用权B. 建立施工现场的安全保护设施C. 组织设计单位图纸会审并进行设计交底3. 业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。
( B )A. 固定总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 可调值总价合同4. 可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
( D )A. 建设行政主管部门B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门D. 人民法院5. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。
( C )A. 3年以上5年以下B. 5年以上8年以下C. 5年以上10年以下D. 10年以上15年以下6. 《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。
”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。
( A )A. 违约责任B. 行政责任C. 刑事责任D. 侵权责任7. 甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于XX年3月2日付租金。
甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。
则该笔租金的诉讼时效至（）期满。
( C )A. XX年3月2日B. XX年5月16日C. XX年3月2日D. XX年5月16日8. 建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
( B )A. 1%~3％B. 2％~4％C. 3％~5％D. 4％~6％9. 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
( B )A. 承包方B. 发包方C. 管理方D. 第三方10. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。
那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
( A )A. 民事责任B. 行政责任C. 刑事责任D. 违宪责任11. 违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。
( C )A. 7B. 6C. 5D. 412. 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。
( C )A. 安全生产，人人有责B. 安全为了生产，生产必须安全C. 安全第一，预防为主D. 百年大计，安全第一13. 缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。
( A )A. 行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B. 当事人是否有过错C. 违约责任与侵权责任是否相竞合D. 有无订立过书面合同14. 构成合同的法定解除条件的有（）。
( D )A. 因不可抗力造成迟延履行B. 履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化C. 当事人一方迟延履行义务D. 一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现15. 合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。
下列说法正确的是（）。
( B )A. 预付款是定金的形式之一B. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D. 留置物的所有人必须是债务人二、多项选择题。
本大题共10个小题，每小题分，共分。
在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。
1. 承包单位在分包工程时，应注意（）。
( ABE )A. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C. 建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成E. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2. 要约不得撤销的情形有（）。