期房转让协议书三方
期房转让协议4篇
期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。
双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。
第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。
第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。
期房转让协议书范本3篇
期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。
3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。
2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。
四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。
2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。
3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。
买房期房转让协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（转让人）： [甲方全名]身份证号码：[甲方身份证号码]联系电话：[甲方联系电话]住址：[甲方住址]乙方（受让人）： [乙方全名]身份证号码：[乙方身份证号码]联系电话：[乙方联系电话]住址：[乙方住址]鉴于：1. 甲方与房地产开发公司（以下简称“开发商”）签订了一份《商品房买卖合同》，合同编号为_______，约定购买位于_______的期房一套，建筑面积为_______平方米，总价款为人民币_______元。
2. 甲方因故需要将上述期房转让给乙方。
3. 乙方愿意购买甲方名下的期房。
4. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：_______1.2 房屋建筑面积：_______平方米1.3 房屋用途：_______1.4 房屋总价款：人民币_______元1.5 房屋交付时间：_______第二条转让条件2.1 乙方同意按照甲方与开发商签订的《商品房买卖合同》约定的条件购买该期房。
2.2 乙方在签订本协议之日起_______日内，向甲方支付人民币_______元作为定金，该定金在房屋过户手续办理完毕后转为房款。
2.3 乙方在支付定金后，甲方应向乙方提供《商品房买卖合同》的原件及复印件。
2.4 乙方在支付全部房款后，甲方应协助乙方办理房屋过户手续。
第三条转让费用3.1 乙方应承担房屋过户过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、测绘费、手续费等。
3.2 甲方应协助乙方办理相关手续，但乙方应承担因办理手续产生的所有费用。
第四条付款方式4.1 乙方应在签订本协议之日起_______日内支付定金。
4.2 乙方应在房屋交付前支付剩余房款。
4.3 甲方应向乙方提供收款账户，乙方应将房款直接汇入该账户。
第五条交付与过户5.1 甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付时间将房屋交付给乙方。
5.2 乙方应在收到房屋后_______日内，配合甲方办理房屋过户手续。
期房转让合同协议书范本8篇
期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。
该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。
该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。
2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。
甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。
三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。
交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。
2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。
过户过程中产生的相关费用由乙方承担。
四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
期房转让协议书6篇
期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。
1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。
1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。
二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。
2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。
2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。
三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。
3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。
3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。
四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。
4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。
五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。
5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。
6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。
期房转让协议样本3篇
期房转让协议样本3篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有尚未交付的期房，现甲乙双方就甲方转让该期房给乙方事宜达成如下协议：一、协议目的明确甲、乙双方在期房转让过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，明确违约责任和纠纷解决方式。
二、期房基本情况期房位于：____________________（详细地址）。
房屋面积：____________________平方米。
房屋交付时间：预计为______年后，具体交付时间以开发商通知为准。
房屋总价款：人民币______元整（大写）。
房屋权属证明：购房合同及预付款收据等文件。
三、转让条款1. 甲方保证其为该期房的合法所有者，有权转让该房屋。
2. 甲方承诺在房屋交付时将其过户给乙方，相关费用由乙方承担。
3. 乙方应按照约定支付购房款项，并在房屋交付时办理相关手续。
4. 期房转让后，若发生房屋质量问题或其他纠纷，双方应共同承担相应责任。
5. 若因甲方原因导致房屋无法按时交付或无法过户，甲方应承担违约责任并赔偿乙方损失。
6. 在期房交付前，若乙方需要解除协议，应提前通知甲方，已支付的购房款项甲方应予退还。
7. 在期房交付后，双方应按照相关规定办理房屋产权登记手续。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方违反本协议约定，未按时交付房屋或未办理过户手续，乙方有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。
2. 若乙方违反本协议约定，未按时支付购房款项或解除协议未提前通知甲方，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因履行本协议发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。
期房转让合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（转让方）：_________________________乙方（受让方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其所购期房转让给乙方的事宜，达成如下协议：一、转让房产的基本情况1.1 房产基本情况：房产证号：_________________________房产地址：_________________________建筑面积：_________________________平方米户型：_________________________用途：_________________________土地使用权类型：_________________________土地使用权期限：_________________________1.2 期房转让合同编号：_________________________1.3 期房购买合同签订时间：_________________________二、转让价格及付款方式2.1 转让价格：人民币（大写）：_________________________元整（小写）：_________________________元。
2.2 付款方式：（1）乙方应在签订本协议之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格的_____%作为定金，定金支付后甲方不得以任何理由拒绝转让。
（2）乙方应在甲方取得房产证后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。
（3）乙方应在甲方办理完毕房产过户手续后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。
三、税费承担3.1 甲方应负责办理房产转让过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、个人所得税等。
3.2 乙方应按照国家相关规定，自行承担购买房产后的相关税费。
有关房屋转手买卖三方合同5篇
有关房屋转手买卖三方合同5篇篇1房屋转手买卖三方合同一、甲方：买方（转手购买人）姓名（盖章）：身份证号码：联系地址：电话号码：二、乙方：卖方（原购买人）姓名（盖章）：身份证号码：联系地址：电话号码：三、丙方：协助过户人姓名（盖章）：身份证号码：联系地址：电话号码：四、房屋基本信息1、房屋坐落地址：2、房屋产权归属：3、房屋面积：4、房屋价格：5、房屋现状描述：五、交易条款1、买卖房屋价格由买卖双方协商一致，买方已支付价款。
2、买卖房屋的权属已过户至买方名下。
3、丙方作为协助过户人，负责协助买卖双方办理相关的过户手续。
4、双方同意在过户完成前，不得进行任何形式的变更或转让。
5、买方购买房屋后，享有该房屋的全部使用权和处置权。
6、房屋的装修、维护等费用由买方承担。
七、风险和责任1、买方在购买房屋过程中需对房屋的使用和产权情况进行了解和核实，由此产生的后果由买方承担。
2、买方在过户完成后，如发现房屋有任何质量问题或产权纠纷，应及时与卖方协商解决。
3、如买方因过失导致房屋损失或损害他人利益的，应承担相应的法律责任。
八、违约责任1、任何一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2、买方违约后未履行约定义务，卖方有权终止合同，并要求买方赔偿损失。
3、如因丙方的过错导致诉讼纠纷的，丙方应承担相应的法律责任。
九、争议解决本合同自签署之日起生效，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院诉讼解决。
十、其他事项1、本合同一式三份，买卖双方和过户人各执一份，容同一办理过户手续。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
甲方（买方）：乙方（卖方）：丙方（过户人）：签字（盖章）：签字（盖章）：签字（盖章）：日期：日期：日期：篇2房屋转手买卖合同合同双方甲方：（转让方）地址：电话：身份证号码：乙方：（购买方）地址：电话：身份证号码：丙方：（中介方）地址：电话：经纪人：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地址：2. 房屋详细描述：二、权利证明1. 甲方提供的房产权证书编号：2. 乙方验正无误后确认：□3. 甲方提供的社会抵押权证明编号：4. 乙方验正无误后确认：□三、房屋转手买卖价格1. 房屋总价：2. 首付款项：3. 尾款付款方式：□一次性到账□分期支付4. 首期付款日期：5. 首期付款金额：6. 尾款付清日期：四、产权交割1. 甲方提供产权证书副本：2. 乙方验正无误后，乙方支付首付款项：3. 产权过户手续办理完毕日期：五、房屋交割标准1. 甲方应保证房屋在交房时的状态和签订合同时一致，不得擅自拆除或改变任何房屋结构；2. 乙方对房屋进行验收，确认无误后签字；3. 乙方验收合格认可后，甲方应将交付房屋证明、钥匙等文件交付乙方；4. 乙方应在收房之日起一个月内交付尾款。
房屋三方转让协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（转让人）：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________乙方（转让人）：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________丙方（受让人）：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________鉴于甲方、乙方与丙方在房屋买卖方面达成一致意见，经友好协商，特制定本协议如下：一、房屋基本情况1.1 甲方、乙方共同拥有的位于_________________________的房屋（以下简称“涉案房屋”），房屋所有权证号为____________________。
1.2 涉案房屋建筑面积为____________________平方米，土地使用面积为____________________平方米，用途为____________________。
1.3 涉案房屋位于____________________，具体位置为____________________。
二、转让价格及支付方式2.1 甲方、乙方同意将涉案房屋的转让价格为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。
2.2 丙方同意按照以下方式支付转让款：（1）丙方在签订本协议之日起____________________日内，向甲方支付人民币____________________元整（大写：____________________元整）作为定金；（2）丙方在签订本协议之日起____________________日内，向乙方支付人民币____________________元整（大写：____________________元整）作为首付款；（3）丙方在签订本协议之日起____________________日内，向甲方支付人民币____________________元整（大写：____________________元整）作为尾款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房转让协议书
甲方：________________________ 乙方：________________________ 丙方：________________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方（卖方）：
身份证号码：
电话（手机/固话）：
现住址：
工作单位：
乙方（买方）：
身份证号码：
电话（手机/固话）：
现住址：
工作单位：
丙方（第三方）：电话（手机/固话）：现住址：
甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，就甲方向乙方转让其所有的位于
的房屋（以下称“该房屋”）的相关事宜，签订本协议。
丙
方作为第三方，见证甲乙双方签订协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与（以下称开发商）订
立《商品房买卖合同》（合同编号：），以总价人民币元购入该房屋，总价款已全部交清付至开发商。
房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。
上述合同已由登记备案。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋及土地无任何
其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
如该房屋产权有纠纷，致影响乙方权利的行使，概
由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
二、交易金额及付款方式：
甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元（大写：
元）买入该房屋，乙方的付款方式如下：
1、乙方于本协议签订之日起内以（现金/转账）方式，支付甲方房款人民币
元（大写：元）。
2、乙方于甲方获得房地产权证并交予乙方保存之日7日内以（现金/转账）方式，支付甲方房款人民币元（大写：元）。
3、乙方于甲方将该房屋产权转移至乙方的所有手续办理完毕之日以（现金/转账）方式，支付甲方剩余房款（大写：元）。
4、如甲方采取转账方式付款，乙方的账户信息为：
开户行：
开户人姓名：
账号：
三、甲乙双方一致同意：
1、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方，并将包括但不限于《商品房买卖合同》，房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。
2、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜，甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。
甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。
乙方可代为垫付后，从应付给甲方的剩余房款中扣除。
3、自甲方获得房地产权证之日起算，满5年后的10日内，甲方应亲自或委托丙方，按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本，并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权转移至乙方所有。
甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。
4、因过户产生的一切税、费，依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。
如乙方代为垫付，将从应付给甲方的剩余房款中扣除。
四、违约责任：
1、甲方违约的情形
（1 ）该合同存续期间，如甲方反悔不出售该房屋给乙方，则乙方有权单方面终止本协
议。
同时，甲方应按照本协议约定总房款的％向乙方支付违约金，并返还乙方
支付的所有房款。
如果乙方已经对该房屋进行装修的，甲方还需赔偿乙方装修费用。
（2 ）如甲方未按照第三条第2项的约定，在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方，每逾期一日，应向乙方支付总房款万分之三的违约金，逾期超过三十天，乙方有权单方面解除本协议，甲方应返还乙方支付的所有房款，并按照本协议约定总房款的%向乙方支付违约金。
如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格，则
甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。
（3）如因甲方原因，导致房屋未能依照约定过户至乙方，甲方应继续履行过户义务，并按本协议约定总房款的％向乙方支付违约金。
2、乙方违约的情形
（1 ）该合同存续期间，如乙方反悔不购买上述房产，则甲方有权单方面终止本协议。
同时，乙方应按照本协议约定总房款的殖甲方支付违约金。
乙方需自费将此
房屋装修及产权状况恢复至原有状态。
(2)若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款，每逾期一日，向甲方支付应付而未付
款项的万分之三，逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方支付甲方本协议约定总房款的
％乍为违约金。
3、其他情形
办理产权过户时，如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同，甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定，另行签订标准合同文本》。
任何一方不得以任何理由拒签，逾期达30日的，则视为违约，违约方应按照本协议约定的总房款的9向守约方支付违约金。
五、特别声明：
1、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定包括抵押
在内的任何他项权利。
该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买，甲方配偶已书面表示
同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益，并无任何异议，见附件1。
2、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证，见附件2。
3、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实，否则将承担全部责任。
本协议存续期间，三方联系方式如有变更，应及时通知其他合同当事人，否则，造成的损失由过错方全部承担。
4、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意，与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。
六、生效及其他：
本协议自三方签字盖章后成立，并经公证处公证。
其他未尽事宜由甲、乙双方
协商解决。
本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。
协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院起诉。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持附件：1、甲方配偶《声明》
2、甲方《授权委托书》
甲方：日期：
丙方：日期乙方：日期：
声明
我与为配偶关系。
婚姻关系自年存续至今。
我妻子于
年月日与签订《商品房买卖合同》（合同编号：
）,
购入房屋一套。
现为共同生活所需，我们一致同意将该套房屋及附属
权益以万元的总价转让给，并由与签订房屋转让协议。
我们保证将严格履行房屋转让协议的约定。
特此声明，并无任何异议。
声明人:
授权委托书
因本人在外地多有不便，现委托（身份证号码：）全权代理本人办理本人拥有的位于省市房产的登记事项，包括但不限于：所有权初始登记，所有权转移登记，所有权变更登记，预告登
代理权限为：
1、代为办理该房产立契过户，税务登记及与之相关的一切手续。
2、代为领取房产证。
3、代为签署与交易有关的合同文件等。
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
我对代理人在代理权限内依规定办理的有关登记事宜均承担法律责任。
委托人（签章）：
委托人联系地址（邮编）：
身份证号码：
联系电话：。