地下室交通设施环氧地坪漆施工合同
地下车库环氧地坪施工合同
施工合同甲方：乙方：甲方因工程施工的需要，将地下车库环氧地坪及车位划线工程委托乙方施工。
为明确双方的相关权利和义务，根据我国《合同法》的有关规定，双方经自愿协商，本着公平、诚实信用原则，结合本工程的实际情况，签定本合同供双方共同遵守。
第一条工程名称及内容工程名称：地下车库环氧地坪及车位、车道划线工程。
工程内容、范围：地下车库A区、B区环氧地坪共计平方米，个车位的划线、中行分道线划线.第二条施工场地的提供甲方应向乙方提供无任何障碍物，完全封闭、无滴漏、渗水的场地.第三条合同价款及支付方式1、本合同暂定总价人民币￥元(大写元整)，结算价按甲方确认的实际完成数量结算，单价按地下车库地坪漆及划线报价包干37元/平方米执行.2、地下车库地坪漆及划线包干价37元/平方米的价格包含乙方完成本项目承包内容所需全部费用（包括：施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、利润、税金等）。
3、本合同签订后，乙方材料进入施工场地七日内甲方支付乙方合同总价的30%;工程完工经甲方验收合格办理完结算后7日内甲方支付乙方合同总价的65%；余下合同总价5％作为工程质保金。
工程质保金在工程质保期满后，七日内付清.第四条施工期限1、甲方认可的施工平面图经甲方签字认可后作为施工依据.2、甲方场地达成乙方正常施工的条件且接到甲方进场通知后开始计算工期，工期为天.3、乙方按合同约定施工完毕,由甲方项目负责人组织相关部门在一周内进行验收，逾期视作为验收合格.第五条安全文明施工1、安全文明施工：（1）乙方保证严格执行国家和重庆市工程建设安全生产和文明施工的所有法规和条例,按规定组织施工，严格控制施工噪音和粉尘污染，承担整个施工现场的安全生产和文明施工责任。
（2)甲方认可的地下车库地坪漆及划线包干价已包括安全防护措施和组织文明施工所需的全部费用，该项费用由承包人包干使用，不因工作内容的增减而调整。
2、安全事故乙方承担施工过程中的安全事故责任及连带的法律责任,在施工过程中如发生安全事故，应立即通知发包人现场代表，并按规定上报有关管理部门。
地下车库交通设施及环氧地坪分包合同
合同编号:2017-ZY—一期—011 房屋建筑工程施工装修分包合同地下车库交通设施及环氧地坪分包合同项目名称：工程发包单位（发包方）（签章）：工程分包单位（分包方）(签章）：年月日地下车库交通设施及环氧地坪施工分包合同发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况，经双方友好协商,就***＊＊地下车库交通设施及环氧地坪施工工程达成一致意见,特签订本分包合同，供双方共同遵照执行。
第一条工程概况、承包工作内容1。
1 工程名称： **＊＊* 1。
2 工程地址: *＊＊*＊1。
3 分包方式：包工包料包验收第二条工期要求2。
1 工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人,在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。
2.2 若乙方拖延工期，不能按期完成。
每拖延一天处以1000元至10000元违约索赔，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失.2。
3 乙方应积极配合其它作业班组的工作,造成其他班组作业成品破坏的,应按破坏造成损失的2倍进行赔偿。
第三条工程质量3.1 本工程须符合甲方提供的设计图纸和国家、地方及行业现行有关标准,主要包括但不限于以下标准及规范。
3。
2 乙方应按国家现行有关规范标准、行业标准、设计图纸、技术交底及有关施工验收规范要求进行制作及安装，质量达到合格标准，确保达到长安杯验收标准，且满足各分项工程质量验收标准。
3.3 乙方提供的所有产品必须是全新，表面无划伤的原厂正品.原材料的规格、质量必须符合甲方提供的图纸设计要求及国家现行最新验收标准。
如发现问题及时提出,由供方负责修补或更换。
3。
4进场前需甲方、监理、总包方共同确认封存样品,后期按样品验收。
第四条合同价款的计价方式本合同的中标总价：¥＊＊＊*元,其中交通设施¥****元，环氧地坪¥＊*＊*元（以下此总价包含但不限于车库方案深化设计、人工费、材料费、机械费、利润、施工管理费、规费、税金、质保等完成此项工作的一切费用，具体数量、规格如有调整，则按实际结算.4。
地下室地坪漆施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除地下室地坪漆施工合同篇一：2.《地下室划车位及地坪漆工程施工合同》合同编号：地下停车场交通设施及环氧地坪漆工程合同甲方：乙方：甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，签订本合同，共同遵守。
工程名称：地下停车场交通设施及环氧地坪漆工程第一条、工程地址：第二条、工程范围和内容1、甲方委托乙方承包2、本合同附件为本合同不可分割的一部分，必须同时使用。
第三条、工程期限自本合同签订起，由甲方通知施工之日起最长时间不能超过15个工作日，如因甲方提供施工场地等原因，则由甲方代表签证顺延工期，开工日期年月日至竣工日期年月日。
第四条、承包形式乙方包工包料、包质量、包安全、包验收合格。
甲方如须增减工程内容，则按合同单价按实结算，如增减工程内容单价未作约定的，由双方另行协商确定工程内容及价格。
第五条、工程造价1、该费用按实结算包括材料、人工费、利润、税金（工程内容详见后附工程量清单）。
2、工程含税暂定总造价：第六条、付款方式1、乙方进场施工后七天内，甲方预付20%的工程款，供乙方购买材料使用。
2、乙方施工完成80%的工程，经甲方验收合格后，甲方支付乙方40%的工程款。
3、该工程全部施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余35%工程款。
4、剩下的5%为质量保证金，自项目验收合格一年保修期满后，甲方在7个工作日内无息支付剩余5%的质量保证金。
第七条、支付方式1、甲方所在地在广州市内应以转帐支票支付合同款，支票必须正确填写乙方单位名称；2、甲方所在地在广州市外，应以银行电汇、银行汇票的形式向乙方支付合同款；3、乙方接受甲方的现金付款（含现金支票）。
由于其他原因，甲方以现金付款时，乙方同意并加盖乙方公章的“现金收款委托书”原件，只有此时甲方才能向乙方指定的委托人交付现金货款。
否则，甲方现金付款行为属于与有关个人的私下行为，甲方仍须向乙方付款。
环氧地坪及交通设施工程施工合同
环氧地坪及交通设施工程施工合同同范围内约定的工作；联系方式：XXX。
2、乙方应按照合同约定的工程范围和期限完成工程，保证工程质量符合国家标准和相关规定。
3、乙方应按照合同约定的价格和付款方式收取工程款项，严格按照工程进度和质量要求进行结算。
4、乙方应根据实际情况合理安排施工进度和施工人员，确保工程按时完成。
5、乙方应保证施工现场安全，遵守相关安全规定，防止事故发生。
6、乙方应保管好自己的材料、设备和工具，并对现场进行封闭管理，防止损失和盗窃。
7、乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程质量和安全符合要求。
第四条工程款支付方式1、工程款支付方式：乙方按照工程进度向甲方提出工程款申请，甲方在收到申请后5个工作日内结算工程款项。
2、工程款支付比例：工程款总额的30%作为预付款，在工程开工前支付；工程完成后，乙方提交工程竣工验收报告和工程结算书，甲方在5个工作日内支付工程款的70%。
第五条违约责任1、甲方违约责任：如果甲方未按照合同约定提供施工图纸或明确涂装现场规划，或者未提供正常的照明和通风条件，或者未按照合同约定支付工程款项，将承担违约责任。
2、乙方违约责任：如果乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合国家标准和相关规定，或者未按照合同约定收取工程款项，将承担违约责任。
3、因不可抗力因素导致工程无法完成，双方应协商解决，不承担违约责任。
第六条争议解决1、双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议。
2、如果协商无法解决，双方可以向有关仲裁机构申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同未约定事项，双方可以协商解决，也可以根据有关法律法规进行处理。
3、本合同自签订之日起生效，有效期为工程竣工验收之日。
甲方（盖章）：XXX乙方（盖章）：XXX签订日期：二○一四年六月三日1、联系方式请见附件；2、严禁将工程转包给第三方，按照设计图纸和工艺要求施工，并保证材料达标；3、涂装工程质量要求：表面颜色均匀一致，无裂缝、分层和底色泛出；4、做好文明、安全施工，接受甲方监理的监督和指导，保证未验收完工工程的维护和成品保护，切实做好保修工作；5、地下室找平层工作由甲方完成，乙方确认合格后正式接手并承担可能产生的问题；6、全费用包干单价包括材料、人工、机械、运输、装卸、施工损耗、水电费、建渣清运费、管理费、技术措施费、安全措施费、环境保护费、半成品成品保管及保护费、进场材料取样检测费、利润、税金及不可预见费等所有费用；7、乙方支付总工程款的10%作为履约保证金，工程验收合格后甲方无息退还；8、工程竣工验收合格后，甲方在15个工作日内支付结算款的97%，余下的3%在质保期满后无息返还给乙方；9、乙方需提供等额有效，否则甲方有权拒付款项；10、质保期为24个月，乙方原因造成质量事故需无条件保修，费用由乙方承担；11、甲方无故拖延工程款需按每天2000元向乙方支付违约金；12、违约方需向守约方支付本合同总价10%的违约金。
合同范本之环氧地坪漆施工合同
环氧地坪漆施工合同【篇一：环氧地坪工程施工合同范本】合同号：工程合同项目名称：项目地点：日期：月年日工程施工合同甲方：乙方：深圳市惠特普地坪材料有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目地坪和内墙涂料的材料供货及提供相应配套、服务事项协商一致，订立本合同。
第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 1.3 使用区域：第二条项目承包范围 2.1 承包范围：2.2 项目面积：环氧地坪漆 m（按验收实测数据调整）。
第三条合同期限3.1 乙方进场日期为2010年月日至2010年月日交付验收，合同期限总日历天数天。
3.2 如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延： 3.2.1 甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域；3.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作；3.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及工作量；3.2.4 在施工过程中停电连续三个小时以上，或有房屋漏水、渗水、进水而阻碍项目进行； 3.2.5 因天气影响（如气温、温度达不到项目施作要求）或因不可抗力（如：台风、暴雨、水灾、火灾、地震、战争、暴乱等）而影响合同进行；3.2.6 其它突发事件（如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等）影响工作进度； 3.2.7 甲方未按合同规定付款；3.2.8 其它影响合同条款执行的情况出现。
第四条合同价款24.2 工程竣工时根据实际施作面积和数量进行按实调整后结算。
4.3 如果经甲乙双方协商同意，在施作中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价应作相应调整。
第五条双方配合5.1 甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。
5.2 甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。
环氧地坪施工合同
环氧地坪施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方名称]乙方：[填写乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行环氧地坪施工事宜，达成如下合同：一、工程内容1.甲方委托乙方进行环氧地坪施工，包括以下工程内容：–地坪基础处理：清理、修补地面、填充坑洞等；–地坪涂装：涂装环氧底漆、环氧中涂、环氧面涂，总厚度不低于[填写总厚度]；–涂装辅助工程：包括线路标志、字母标识等；–其他相关工程：根据实际需要进行工程调整。
2.甲方需提供施工现场的具体情况，包括地坪面积、使用环境、特殊要求等，并配合乙方进行施工操作。
3.乙方负责提供施工所需的人员、机械设备、材料和施工工艺，并保证施工质量符合相关标准和要求。
二、工期及交付1.乙方应在收到甲方委托及支付施工款项后，按照约定的工期进行施工。
2.工期约定为[填写工期]，具体以施工进度及双方协商一致为准。
3.施工完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。
三、质量及保修1.乙方保证施工质量符合相关标准和要求，并承诺按照约定的施工质量保修期进行维修。
2.保修期为[填写保修期]，自交付使用之日起计算。
3.在保修期内，如因乙方施工问题导致地坪出现质量问题，乙方将负责免费修复。
四、费用及支付方式1.甲方应按照双方协商的总工程款项，按以下方式支付给乙方：–工程款项总额为[填写总工程款项]，分次支付；–第一次支付款项为[填写首次支付款项]，在合同签订后[填写天数]内支付；–后续支付款项根据工程进度支付，具体金额及支付时间双方另行协商。
2.支付方式：[填写支付方式]，如银行转账、现金支付等。
五、违约责任1.甲方违约责任：–如甲方未按时支付工程款项，应承担每日千分之[填写千分比]的违约金；–如甲方未提供施工现场的具体情况或未配合乙方施工，应承担由此产生的额外费用。
2.乙方违约责任：–如乙方未按约定工期完成施工，应承担每日千分之[填写千分比]的违约金；–如乙方施工质量不符合相关标准和要求，应承担免费修复的责任。
地下室地坪漆交通设施施工合同
地下室地坪漆交通设施施工合同甲方（委托方）：名称：地址：法定代表人：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：为明确地下室地坪漆交通设施施工项目的权利与义务，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，就地下室地坪漆交通设施施工事项达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、合同项目工程名称：地下室地坪漆交通设施施工工程工程地点：____（具体地点描述）工程内容：地下室地坪漆施工、交通设施的设置与安装，包括地面预处理、底漆、中漆、面漆施工以及相关交通标线、标志的设置。
二、合同金额与支付方式合同总金额：人民币（大写）元整（￥）。
该金额为本合同工程的总价，包括所有施工费用、材料费用、人工费用及其他一切与施工相关的费用。
支付方式：首付款：合同签订后，甲方在____日内支付合同总金额的____%作为首付款。
中期款：工程进展至____%时，甲方在____日内支付合同总金额的____%作为中期款。
完工验收款：工程竣工并经过甲方验收合格后，甲方在____日内支付合同总金额的____%作为完工验收款。
质保金：合同总金额的____%作为质保金，工程保修期满后，甲方在____日内返还。
三、施工期限开工日期：合同签署后____日内。
完工日期：开工日期起计算，工程需在____日内完成，具体完工时间以实际施工进度为准。
工期延误：若因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应书面通知甲方并协商调整工期。
因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、施工要求与标准施工标准：交通设施：符合《交通标志和标线》国家标准GB 57682009及《城市道路交通标志设置标准》要求。
施工工艺：地面预处理：包括地面的清理、打磨、修补及干燥处理。
底漆施工：底漆均匀涂布于地面，待干燥后进行下一步施工。
中漆施工：在底漆干燥后进行中漆涂刷，要求均匀且无遗漏。
面漆施工：中漆干燥后进行面漆施工，确保光滑、耐磨。
交通设施设置：按照设计方案安装交通标线、标志、地面警示标志等。
环氧地坪合同范本(4篇)
环氧地坪合同范本发(总)包方(甲方)：承(接)包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着自愿、平等的原则，经双方协商一致，签定本合同。
第一条项目内容：工程名称：环氧地坪工程地点：溧水开发区第二条工程概括：1、单价：材料费￥40,000.00;费￥20,000.00;合计：￥60,000.00(大写：陆万元整)2、本工程为甲方采购我方材料，我方提供包施工形式，乙方包括主材环氧材料的提供与施工，施工工艺为地坪打磨清理，直接滚一遍面漆。
4、漆膜颜色：艳绿5、施工日期及工期：____天(根据现场提供工作面而定)确保____年____月____日甲方能进场工作。
第三条付款方式与期限1、进度款一：材料及人员进场后付到合同款项的____%,共计￥39,000.00.2、进度款二：完工后____个工作日付清余下的____%。
注：甲乙双方签定合同后，所有工程款均以银行转账或支票形式结算(如有双方账号变更，变更方必须出具书面证明)。
第四条甲方责任甲方责任1、在确定的地坪达到施工条件3天前向乙方发出书面或电话进场通知;2、正式施工前，应组织业主、监理、甲乙双方共同参加现场施工说明及技术要求交底工作，并提供有关的地坪施工平面图等书面资料(如果现场需要);3、施工前应检查地面满足施工条件;4、乙方施工人员进入现场后，甲方免费为乙方提供在施工过程中的用电、用水.休息场地;5、成品地坪甲方有责任配合乙方进行保护;6、其他要求请参照施工方案。
第五条乙方代表与乙方责任一、乙方代表乙方委派廉沁学先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。
二、乙方责任1、乙方在收到甲方书面进场通知或口头通知前1____2天进场;2、乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视或违章操作而造成的损失，由乙方承担责任;出现安全事故由乙方承担责任;3、遵守国家法律法规和工地现场施工管理规定，文明施工;4、竣工后乙方承诺免费提供甲方第二次____平米以内的施工(打磨、刷漆)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地下室交通设施环氧地坪漆施工合同地下室交通设施和环氧地坪漆工程施工合同甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方委托乙方进行****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程施工。
双方本着“平等、自愿、公正”的原则，经友好协商达成以下协议：一、工程概况：1.工程名称：****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程。
2.工程地点：*******二、承包范围：本合同包括****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆以及配电房防静电地坪漆工程的采购和施工。
施工内容包括：1.交通设施：指示牌、箭头、护角等。
2.地坪漆：坡道、踢脚线、墙漆等。
3.配电房地坪漆：防静电地坪漆等（即甲方提供的施工图纸中包含的所有内容及合同报价清单明细表中的所有项目）。
三、承包方式：包工包料。
四、施工工期：1.合同日期：配电房地坪漆工期为5个日历天，地下室地坪漆工期为50个日历天。
2.开工日期：配电房为2019年8月20日前，地下室地坪漆甲方另行通知。
具体时间以甲方通知为准。
3.竣工日期：以工程验收合格之日为准。
4.工程承包单价计价依据：以XXX三期、四期地下室交通设施和环氧地坪报价明细表的基础上再优惠7%。
5.合同造价：暂估******元（人民币大写）******万元整，以实际施工的工程结算款为准。
按清单标注的单价及施工内容，按现场实际施工数量进行结算，计算结果再优惠7%作为最终合同结算价（即实际施工的面积乘以对应清单的单价乘以0.93等于最终的合同结算价），最终合同结算价已包增值税专用（票面税点9%）。
甲方可根据实际需要调整施工内容及合同总价，乙方不得有异议。
最后结算金额以实际施工面积为准，画线按长度计算。
六、合同工期：6.1设备投入：乙方的进场机械设备应满足施工需求的配置。
6.2 乙方必须按照甲方的施工进度计划组织人力，合理有序地进行施工。
如果甲方要求赶工，乙方应该无条件服从并加班加点，以确保工期及时完成。
如果施工进度明显滞后且没有有效的赶工保证措施，乙方应该赔偿甲方的所有经济损失。
6.3 乙方不能因为质量问题或进度问题等原因影响其他班组的工序施工。
6.4 如果发生以下情况，工期将顺延：①因停水、停电（超过24小时）而造成停工并影响工期；②遇到不可抗力事件（如大雨、台风）而影响工期。
五、进度款付款方式与结算：1）工程结算：乙方完成分项工程施工后应及时通知监理部和甲方工程部进行验收。
验收合格后，乙方应提供完成量清单供甲方审核。
工程量按实际完成量结算，以核对后的工程量为准。
结算书必须由甲方工程部按照甲方公司流程和规范进行审批签字，方可作为有效的结算凭证。
乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，各项施工记录应及时通知监理和甲方工程部现场代表到场检查并签字认可，否则工程量不予承认。
本工程的施工质量按照样板工程施工并随机抽样检查。
如果不符合规范或合同约定，乙方必须无条件返工，且不能增加工期。
如果仅是厚度不足但质量上属于合格的项目，甲方将按照实际完成的结果进行折算，折算价为不高于实际厚度市场价的50%。
2）付款方式：①乙方施工人员及材料进入工地后，全部施工完成后，按照合同约定的计价方式，支付乙方所完成实际工程量工程款的80%；②工程竣工验收合格、质量保证资料归档完成后，支付乙方所完成工作量的工程款95%。
预留5%作为保修金，保修期一年，保修期满无质量问题则一次性无息付清；③每次付款前，乙方应按照税务相关规定提供同等额度的工程款税票（提供可抵扣的9%的专用增值税）给甲方。
所有税费由乙方单位缴纳，并根据税收政策变化而变化。
如果由于乙方提供的引起的任何经济或法律纠纷，乙方将自负全责。
六、双方责任与违约责任：1、如果因为一方的原因合同无法继续履行，应该通知对方并办理合同终止协议。
如果不是不可抗力的原因，责任方应该赔偿对方的经济损失并支付合同总价30%的违约金。
2、在保修期内，如果由于乙方施工原因导致质量事故，乙方应负责返修。
如果由于甲方人为机械损伤或其他原因（如要求乙方赶工而导致地面未干），导致质量问题，甲方应支付合理费用给乙方，乙方有责任配合维修。
1、因甲方原因拖延工期，造成乙方费用增加或其他损失，应由甲方承担。
2、甲方工作：合同签订后，甲方需向乙方提供施工图纸。
监控工程进度、质量、安全等，及时向乙方提出整改意见，必要时可发出停工令和返工令，并对其开具罚款票据。
协调周围外部环境，如遇周围居民阻挠施工，应及时协调解决。
3、乙方工作：根据现场实际情况编制各分项工程施工方案，确定施工顺序，做好各项施工准备工作。
施工方案要求：确保合同工期，确保机械设备投入，工期滞后处理措施，各分项工程的技术节点质量控制。
严格按照甲方提供的设计施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、文明施工。
在施工期间负责对已成品的保护工作及自供材、机的保管义务。
4、材料要求：本工程所用材料应为合格产品或符合建设单位指定的材料，并满足相关规范、规程等要求。
每批材料进场时必须提供质保书及原厂盖章等相关资料，并报验经监理和甲方工程部现场代表验收合格后方可使用。
5、施工质量：本工程施工质量应符合国家、地方相关部门及设计图纸、现场施工规范和施工组织方案要求，质量验收达到市优良标准。
若施工完成后未达到质量等级优良标准，将扣除结算总造价5%的违约金。
同时，因质量原因造成的返工费用及由此引起的工期延误、罚款等相关责任损失皆由乙方承担。
具体要求如下：熟悉设计施工文件及相关变更签证文件。
在施工中必须严格遵守《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行的有关专业规范。
严格按《福建省建设工程质量安全动态监管办法》及总包单位有关动态管理、质量管理、文明施工管理相关规定执行。
否则，甲方将按总包单位相关管理规定的处罚对乙方给予处罚。
严格按照施工图纸、更改通知及现行施工规范、规程、标准及甲方提供的配合比和技术交底进行施工。
严格按各分项的验收规范、规程和质量评定标准认真自检，把存在的质量隐患消灭于工序之中。
施工完成后，乙方应及时通知监理和甲方召集有关人员共同进行验收。
乙方应在做好自检的基础上进行报验，通知甲方组织验收。
未经甲方组织验收确认的项目不能回收结算单。
乙方应遵守甲方的指挥、管理和监督，并遵守甲方的规章制度。
乙方应积极配合甲方，并及时整改质量和安全隐患。
如果未按期整改，甲方有权叫人进行整改，并从工程款中扣除费用，并处以1000元以上3000元以下的罚款。
在施工过程中，乙方必须遵守安全规范要求，并认真遵守国家和本市的安全生产法律法规。
乙方应对自身的安全隐患承担责任，并遵守总包单位的安全文明管理规定。
如果违反规定，甲方将按相关规定给予处罚。
乙方应承担因违章作业造成的所有安全责任和经济责任。
乙方进场时必须组织有资质、相对固定的、技术力量较强的队伍进行施工。
乙方必须自觉进行三级安全入场教育和安全技术交底，并提供三证。
乙方还应对安排进入工地的施工人员提供合格的安全帽、绝缘手套、鞋等安全生产用品，并进行安全防护，确保施工安全。
对无证人员及残疾人员不准招工，违者由乙方承担主要责任。
乙方在施工中应积极进行施工和安全检查，并服从甲方现场管理人员的指挥和管理。
乙方应指派专业班组安全员做好班组日常的安全知识教育和班前安全技术及安全活动，并督促班组工人遵守施工安全操作规程。
乙方必须自行配备施工现场所需要的所有材料、各类机械、吊具等机具设备、电缆线、施工照明、脚手架及防护设施，并经甲方主管部门进行验收合格后方可使用。
各类机械防护设施应齐全可靠。
施工用水用电必须按照国家规定的标准配置，施工所需的水、电、电讯接驳点至场地内接驳点接至施工现场的工作均由乙方负责，并需征得甲方和总包单位项目部认可，费用由乙方自行承担，与总包单位进行结算。
甲方不提供住宿，由乙方自行解决，工程现场不允许搭设临时工棚。
乙方承诺除施工人员外，任何施工人员的家属和其他的闲杂人员不得滞留施工现场。
乙方不准私自拆除安全防护设施，特别是外架安全网。
乙方应管理好自己的人员，严禁在场内吵闹、斗殴。
如果工人在场内打架，每发生一起事件处违约金1000元。
如果事态严重，移交公安机关处理，其一切后果由乙方承担。
乙方必须加强文明施工，并在完工后及时整理材料并退场。
如果影响文明施工，总包单位有权进行清理，费用由乙方承担。
十、其他注意事项：1.甲方应及时验收乙方完成的合格工程，并按照合同约定付款。
乙方应按时足额支付所属施工人员的工资，并不得以不属实的借口拖欠工人工资。
2.严禁班组的工人住宿在建筑物内。
3.在合同签订进场施工后，乙方应主动积极配合总包单位，遵守《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》，并做好关于《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常（合同履约、质量安全文明施工）行为评价标准》的动态管理相关要求及总包单位质量管理奖罚实施细则的有关规定。
如果乙方的不作为造成甲方损失，则乙方应承担相应责任及总包单位的有关处罚。
十一、协议生效与终止：1.在履行期间发生争议时，双方应及时进行协商。
如果协商不成，应在工程所在地人民法院诉讼解决。
2.本协议未尽事宜由双方协商解决。
合同经双方签字盖章之日生效。
工程竣工验收合格、甲方工程款按本协议书约定支付完毕，合同自动终止。
3.本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方法人代表（签章）。
法人代表（签章）：公章）。
（公章）委托代表人。
委托代表人：身份证。
身份证：联系方式。
联系方式：日期：2019年。
月。
日。
日期：2019年。
月。
日。